Описание тендера: | Общество с ограниченной ответственностью "Центротех-Инжиниринг" объявляет тендер: Поставка Трис(перфтортретбутоксид)иттербия ((F3C)3CO)3Yb (с результатом) |
Сумма контракта: | 660 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 16.05.2024 |
Окончание: | 01.07.2024 |
Тендер №: | 272655969 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Регион: | Уральский ФО / Свердловская область / Новоуральск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Право заключения договора на 907-S190-24/57 Поставка Трис(перфтортретбутоксид)иттербия ((F3C)3CO)3Yb
Цена контракта: 660 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Перфтортретбутоксид ТЗ 200.03/17-ТЗ | - | - | 100 | Г |
ЭД_Аналитическая записка — для публикации.pdf | 98 КБ | 16.05.24 00:00 | Действующая |
ЭД_ТЗ на трис(перфтортретбутоксид)иттербия ВЕРСИЯ 2.pdf | 108 КБ | 16.05.24 00:00 | Действующая |
Проект договора ЦИ — публикация.docx | 49 КБ | 16.05.24 00:00 | Действующая |
Извещение.pdf | 202 КБ | 16.05.24 00:00 | Действующая |
Договор поставки
Город Санкт-Петербург «___» ___________ 2024 года
Общество с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Лежнина Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Участник 1 именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;
б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;
в) «Товар» - вещи, указанные в п .2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является поставка трис (перфтортретбутоксид) иттербия (((F3C)3CO)3Yb) далее Товар в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием (приложение № 1 и № 3 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.
2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество, цена, способ и сроки поставки Товара определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).
2.3. Место доставки Товара определено Сторонами в Спецификации.
2.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, c НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.
4.3. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в Спецификации.
6. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).
а) паспорт (спецификация), содержащий информацию о количестве (массе) Товара, его чистоте, агрегатном состоянии, цвете, дате производства и т.д. К паспорту должны быть приложены результаты анализов, подтверждающих чистоту. ЯМР-данные должны быть с расшифровкой (соотнесением пиков к атомам/группам атомов);
б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
г) акт приема-передачи Товара в 3 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).
Перечень документов, предоставляемых Поставщиком, может меняться в зависимости от специфики поставляемого Товара.
6.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
8. ГАРАНТИЯ
8.2. Поставщик гарантирует:
надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его упаковку в соответствии с Техническим заданием (приложение №3);
полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.
8.3. Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).
8.4. Если качество Товара не соответствует заявленным в Техническом задании (приложение №3) параметрам, то он будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, указанные в Техническом задании (приложение №3). Все расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного Товара, оплачиваются Поставщиком. В случае замены некачественного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.
9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.
9.3. Оплата: 100% оплата в течении 7 дней после выставления счета
9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами г), д), е) п. 6.4 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты Участник 1 Поставщика.
9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости не поставленного в срок Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О
СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ
12.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика Участник 1 на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
12.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
12.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
12.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
12.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
12.7. Покупатель и Поставщик обязуются провести взаимный обмен всей возможной информацией, касающийся производства, выделения, очистки и аналитического подтверждения продукции. Обмен информацией осуществляется в срок с момента заключения Договора на поставку продукции и до момента поставки продукции. Поставщик обязуется передать информацию по ЯМР-спектрам продукции в виде аппаратных файлов на адрес электронной почты ООО «Центротех-Инжиниринг» или на электронном носителе.
12.8. Вся информация, которой обмениваются ООО «Центротех-Инжиниринг» и Поставщик носит конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьей стороне ни в каком виде.
13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
15. УВЕДОМЛЕНИЯ
15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
16.1. Заверения об обстоятельствах.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,
стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Поставщика его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта/подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Поставщиком соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.
17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме заверенных Стороной копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные
с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:
1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
либо
2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;
(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
В случае обмена в рамках исполнения Договора информацией, составляющей государственную тайну, все споры разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
17.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
17.5.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;
Приложение № 2: Образец акта приема-передачи Товара
Приложение № 3: Техническое задание.
Приложение № 4: Соглашение об использовании единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»
18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с данными19. ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору
№ ___________ от «___» ___________ 20__ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, c НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
1. Грузополучатель: ООО «Центротех-Инжиниринг»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Л.
2. Грузоотправитель: Участник 1.
Срок поставки: в течение 180 дней с момента поступления авансового платежа на счёт Поставщика. Допускается досрочная поставка продукции. Доставка осуществляется силами и за счёт Покупателя.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к Договору
№ ___________ от «___» ___________ 20__ года
========================================================================
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)
№ __________________ от «____»_________ 20__ г.
ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.
___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору):
(описание Товара)
Стоимость поставленного Товара составляет:
(сумма за поставленный Товар)
Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарную накладную по форме ТОРГ-12
Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.
- Посмотреть таблицу с данными=======================================================================
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к Договору
№ ___________ от «___» ___________ 20__ года
- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое задание
на поставку трис(перфтортретбутоксида)иттербия
Предмет закупки: трис(перфтортретбутоксид)иттербия (((F 3 C) 3 CO) 3 Yb)
Санкт-Петербург
2024
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 к Договору
№ ___________ от «___» ___________ 20__ года
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
Общество с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Лежнина Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Участник 1, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего Соглашения является включение в договор № ________ от _________ (далее-Договора), условий об Использовании Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»:
Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»
1.6. Поставщик обязан включать в договоры [2] с Субисполнителями [3] , привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему договору, условия, указанные в пунктах 1.1-1.6 настоящего раздела, о применении [4] ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися [5] изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.
Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 1.1 – 1.6 настоящего раздела.
Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
3.1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:
1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;
2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Покупателю на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа
в размере 0,01 % (от цены договора/продукции) за каждый случай такого нарушения либо уплаты пени в размере 0,01 % (от цены договора/продукции) за каждый день просрочки [6] .
3.2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:
1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; [7]
2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;
Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки
в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (одна тысяча рублей) за каждый случай такого нарушения.
3.3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) [8] .
3.4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика _____на электронную почту Покупателя CTEngLLC@гosatom.ru оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) [9] .
3.5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя CTEngLLC@гosatom.ru соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) [10] .
3.6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.
3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный
в ЕОС-Качество срок.
3.8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный
в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие
в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.
3.9. Нарушение Поставщиком требований по использованию
ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению
ЕОС-Качество, перечисленных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.
Электронные документы, оформляемые при использовании функционала ЕОС-Качество в процессе осуществления деятельности по обеспечению качества. ↑
Договоры по продукции, перечисленной в п. 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество. ↑
Субисполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое привлекается Поставщиком для выполнения обязательств по данному договору как поставщик/изготовитель продукции, исполнитель работ/услуг. Терминология уточняется в зависимости от используемой по тексту договора. ↑
Условия, указанные в п. 1.1-1.5, распространяются на Субисполнителей, являющихся изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ (условия, указанные в п. 1.1-1.5, подлежат исполнению Субисполнителем, если Субисполнитель является изготовителем продукции и/или непосредственным исполнителем работ, указанных в п. 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество). ↑
Если Субисполнитель не является изготовителем продукции и/или непосредственным исполнителем работ, указанных в п. 3.5 Методических указаний, то он транслирует условия в п. 1.1-1.6 на организации (субисполнителей следующих уровней), привлекаемых им в рамках данного договора. ↑
Вариант неустойки (штраф или пеня) указывается Покупателем в зависимости от потребности. ↑
Данный пункт включается/применяется случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑
Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑
Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑
Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑
Общество с ограниченной
ответственностью
«Центротех-Инжиниринг»
(ООО «Центротех-Инжиниринг»
_____________ № ______________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора по развитию
технологий разделения
изотопов
_______________ С.Г. Князев
______ ______________ 2024
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку трис(перфтортретбутоксида)иттербия
Предмет закупки: трис(перфтортретбутоксид)иттербия (((F3C)3CO)3Yb) ТЗ 200.03/17-ТЗ
Санкт-Петербург
2024
2
Техническое задание
на поставку химической продукции
для ООО «Центротех-Инжиниринг»
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКПД 2
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) продукции
Подраздел 3.2 Требования к маркировке
Подраздел 3.3 Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 4.2 Требования по передаче покупателю технических и
иных документов при поставке продукции
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
3
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Трис(перфтортретбутоксид)иттербия ((F3C)3CO)3Yb
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не ранее 2024 года
выпуска.
Подраздел 1.3 Код ОКПД 2
20.13.23.128 Иттербий
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве рабочего вещества для проведения исследовательских работ
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) продукции
Трис(перфтортретбутоксид)иттербия ((F3C)3CO)3Yb
Наименование показателя
1. Внешний вид
2. Содержание основного вещества, %, не менее
3. Содержание иттербия, %, не менее
Норма
Согласно агрегатному состоянию
98
99
Подраздел 3.2 Требования к маркировке
Маркировка должна быть нанесена либо на транспортную емкость с продукцией, либо
на бирку, прикрепленной к содержащей продукцию таре и содержать следующие данные на
русском(английском) языке:
наименование или фирменный знак предприятия-изготовителя;
номер партии;
дата изготовления;
квалификация химического соединения;
наименование и химическая формула;
знаки опасности (если вещество классифицируется как опасно);
масса нетто.
Подраздел 3.3 Требования к упаковке
Продукция должна быть поставлена в стеклянных ампулах, заполненных не более чем на
50%. Ампулы с продукцией должны быть заполнены аргоном или находится под вакуумом.
Ампулы должны быть запаяны таким образом, чтобы их было удобно вскрыть. Ампулы с
продукцией должны быть помещены во вторичную упаковку таким образом, чтобы
4
исключить их повреждение при хранении и транспортировке. Продукция должна быть
упакована в ампулы следующим образом: 3 ампулы, содержащих 25 г продукции; 2 ампулы,
содержащих 10 г продукции; 2 ампулы, содержащих 2 г продукции и 1 ампула, содержащая
1 г продукции.
Общее количество поставляемого вещества должно соответствовать количеству,
приведенному в разделе 10 настоящего технического задания.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
В соответствии с договором на поставку.
Подраздел 4.2 Требования по передаче покупателю технических и иных
документов при поставке продукции
К поставляемой продукции должен быть приложен паспорт, содержащий информацию
о количестве(массе) продукции, её чистоте, агрегатном состоянии, цвете и т.д. К паспорту
должны быть приложены результаты анализов, подтверждающих чистоту. ЯМР-данные
должны быть с расшифровкой (соотнесением пиков к атомам/группам атомов).
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта, для соответствующего
класса опасности соединения.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранить в технологической таре изготовителя. Хранение технологической тары с
продукцией должно производиться в сухих, отапливаемых помещениях, оборудованных
общеобменной приточно-вытяжной и местной вентиляциями. Упаковка с продукцией
должна быть надежно изолирована от воздействия влаги и тепла различных нагревателей.
Если условия хранения вещества отличны от изложенных выше, то оно должно хранится в
соответствии с рекомендацией изготовителя.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок годности продукции на дату подписания Акта приема-передачи
должен составлять не менее 80% от заявленного изготовителем (согласно паспорту
продукции или другому соответствующему документу).
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Поставщик продукции устанавливает класс опасности вещества в соответствии с
ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 и устанавливает требования по безопасности при транспортировке и
5
обращении с поставляемым веществом.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Поставщик гарантирует качество поставленной продукции
предоставленных аналитических данных, подтверждающих чистоту:
на
основании
1 1Н ЯМР, 13С ЯМР, 7Li ЯМР, 19F ЯМР;
2 С,H,F-элементный анализ;
3 % содержания иттербия (титрование или иное).
Чистота продукции по каждому виду анализов должна быть не менее 98%.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставленной продукции в течение
гарантированного срока, который установлен в соответствии с нормативно-технической
документацией для данного вида продукции.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
Поставка трис(перфтортретбутоксида)иттербия ((F3C)3CO)3Yb в количестве 100 г
осуществляется в течение 180 дней с момента поступления авансового платежа на счёт
Поставщика. Доставка осуществляется силами за счёт средств покупателя.
Допускается досрочная поставка продукции.
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентротехИнжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Л
РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
В случае, если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует требованиям
ТЗ и качество продукции не подтверждается соответствующими документами о качестве,
Поставщик обязан заменить её продукцией надлежащего качества в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента получения претензии. Претензия, составленная по
результатам приёмки, предъявляется Поставщику не позднее 15 рабочих дней в письменной
форме с момента приёмки. О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции
стороны извещают друг друга, в том числе посредством электронной почты, с направлением
оригинала по почте.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ
ООО «Центротех-Инжиниринг» и Поставщик обязуются провести взаимный обмен всей
возможной информацией, касающийся производства, выделения, очистки и аналитического
подтверждения продукции. Обмен информацией осуществляется в срок с момента
заключения Договора на поставку продукции и до момента поставки продукции.
Поставщик обязуется передать информацию по ЯМР-спектрам продукции в виде
аппаратных файлов на адрес электронной почты ООО «Центротех-Инжиниринг» или на
электронном носителе.
6
Вся информация, которой обмениваются ООО «Центротех-Инжиниринг» и Поставщик
носит конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьей стороне ни в каком
виде.
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№
п/п
1
Сокращение
Расшифровка сокращения
ЯМР
ядерный магнитный резонанс
Начальник ИО
А.А. Морозов
Согласовано:
Заместитель генерального директора
по безопасности
А.А. Загвоздкин
Начальник отдела МТО
Т.В. Крутова
Руководитель по качеству
Т.В. Сироткина
Руководитель группы
Д.В. Князев
Главный юрисконсульт
Т.А. Балагурова
7
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
1. Способ закупки: мелкая закупка.
2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому
стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: п. 1 а)
ч. 1 ст. 4.2.2. ЕОСЗ.
3.
Наименование
заказчика:
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Центротех-Инжиниринг" .
4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. СанктПетербург, Стачек пр- кт, 47, лит. Л, пом. 37-Н.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Санкт- Петербург,
Стачек пр- кт, 47, лит. Л, пом. 37-Н.
Контактное лицо: Крутова Татьяна Владимировна.
Контактный телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
5. Предмет договора: Поставка Трис(перфтортретбутоксид)иттербия
((F3C)3CO)3Yb.
6. Состав, объем и количество товаров: В соответствии с условиями
технического задания.
7. Срок (период) поставки товара: В соответствии с условиями проекта
договора.
8. Условия поставки товара: В соответствии с условиями проекта
договора и технического задания.
9. Место поставки товара: В соответствии с условиями проекта договора.
10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
(Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.
11. Соответствующие коды товаров, работ, услуг в соответствии с
классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД 20.13, ОКПД 2- 20.13.23.128.
12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям
заказчика: в соответствии с условиями технического задания.
13. Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с условиями
проекта договора.
14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей): В соответствии с условиями проекта
договора.
15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая
документация о закупке размещена на официальном сайте по закупкам
атомной отрасли; для данного способа закупки предоставление документации
о закупке иным способом не предусмотрено.
16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке: не предъявляются.
17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в закупке: для данной закупки не устанавливается.
18. Требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям:
Требования к участникам закупки
Перечень документов
участник закупки должен
предоставление документов,
обладать
гражданской
подтверждающих соответствие
правоспособностью в полном объеме
указанным требованиям, не
для заключения и исполнения
требуется
договора по результатам закупки, в
том числе:
быть зарегистрированным в
качестве юридического лица в
установленном в РФ порядке (для
российских юридических лиц);
быть зарегистрированным в
качестве
индивидуального
предпринимателя в установленном
в РФ порядке (для российских
индивидуальных
предпринимателей);
быть зарегистрированным в
качестве субъекта гражданского
права
в
соответствии
с
законодательством государства по
месту
нахождения
(для
иностранных участников);
если
исполнение
договора
предусмотрено на территории РФ:
иметь право на ведение
деятельности в соответствии с
законодательством
РФ
(для
российских участников);
иметь право на ведение
деятельности в соответствии с
законодательством государства по
месту нахождения такого участника
закупки и в соответствии с
законодательством
РФ
(для
иностранных участников);
либо
если
исполнение
договора
предусмотрено на территории
иностранного государства:
иметь право на ведение
деятельности в соответствии с
законодательством
РФ
(для
российских участников);
иметь право на ведение
деятельности в соответствии с
законодательством
государства
по месту
нахождения
такого
участника
закупки
(для
иностранных участников);
иметь право на ведение
деятельности в соответствии с
законодательством
государства
по месту исполнения договора (для
российских
и
иностранных
участников);
не находиться
в
процессе
ликвидации (для юридического
лица), не быть признанным по
решению
арбитражного
суда
несостоятельным (банкротом);
не являться организацией, на
имущество которой в части,
необходимой
для
выполнения
договора, наложен арест по
решению суда, административного
органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
соответствовать требованиям,
установленным
на
основании
поручений Правительства РФ:
должен раскрыть информацию в
отношении
всей
цепочки
собственников,
включая
бенефициаров (в том числе
конечных)1;
не находиться в реестре
недобросовестных
поставщиков,
ведущемся в соответствии с
положениями Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
1
Данное требование устанавливается в соответствии с подразделом 1.1 приложения 10 Стандарта
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц».
2. иные требования, предъявляемые
к участникам в соответствии с
требованиями ЕОСЗ, в том числе
требования в соответствии с
приложением 10 Стандарта.
19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для
данной закупки не предусмотрено.
20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.
21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: цена.
22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для
данной закупки не предусмотрено.
23. Контрагент: Участник 1.
24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в
котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика,
организатора закупки, закупочной комиссии:
Арбитражный комитет АО «ТВЭЛ» – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:
- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).
26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:
Приложения: Проект договора, техническое задание.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272973501
Поставка химических реактивов для ручных методик
|
Электронный аукцион
#272973501 |
69 557
Обеспечение контракта:
10% |
19 часов
21.05.2024 03.06.2024 |
Тендер №272973688
Поставка химических реактивов для ручных методик
|
Электронный аукцион
#272973688 |
69 557
Обеспечение контракта:
10% |
21 час
21.05.2024 03.06.2024 |
Тендер №273105877
Поставка химических реактивов для ручных методик
|
Электронный аукцион
#273105877 |
12 032
Обеспечение контракта:
5% |
19 часов
22.05.2024 03.06.2024 |
Тендер №273105900
Поставка химических реактивов для ручных методик
|
Электронный аукцион
#273105900 |
12 032
Обеспечение контракта:
5% |
21 час
22.05.2024 03.06.2024 |
Анализ цен
#273114911 |
9 дней
22.05.2024 11.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272655913
АО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЕВСИНСКАЯ» объявляет тендер: Олеостат
|
Электронный аукцион
#272655913 |
416 632
|
срок истек
16.05.2024 20.05.2024 |
Тендер №272655885
АО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЕВСИНСКАЯ» объявляет тендер: Сорбитокс
|
Электронный аукцион
#272655885 |
401 760
|
срок истек
16.05.2024 20.05.2024 |
Тендер №272655742
Строительные материалы для кабинетов «Точка Роста»
|
Малая закупка
#272655742 |
140 598
|
срок истек
16.05.2024 22.05.2024 |
Запрос предложений
#272655453 |
11 600
|
срок истек
16.05.2024 23.05.2024 |
|
Запрос котировок
#272655360 |
4 620 730
|
срок истек
- 31.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#272655950 |
429 408
|
16 дней
16.05.2024 19.06.2024 |
|
Единственный поставщик
#272654935 |
47 429
|
срок истек
16.05.2024 20.05.2024 |
|
Не определен
#272654731 |
47 429
|
срок истек
16.05.2024 20.05.2024 |
|
Анализ цен
#272654531 |
срок истек
16.05.2024 27.05.2024 |
||
Анализ цен
#272654110 |
срок истек
16.05.2024 27.05.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |