Вход в личный кабинет

Тендер - поставку реагентов для анализатора Sysmex XS-1000i №269250900

Описание тендера: ГАУЗ СО "ОСПК" объявляет тендер: поставку реагентов для анализатора Sysmex XS-1000i
Сумма контракта: См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа: 26.03.2024
Окончание: 02.04.2024 09:00:00
Тендер №: 269250900
Тип: Запрос предложений Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (205952194) Реактивы химические общелабораторного назначения
Регион: Уральский ФО / Свердловская область / Екатеринбург
Источник: 2▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: поставку реагентов для анализатора Sysmex XS-1000i
Цена контракта: 0,00 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 поставку реагентов для анализатора Sysmex XS-1000i - - 40 Упаковка
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Часть II. Описание обьекта закупки.DOCXdocx 18 КБ 26.03.24 06:54 Действующая
Часть III Проект договора.doc 69 КБ 26.03.24 06:54 Действующая

Оглавление

    Часть_II._Описание_обьекта_закупки

    Часть II. Описание объекта закупки

    - Посмотреть таблицу с данными

    Требования к контрольному материалу обусловлены, имеющимся оборудованием у Заказчика.

    Часть_III_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

    Часть III. «Проект договора»

    Договор на поставку реагентов для анализатора Sysmex XS-1000i

    г. Екатеринбург «___»_____________20__ г.

    Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная станция переливания крови», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Орлова А.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ОСПК», (далее - Положение), на основании протокола _________________________________ № ___________________ от ____________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

  • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реагентов для анализатора Sysmex XS-1000i (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации, в срок, указанный в разделе 4 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
    1.2. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр, должен быть без эксплуатационного пробега, не стерилизованный повторно.
    1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит.Маркировка упаковки (тары) и Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).
    1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
    1.5. Место поставки Товара: г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 8.
    1.6. Срок поставки Товара: в течение в 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора
    1.7. Поставщик также обязуется выполнить следующие услуги (работы), связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги (работы): доставка Товара до места передачи Заказчику, все виды погрузо-разгрузочных работ в место по указанию работников ГАУЗ СО «ОСПК» и иные услуги (работы) в соответствии со спецификацией.
  • ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
    2.1. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5, п. 2.6., п 2.8 Договора.
    2.2. Цена договора составляет _______ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее – цена договора).
    Аванс не предусмотрен.
    Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
    Источник финансирования:
    -Средства областного бюджета.
    2.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
    2.4. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательства, связанные с исполнением договора.
    2.5. Цена Договора может изменяться в случаях и в пределах, предусмотренных Договором.
    2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренный Договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в связи с сокращением объема закупаемых товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта допускается изменение объема закупаемых товаров как в целом по Договору, так и по отдельным позициям Спецификации при условии не превышения 30% объема товаров по соответствующим позициям.
    2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота).
    2.8. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
    2.9. Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы, на банковский счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи - приемки Товара.
    2.10. Датой оплаты договора Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
  • ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    3.1. Заказчик имеет право:
    3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.
    3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь Положением о закупках, условиями договора.
    3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поименованных в Спецификации.
    3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.
    3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.
    3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.
    3.1.7 Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.
    3.2. Заказчик обязан:
    3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.
    3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.
    3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    3.2.4. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору ____________________________________ и передать Поставщику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Поставщика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
    3.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
    3.2.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.
    3.2.7. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
    3.3. Поставщик вправе:
    3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи-приемки Товара.
    3.3.1.1. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
    3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
    3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.
    3.3.4. В течение 2 (Двух) рабочих дней, со дня надлежащего исполнения всех обязательств по Договору, направить на электронный ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, письмо о возврате обеспечения договора.
    3.4. Поставщик обязан:
    3.4.1. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организациии за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 12 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации.
    3.4.2. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы поставленного товара.
    3.4.3. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 12 договора.
    По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 договора.
    3.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
    3.4.5. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (Три) дня с момента получения запроса Заказчика.
    3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
    3.4.7. Назначить в течение 3 дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
    3.4.8. По требованию Заказчика за свой счет в срок, установленный Договором, произвести замену товара в случае поставки товара ненадлежащего качества, произвести допоставку товара при недопоставке или поставке некомплектного товара.
    3.4.9. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Договору (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Поставщик обязуется в 7-дневный срок предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора.
    3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и Законом.
  • ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
    4.1. Товар должен быть поставлен в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора.
    4.2. Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).
    Срок исполнения обязательства по поставке по настоящему договору может быть изменен не более чем на 30% от первоначально предусмотренного срока.
    4.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара.
    Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приёмки Товара.
    4.4. Поставщик не позднее, чем за 48 часов до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили на адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчикобязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и Акт сдачи-приемки Товара в порядке, установленном договором.
    4.5. Поставка товара производится за счет Поставщика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика
  • ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
  • 5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.

    Вне зависимости от того, каким образом осуществляется доставка Товара до Заказчика, продукцию должен сопровождать представитель Поставщика, имеющий надлежащим образом оформленную доверенность, наделяющую его всеми необходимыми для сдачи-приемки товара правами. Участие представителя Поставщика при сдаче-приемке Товара обязательно. Товар не принимается Заказчиком при отсутствии в момент приемки представителя Поставщика либо в случае отказа представителя от участия в сдаче-приемке.

    5.2. При поставке Товара, Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акт сдачи-приемки Товара, а также документы, указанные в разделах 7 договора.

    5.3. В течение 10 (Десяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара (партиями, по заявкам) в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации, и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара, либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

    5.4. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из 3 человек.

    5.5. Для проверки соответствия поставленного Товара (по заявкам) условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

    5.6. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.

    Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

    5.7. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

    5.7.1. Заказчиком или приемочной комиссией Заказчика в случае ее создания или экспертами, экспертными организациями, в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар,в соответствии с разделом 7 договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

    5.7.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

    Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара (по заявкам), указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

    5.7.3. Товар должен быть поставлен полностью (по заявке, Спецификации).

    Если Поставщик поставил меньшее количество Товара (по заявкам), чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

    Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 7 дней.

    5.7.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара (по заявкам), Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

    5.7.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.7.4 договора, заменить Товаром надлежащего качества.

    5.7.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:

    - признания товара недоброкачественным;

    - иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

    Замена производится в течение 5 рабочих дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.

    Поставщик согласует дату замены не позднее, 2 (двух) дней до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

    5.7.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара, обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах 13, 18 договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 48 часов с момента уведомления.

    В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

    5.7.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар (по заявкам) ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 договора или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

    5.8. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

    5.9. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

    5.10. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

    5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара Заказчиком несет Поставщик.

    5.12. Приемку поставленного товара осуществляют уполномоченные (ответственные) лица Заказчика (Получателя).

    5.13.Заказчик (Получатель) вправе при приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

    5.14. Приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

    5.15. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляет должностное лицо Заказчика (Получателя), наделенное соответствующими полномочиями.

    5.16. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

    5.17. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг фиксирует, в том числе:

    - целостность упаковки (тары) поставленного товара, соответственно сколы, трещины, внешние повреждения упаковки (тары) (при их наличии); 1

    - маркировку упаковки (тары) и(или) товара, а именно: его наименование, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара); 2

    - процесс вскрытия упаковки (при наличии) 3 и проведения внешнего осмотра поставленного товара;

    - процесс проверки по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации или отгрузочной разнарядке;

    - процесс проверки поставленного товара по качеству и по количеству, в том числе пересчет единиц товара и сопоставление полученного количества с количеством товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке;

    - процесс проверки выполненных работ на соответствие объему и качеству, а также на соответствие проектной и (или) рабочей документации;

    - процесс проверки оказанных услуг на соответствие объему и качеству, предусмотренных договором;

    - процесс проверки полноты комплекта товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар) 3 в соответствии с условиями ;

    - процесс проверки и правильности оформления товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар), в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик поставленного товара, наименования страны происхождения поставленного товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками поставленного товара, наименованием страны происхождения товара, содержащимся в товаросопроводительных документах к товару (технической и регистрационной документации на товар) 4 ;

    - серийный номер поставленного товара (при наличии).

    Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки). 5

    5.18. Полученные в ходе приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

    Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика (Получателя) озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

    При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

    Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в акт сдачи - приемки товара (акт выполненных работ (оказанных услуг)).

    Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком (Получателем) в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг.

    5.19. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по договору.

    6. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА

    6.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе до или после приемки Товара.

    6.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии/партии Товара для определения соответствия характеристик товара и его качества. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

    6.3. Определение соответствия характеристик товара и его качества осуществляется Заказчиком самостоятельно либо независимыми профильными экспертными организациями по контролю.

    6.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

    6.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии/партии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию/партию Товара.

    Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

    6.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

    7. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ

    7.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

    7.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

    7.3. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, в том числе: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ), копию действующего регистрационного удостоверения 6 , выданного соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений). 7

    7.4. Каждая потребительская упаковка Товара должна сопровождаться технической и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара на русском языке.

    7.5. На каждую партию Товара Поставщик передает на момент поставки Товара Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и Акта сдачи - приемки Товара – два экземпляра, счет, счет-фактуру – один экземпляр.

    7.6. Документы, перечисленные в пункте 7.3 Договора, оформляются за счет Поставщика.

    7.7. Товаросопроводительные документы (товарные накладные (УПД), счета, счета-фактуры) должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ, и ее идентификационные коды; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки, а также печать и штамп организации.

    7.8. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных в п. 7.3. Договора документов является основанием для отказа от приемки Заказчиком такого товара или его партии.

    7.9. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев.

    8.УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

    8.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

    8.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

    При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

    8.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

    Наименование Товара:_____________________

    Договор № _______________

    Заказчик: (наименование) ___________

    Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) _________

    Пункт назначения: _____________

    Грузоотправитель: ______________

    Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______

    Размеры (высота, длина, ширина) _________

    Вес брутто _____ кг

    Вес нетто _____ кг.

    8.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Договора (далее – Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой – крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

    9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    9.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1), а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

    9.2. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.

    9.3. В случае если при внутритарной приемке Товара, производстве монтажных, пусконаладочных и иных работ и/или в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит в Товаре производственные недостатки, несоответствие требованиям Спецификации, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Заказчика, Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика, по выбору Заказчика:

    • производит за свой счет ремонт Товара;
    • производит за свой счет замену Товара;
    • возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

    9.4. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

    10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

    10.1. По настоящему Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в следующих размерах:

    - Обеспечение исполнения договора представляется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора.

    10.2. Обеспечение может предоставляться Поставщиком по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в п. 10.3., или путем предоставления банковской гарантии.

    10.3. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи Заказчику денежных средств, сумма обеспечения Договора должна быть зачислена на счет Заказчика по следующим реквизитам:

    ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    Р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    К/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

    БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    Получатель: Министерство финансов Свердловской области

    (ГАУЗ СО «ОСПК» (л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 — по приносящей доход деятельности)

    Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора: «Поставка (предмет договора)».

    финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «ОСПК» (л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 — по приносящей доход деятельности)

    10.4 Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня надлежащего исполнения им всех обязательств по Договору.

    Заказчик вправе возвратить обеспечение исполнения Договора за вычетом неустоек (пеней, штрафов), убытков Заказчика, причиненных в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком условий Договора.

    10.5. Обеспечение исполнения Договора распространяется на:

    - основное обязательство по Договору – обязательство по поставке Товара и оказанию Услуг (в том числе, обязательства по устранению любых нарушений Договора, выявленных в ходе приемки Товара;

    - обязательства по уплате Поставщиком сумм неустоек (пеней, штрафов), убытков, начисленных Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

    10.6. Предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора банковская гарантия (далее – Гарантия) оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и Договором.

    10.7. Гарантия должна соответствовать следующим требованиям Заказчика:

    Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

    1) указание на Бенефициара;

    2) номер извещения о проведении закупки и предмет Договора, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия;

    3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями Договора;

    Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения и документации о закупке.

    4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

    5) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

    6) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

    7) Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс тридцать дней;

    8) отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении;

    9) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (если это предусмотрено проектом Договора);

    10) условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, в размере цены Договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора;

    11) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

    12) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

    13) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

    - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

    - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

    - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

    - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

    Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения Договора.

    10.8. Заказчик вправе направить запрос банку, выдавшему банковскую гарантию о подтверждении выдачи такой банковской гарантии на условиях, установленных в настоящем разделе.

    10.9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

    1) несоответствие банковской гарантии;

    2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте Договора.

    В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

    10.10. В случае выбора способа обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств сумма обеспечения исполнения Договора должна быть перечислена Поставщиком до заключения Договора. Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно распространяться на срок исполнения Договора, факт внесения денежных средств на счет Заказчика должен быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения Договора на момент подписания Договора сторонами.

    10.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по заключенному Договору Заказчик имеет право получить удовлетворение за счет суммы, внесенной в качестве обеспечения исполнения Договора, в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Договора, неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно соответствующему разделу Договора об ответственности сторон, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком. Об удовлетворении своих требований за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика.

    10.12. Обеспечение исполнения Договора прекращается в следующих случаях:

  • вследствие прекращения, обеспеченного денежными средствами обязательства по заключенному Договору, в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);
  • вследствие перехода прав на денежные средства к Заказчику.
  • 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    11.2. Ответственность Заказчика:

    - в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального Банка РФ.

    11.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

    Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

    1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

    5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

    10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

    Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    11.4. Ответственность Поставщика:

    - в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

    Срок уплаты неустойки в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления требования Заказчиком.

    Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

    11.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

    10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

    5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

    1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

    0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

    0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

    0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

    0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

    0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

    0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

    11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

    1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

    5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

    10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

    11.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 8

    11.8. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 3.4.9. Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.4.9. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    11.9. В случае выявления некачественного товара в результате проведения экспертизы товара, расходы Заказчика по проведению экспертизы, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления соответствующего требования Поставщику.

    11.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

    - из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

    - из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

    - из суммы, подлежащей оплате по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

    11.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

    11.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    11.13. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Поставщик и Заказчик, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

    12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

    12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

    12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

    12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

    12.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

    12.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

    13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    13.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

    13.2. Юридически значимые сообщений в ходе исполнения Договора Заказчик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Поставщика: ФИО представителя:_______________, электронная почта:__________________.

    -В иных случаях юридически значимые сообщения по Договору от Поставщика Заказчику и от Заказчика Поставщику направляются только с использованием следующего адреса электронной почты Заказчика:______________________________

    -Юридически значимые сообщения Сторон направляются в виде цветной скан-копии официального письма, подписанного руководителем организации (согласно ЕГРЮЛ, уполномоченного действовать без доверенности) либо иного лица, уполномоченного в установленном законом порядке.

    -Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если Стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной Стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной Стороной.

    -Кроме электронной почты Стороны вправе использовать простой письменный способ уведомления. Письма доставляются нарочным или заказным письмом с уведомление о вручении.

    13.4. До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 30 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Все споры из Договора разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

    14. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    14.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

    При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика (возмещения причиненных убытков.

    14.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе:

    - если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар, не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

    - в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий Договора;

    - в случае нарушения существенных условий Договора.

    Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимаю следующее:

    - отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям Договора;

    - существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

    - невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

    - просрочка поставки Товара более чем на 10 рабочих дней;

    - просрочка устранения нарушений Договора более чем на 10 рабочих дней;

    - неоднократная просрочка поставки Товара или устранения нарушений Договора;

    - неоднократная поставка Товара с нарушением Договора, не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

    15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    15.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2022 включительно, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

    16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    16.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    16.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

    16.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

    16.4. Изменения договора в соответствии с положениями законодательства, договором оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

    16.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    17.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

    17.1. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

    17.2. К договору прилагаются:

    - Приложение № 1. Спецификация – на ___ л.;

    - Приложение № 2. Форма Акта сдачи – приемки товара - на__ л.

    -18. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,

    БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 1 к договору

    от__________ № _________

    В спецификации указывается:

    1. Наименование, ассортимент, количество Товара, стоимость единицы Товара:

    2. Требования к качеству, характеристикам, безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к упаковке (таре), отгрузке, остаточному сроку годности и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика: 9

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    *Таблица №1 заполняется в соответствии с предложением Поставщика. Общая цена за товар составляет ________________(_____________________________________) рублей ______ копеек.

    _

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 2 к договору

    от__________ № _________

    ФОРМА

    АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА

    г. _____________________ «_____» _________ 20___ г.

    _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

    (наименование организации)

    в лице ___________________________________________________________________________,

    (должность, Ф.И.О.)

    действующего на основании ________________________________________________________,

    (Устава, Положения, Доверенности)

    с одной стороны, и ________________________________________________________________,

    (наименование организации)

    именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

    (должность, Ф.И.О.)

    действующего на основании ________________________________________________________,

    (Устава, Положения, Доверенности)

    с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

    1. В соответствии с договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно:_______________________.

    2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами 11 ______________. Указывается информация: дата,_______количество,_______ассортимент поставленного Товара.

    3. Вышеуказанные поставки согласно договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

    4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены_______________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____. 12

    5. 13 Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договору __________________(___________) руб.

    6. 14 В соответствии с п. ______ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

    Общая стоимость штрафных санкций составила: ________________.

    7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени) 15 , составляет __________________(___________) руб.

    8. На основании раздела___ 16 договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены_____________________________________ 17 .

    Сдал: Принял:

    Поставщик Заказчик

  • ^ Указывается в случае, если товар поставляется в таре (упаковке).

  • ^ Указывается в случае, если маркировка поставленного товара предусмотрена законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара).

  • ^ Указывается в случае, если объектом закупки является поставка транспортного средства или если на поставляемый товар данные документы являются обязательными.

  • ^ Указывается в случае, если объектом закупки является поставка транспортного средства или если на поставляемый товар данные документы являются обязательными.

  • ^ В пункт 6 включаются положения в зависимости от объекта закупки (поставка товара, оказание услуг, выполнение работ). При этом необходимо учитывать специфику объекта закупки (например: поставляется товар (монтируемое/немонтируемое (технологическое) оборудование) при выполнении работ или оказании услуг).

  • ^ …. случае если изделие является медицинским.

  • ^ Заверение копий документа осуществляется в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов».

  • ^ Данный пункт включается в положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установленным в пункте 2 указанного постановления.

  • ^ Указывается по потребностям Заказчика с учетом потребительских свойств Товара.

  • ^ Указываются соответствующие документы, указанные в договоре.

  • ^ Включается в случае выявления недостатков по качеству поставленного Товара.

  • ^ Включается в случае необходимости.

  • ^ Включается в случае необходимости.

  • ^ Включается в случае необходимости.

  • ^ Указывается соответствующий раздел договора.

  • ^ Указанный пункт исключается в случае проведения экспертизы экспертом (экспертными организациями).

  • Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Отбор
    #272603152
    3 дня
    15.05.2024
    13.06.2024
    Запрос котировок
    #273518508
    53 114
    9 часов
    28.05.2024
    10.06.2024
    Электронный аукцион
    #273593134
    5 355 000
    Обеспечение контракта:
    10%
    Обеспечение заявки:
    53 550
    7 дней
    29.05.2024
    17.06.2024
    Запрос котировок
    #273787529
    62 880
    Обеспечение контракта:
    5%
    4 дня
    31.05.2024
    14.06.2024
    Электронный аукцион
    #273808344
    5 511
    Обеспечение контракта:
    10%
    1 день
    31.05.2024
    11.06.2024

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Единственный поставщик
    #269250895
    816 040
    срок истек
    22.03.2024
    22.03.2024
    Единственный поставщик
    #269250768
    7 958
    срок истек
    25.03.2024
    25.03.2024
    Единственный поставщик
    #269250722
    310 385
    срок истек
    25.03.2024
    25.03.2024
    Единственный поставщик
    #269250592
    333 250
    срок истек
    25.03.2024
    25.03.2024
    Единственный поставщик
    #269250572
    503 684
    срок истек
    22.03.2024
    22.03.2024

    Тендеры из региона Екатеринбург

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос цен
    #269250509
    19 065
    срок истек
    26.03.2024
    28.03.2024
    Не определен
    #269249156
    177 300
    204 дня
    01.01.2024
    31.12.2024
    Запрос котировок
    #269249122
    933 333
    срок истек
    26.03.2024
    03.04.2024
    Запрос предложений
    #269249068
    срок истек
    26.03.2024
    02.04.2024
    Запрос цен
    #269248751
    срок истек
    26.03.2024
    02.04.2024
    Показать больше информации о тендере