Тендер - Поставка соды кальцинированной технической №270651117

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	ООО "ЛОВОЗЕРСКИЙ ГОК" объявляет тендер: Поставка соды кальцинированной технической
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	12.04.2024
Окончание:	17.04.2024 10:00:00
Тендер №:	270651117
Тип:	Запрос предложений Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(201343111) Сода кальцинированная техническая
Регион:	Северо-западный ФО / Мурманская область / Мурманск
Источник:	2▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка соды кальцинированной технической
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Поставка соды кальцинированной технической	-	-	15000	Килограмм

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на бытовая химия в Мурманска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Приложение1.Форма_ответа.docx	10 КБ	12.04.24 13:06	Действующая
Техзадание_Сода кальцинир.docx	17 КБ	12.04.24 13:06	Действующая
Договор сода техническая (с принятыми правками).docx	32 КБ	12.04.24 13:06	Действующая

Скачать все файлы

Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании_______________, с одной стороны, и

______________________(указывается полное и краткое наименование Поставщика), именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка соды кальцинированной технической (далее - Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется партиями: поставка всего Товара должна быть осуществлена Покупателю в срок до 02.12.2024 г. в место поставки по адресу: Мурманская обл., Ловозерский муниципальный район, Городское поселение Ревда, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 49, корп. 3 (далее – Место поставки). Сроки поставки каждой партии Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.2. Условия поставки: доставка Покупателю по адресу, указанному в п. 2.1 Договора.

2.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.4. Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет - __________________ (указывается сумма цифрами и прописью), в том числе включая НДС по ставке 20 % в сумме ________________ (______________) рублей (если НДС не облагается, то указывается основание для неприменения НДС).

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки, расходы на разгрузку товара в Месте поставки, если разгрузка является обязанностью Поставщика, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен условиями Договора), обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, техническому заданию, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до склада Покупателя, с учетом необходимых перегрузок и длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- сертификат качества или иной необходимый документ, удостоверяющий качество Товара, и другие необходимые документы, передаваемые при поставке данного вида товара (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.) и указанные в спецификации, иных приложениях к договору или предусмотренные действующим законодательством (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии.

- счет на оплату;

- счет-фактуру, выставленную Покупателю;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика или Универсальный передаточный документ (далее - УПД);

6.3. Датой поставки считается дата приема Товара Покупателем, указанная в товарной накладной (ТОРГ-12) или универсальном передаточном документе (УПД).

6.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента его принятия Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальному передаточному документу (УПД), если иное не предусмотрено в Спецификации.

6.5. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

6.6. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выдачи Товара органом транспорта или поступления его на склад Покупателя при доставке Товара Поставщиком.

7.2. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора, в том числе, если Товар поставлен не новый, используемый ранее, Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и не позднее, чем через 48 часов с момента обнаружения несоответствия по количеству и/или качеству, вызвать представителя Поставщика для составления Акта по форме ТОРГ-2/ТОРГ-3 (при приемке импортных товаров), утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998г. Вызов представителя Поставщика осуществляется путем направления уведомительного письма по факсимильной связи или по электронной почте. Акт по форме ТОРГ – 2/ТОРГ-3 является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора и в этом случае все расходы Покупателя, связанные с хранением Товара подлежат возмещению Поставщиком.

7.3. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения от Покупателя по факсимильной связи или электронной почте вызова для участия в приемке Товара обязан по электронной почте или факсимильной связи сообщить Покупателю дату и время прибытия представителя Поставщика.

7.4. При отказе от направления представителя Поставщика или неполучении Покупателем ответа в течение следующего дня, а также при отсутствии представителя Поставщика в указанный им срок на месте приемки Товара, Покупатель производит приемку Товара без участия представителя Поставщика.

7.5. В случае составления Акта по форме ТОРГ – 2/ТОРГ-3 Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: безвозмездного устранения недостатков товара в срок не позднее 20 календарных дней с момента направления Поставщику требования об этом, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, соразмерного уменьшения покупной цены.

7.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения настоящего договора и требовать возмещения убытков; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

7.7. Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии Покупателя обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества и/или дополнительно поставить недостающий Товар. Претензия, указанная в настоящем пункте направляется поставщику по факсимильной связи или по электронной почте.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

8.2. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.3. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара (подтверждение пригодности Товара для целей, для которых Товар обычно используется и соответствие его государственным стандартам и техническим регламентам). Срок и объем гарантии качества Товара должны быть не менее срока и объема гарантии качества, установленным изготовителем. Если срок гарантии изготовителем не установлен, то Поставщик обязан самостоятельно предоставить гарантию качества на поставляемый Товар. Срок гарантии качества Товара, поставляемого Поставщиком, должен быть не менее 1 (одного) года с даты поставки Товара, либо ввода Товара в эксплуатацию, в зависимости от того какая из указанных дат наступит позже. При этом гарантия качества Товара распространяется также и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

8.4. В случае, если в период действия гарантии качества Покупатель обнаружит недостатки поставленного Поставщиком Товара, Поставщик обязан в срок, указанный Покупателем в уведомлении об обнаружении недостатков Товара, направленном Поставщику, безвозмездно устранить недостатки поставленного Товара, обнаруженные в течение времени действия гарантии качества, с целью восстановления заданного в Товаре качества, или произвести замену некачественного Товара. Гарантийный срок, предусмотренный Договором, продлевается на период с момента обнаружения недостатков товара до даты их устранения.

Все расходы, связанные с возвратом или заменой Товара в течение гарантийного срока, оплачиваются Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем извещения об этом.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных Покупателем недостатков в качестве поставленного Товара в указанный в уведомлении Покупателя срок, а также при возникновении у Покупателя убытков, связанных с использованием некачественного Товара, поставленного Поставщиком, Покупатель вправе устранить недостатки товара своими силами или в одностороннем порядке отказаться от Договора поставки и потребовать от Поставщика возмещение возникших у Покупателя убытков, вызванных поставкой не качественного Товара. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товара и (или) возместить убытки, вызванные поставкой не качественного Товара в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем извещения об этом. Устранение недостатков товара силами Покупателя не влечет прекращения или изменения гарантийных обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем партии Товара производится исходя из стоимости соответствующей партии Товара, указанной в Спецификации (приложение № 1 к Договору), в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами УПД/ТОРГ-12 на соответствующую партию Товара, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

9.4. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

9.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд удержать из суммы причитающейся Поставщику за поставленный по настоящему Договору Товар, сумму фактических убытков (расходов) понесенных Покупателем в соответствии с п. 7.7., п. 8.5. настоящего Договора. При этом Покупатель обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление с обоснованием суммы понесенных Покупателем убытков (расходов).

Покупатель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента истечение срока действия настоящего Договора составить, подписать, заверить печатью и направить в адрес Поставщика (в том числе посредством электронной и/или факсимильной связи) для подписания и заверения печатью соответствующий Акт сверки взаимных расчетов по настоящему договору. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта сверки взаимных расчетов от Покупателя обязан подписать его, заверить печатью и направить его Заказчику (в том числе посредством электронной и/или факсимильной связи).

Переданный посредством электронной и/или факсимильной связи Акт сверки взаимных расчетов, подписанный Сторонами, имеет юридическую силу до обмена оригиналами. В случае не получения Покупателем от Поставщика в срок, указанный в настоящем пункте настоящего Договора, подписанного и заверенного печатью соответствующего Акта сверки взаимных расчетов, либо мотивированного письменного отказа от подписания направленного Покупателем Акта сверки взаимных расчетов, данный Акт сверки взаимных расчетов автоматически считается подписанным Поставщиком, без каких-либо замечаний, несмотря на отсутствие на Акте сверки взаимных расчетов подписи полномочного представителя Поставщика и печати Поставщика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. Неисполнение Поставщиком обязанности по поставке Товара более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара по Договору, а также поставка Поставщиком Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, считаются Сторонами существенным нарушением Поставщиком условий Договора. В любом из этих случаев Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченных за Товар денежных средств и уплаты неустойки (штрафа), предусмотренной Договором. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. За просрочку оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной (несвоевременно уплаченной) суммы денежных средств за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

11.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть осуществлены до окончания срока, указанного в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

11.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

11.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

11.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, указанные в приложении № 2 к Договору, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16.3. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, если иное не предусмотрено Договором, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде Мурманской области.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. В случае изменения у любой из Сторон в течение срока действия настоящего Договора адреса, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить о таких изменениях другую Сторону.

18.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

18.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18.4. Договор и все приложения к нему подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями обеих Сторон.

18.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (в том числе, изменение спецификации, общей стоимости по Договору, сроков поставки Товара, порядка оплаты) оформляются дополнительным соглашением, которое вместе с приложениями к нему подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями обеих Сторон.

18.6. Уступка Поставщиком права (требования) по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

18.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Форма представления сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (сумма прописью) рублей, ____ копеек.

СРОК ПОСТАВКИ ПАРТИИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ФОРМА

Сведения о цепочке собственников и руководителей Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

- Посмотреть таблицу с данными

_______________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273761487 Поставка дезинфицирующих средств - 1	Электронный аукцион #273761487	1 428 125 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 14 281	5 часов 30.05.2024 10.06.2024
Тендер №273761578 Поставка дезинфицирующих средств - 1	Электронный аукцион #273761578	1 428 125 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 14 281	5 часов 30.05.2024 10.06.2024
Тендер №274040671 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #274040671	149 650 Обеспечение контракта: 1%	7 дней 04.06.2024 17.06.2024
Тендер №274040771 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #274040771	149 650 Обеспечение контракта: 1%	7 дней 04.06.2024 17.06.2024
Тендер №274191218 Поставка товара (дезинфицирующее средство) для нужд ГОАУСОН «АПНИ №1».	Малая закупка #274191218	60 198	9 часов 06.06.2024 10.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270651065 поставка наборов санитарии и гигиены	Малая закупка #270651065	9 076	срок истек 12.04.2024 17.04.2024
Тендер №270650976 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" объявляет тендер: Запрос котировок в электронной форме № 212-24/кт/эф на поставку средств водоподготовки для нужд ФГАОУ ВО «Сибирск...	Запрос котировок #270650976	1 242 835	срок истек 12.04.2024 22.04.2024
Тендер №270650723 Поставка товара	Малая закупка #270650723	25 023	срок истек 12.04.2024 12.04.2024
Тендер №270650585 Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла; Сода кальцинированная прочая; Порошки стиральные; Средства дезинфекционные; Средства моющие для туалетов и ванных комнат (План график)	Не определен #270650585	40 119	203 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №270650443 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БУЗУЛУКСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМАШКО" объявляет тендер: на поставку дезинфицирующих средств для отделения гемодиализа (с результато...	Единственный поставщик #270650443	110 718	срок истек 11.04.2024 11.04.2024

Тендеры из региона Мурманск

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270651111 Поставка усилителя сотового сигнала (комплект)	Малая закупка #270651111	14 300	срок истек 12.04.2024 16.04.2024
Тендер №270651107 Поставка кранов КШТВГ (от завода-изготовителя)	Малая закупка #270651107	248 712	срок истек 12.04.2024 16.04.2024
Тендер №270651104 Поставка крана шарового запорного	Малая закупка #270651104	197 766	срок истек 12.04.2024 16.04.2024
Тендер №270651100 Поставка медицинского оборудования Велоэргометр медицинский с электропитанием (код вида медицинского изделия 140790),ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, в рамках реа...	Малая закупка #270651100	600 000	срок истек 12.04.2024 16.04.2024
Тендер №270651096 Ткань для штор блэкаут	Малая закупка #270651096	16 680	срок истек 12.04.2024 16.04.2024

Тендер - Поставка соды кальцинированной технической №270651117

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Тендеры из региона Мурманск