Тендер - Железный купорос технический №270364942

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_о_проведении_запроса_цен_по_поставке_Железный_купорос_апрель_2024.pdf
• Приложения___1_4_к_Извещ_о_провед_запроса_цен___Железный_купорос_апрель_2024.doc
• Приложения___1_4_к_Извещ_о_провед_запроса_цен___Железный_купорос_апрель_2024.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.04.2024 по 16.04.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:09.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):16.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:18.04.2024Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

к извещению о проведении запроса цен

АнкетаУчастника________________________________________________

(наименование Участника)

- Посмотреть таблицу с данными

Участники Запроса цен заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».

Участник запроса предложений

Руководитель (уполномоченный представитель) _____________________ (Фамилия И.О.)

(должность) (подпись)

М.п.

Приложение №3

к извещению на проведение запроса цен

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению о проведении запроса цен

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

г.________ «______» ___________ г.

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании доверенности___________., с одной стороны, и ООО «ЭСК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании доверенности_________________ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность Покупателя) товары химической промышленности, далее – товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Поставка товара осуществляется одной партией по заявке Покупателя.
1.3. После поступления от Покупателя Заявки на поставку товара, Поставщик в течение двух рабочих дней составляет и направляет Спецификацию Покупателю по форме Приложения № 1 к настоящему договору, в которой будут указаны наименование товара, количество и сроки поставки, объемы поставок, место поставки товара, производители, отгрузочные реквизиты грузоотправителей.
1.4. Покупатель обязан подписать со своей стороны Спецификацию в течение двух рабочих дней и направить Поставщику посредством факсимильной связи, одновременно с направлением оригинала через почтовую связь.
1.5. Поставщик обязан поставить товар в срок, не превышающий 10 дней с даты получения, подписанной со стороны Покупателя и направленной в его адрес по факсимильной связи Спецификации.
1.6. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата, проставленная представителем Покупателя в накладной. Указанная дата соответствует моменту перехода права собственности и рисков к Покупателю.
1.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам и техническим условиям установленным, действующим законодательством РФ.

Условия поставки товара.
2.1. Поставщик за 5 дней до запланированной даты отгрузки Продукции Покупателю или перевозчику направляет Покупателю уведомление о готовности Продукции к поставке. Уведомление Поставщика должно быть подписано уполномоченным лицом.
2.2. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, территория промплощадки ПАО «Уралмашзавод».
2.3. В случае поставки товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан в течение 48 часов со дня прибытия вагона на станцию назначения произвести разгрузку вагона и его отправку в порожнем состоянии. Днем прибытия вагона на станцию назначения следует считать календарный день штемпеля станции назначении в железнодорожной накладной. Сверхнормативным простоем считается простой вагона свыше 48 часов со дня прибытия вагона на станцию назначения
2.4. Поставщик (или уполномоченный им перевозчик) передает товар представителю Покупателя, уполномоченному на ее получение надлежащим образом оформленной доверенностью.

Качество, количество, комплектность, ассортимент товара.
Порядок приемки товара по качеству и количеству.
3.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и техническим условиям, установленным на данный вид товара, требованиям Спецификации и удостоверяться сертификатом качества.
3.2. Количество, ассортимент, комплектность, комплект поставки и иные характеристики товара должны соответствовать указанным в Спецификации и товарно-транспортных документах.
3.3. Порядок приемки товара по количеству:
3.3.1.При получении товара Покупатель (получатель) вправе произвести осмотр товара, и в случае обнаружения недостатков, несоответствий, которые могут повлиять на количество или качество товара(нахождение в пути длительное время, повреждение тары, упаковки, следы вскрытия вагона (тары), засорение товара и т.п.), а также во всех иных случаях, предусмотренных правилами, действующими на транспорте, потребовать составления коммерческого акта (для ж/д транспорта), отметки на товарно-транспортной накладной и составления акта (при доставке автомобильным транспортом).
3.3.2. Приемка товара по количеству начинается в срок не позднее 3 дней после поступления его на склад Покупателя (получателя).
3.3.3. Покупатель проверяет соответствие поставленного товара сведениям, указанным в транспортной и сопроводительной документации. При обнаружении повреждения тары, товара, несоответствия веса, маркировки или количества мест данным, указанным в транспортных и сопроводительных документах, Покупатель (получатель) вправе приостановить приемку, составить акт первичной приемки и обеспечить сохранность поставленного товара. При обнаружении несоответствия в момент получения товара Покупатель (получатель) вправе отказаться от ее получения.
3.3.4. В случае приостановления приемки Покупатель (получатель) уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях и нарушениях в поставленном товаре и вызывает представителя Поставщика для участия в продолжении приемки товара и составления двустороннего акта о фактическом количестве поставленного товара.
3.3.5. Вызов представителя Поставщика должен быть направлен (передан) ему телеграммой посредством факсимильной связи. Надлежащим доказательством направления вызова служит запись в книге исходящей корреспонденции Покупателя. В вызове указывается срок для явки представителя Поставщика. Ответ на вызов должен быть дан в течение 3-х дней с момента его направления.
3.3.6. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке товара у Покупателя (получателя).
3.3.7. При неявке представителя Поставщика, либо неполучении ответа на уведомление о вызове в указанные сроки, либо отказе Поставщика прислать своего представителя, акт о фактическом количестве поставленного товара составляется по выбору Покупателя с участием Торгово-промышленной палатой по месту его нахождения, либо с участием сторонней организации, либо Покупателем (получателем) в одностороннем порядке. Затраты за услуги Торгово-промышленной палаты или сторонней организации оплачивает виновная Сторона. Составленные акты, являются основанием для предъявления претензии Поставщику.
3.4. Порядок приемки товара по качеству и комплектности:
3.4.1. Приемка товара, поступившего в исправной таре, по качеству и комплектности начинается после завершения приемки по количеству. Товар, который не может быть проверен раньше его запуска в производство, проверяется при запуске в производство.
3.4.2. Приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии с условиями Договора (Спецификации, приложений к нему), стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемых товаров (сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура и т.п.). При отсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из них Покупатель вправе приостановить приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.
3.4.3. Результаты выборочной (частичной) проверки качества товара Покупатель вправе распространить на всю партию, указанную в соответствующей Спецификации.
3.4.4. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, условиям Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Покупатель (получатель) вправе приостановить дальнейшую приемку товара и составить первичный акт, в котором указывает фактическое состояние осмотренного товара и характер выявленных дефектов. Покупатель (получатель) обязан обеспечить хранение товара ненадлежащего качества или некомплектного товара.
3.4.5. Обо всех выявленных несоответствиях и нарушениях в поставленном товаре Покупатель (получатель) уведомляет Поставщика и вызывает представителя Поставщика для участия в продолжении приемки товара и составления акта о фактическом качестве и комплектности товара с соблюдением порядка, предусмотренного п.п. 3.3.5. - 3.3.7. Договора, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
3.4.6. В случае обнаружения скрытых недостатков в поставленном товаре Покупатель (получатель) уведомляет об этом Поставщика и составляет акт о несоответствии, что является основанием для вызова представителя Поставщика для составления двустороннего акта с соблюдением порядка, предусмотренного п.п. 3.3.5.-3.3.7. Договора.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, использования или хранения товара.
3.4.7. Требования связанные с недостатками поставленного товара (в том числе скрытые недостатки) могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока или срока годности товара (если таковые установлены) либо в течение двух лет со дня поступления товара на склад Покупателя (получателя).
3.5. Гарантийные условия.
3.5.1. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, указывается в Спецификациях и исчисляется с момента получения товара Покупателем.
3.5.2. Если во время гарантийного срока будут обнаружены дефекты или несоответствия товара Спецификации (Спецификациям) к Договору, Покупатель извещает об этом Поставщика, предоставляя ему описание дефекта и событий, предшествовавших ему, и вызывает его представителя с соблюдением порядка, предусмотренного п.п. 3.3.5. - 3.3.7. В случае невозможности прибытия представителя Поставщика в оговоренные сроки, проверка забракованного товара производится с участием независимой организации или Покупателем в одностороннем порядке. Затраты за услуги независимой компетентной организации оплачивает виновная Сторона. По результатам проверки составляется Рекламационный акт.
3.5.3. Поставщик обязан за свой счет устранить дефект или, заменить товар новым в течение разумного, согласованного Сторонами срока, исчисляемого с даты составления Рекламационного акта, а в случае несогласования Сторонами срока - то в срок, указанный Покупателем, но не менее 10 дней. В таких случаях гарантийный срок товара продлевается на период простоя, а на замененный либо новый товар устанавливается новый гарантийный срок. Датой получения Рекламационного акта считается либо дата передачи его представителю Поставщика при прибытии его по вызову Покупателя, либо дата направления его почтовым отправлением.
3.5.4. Забракованный товар должен быть возвращен Поставщику по товарно-транспортным документам с приложением оригинала Рекламационного акта. Поставщик вправе перепроверить возвращенный забракованный товар в течение 10 (десяти) дней. Срок проведения перепроверки исчисляется со дня поступления забракованного товара на склад Поставщика. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара от Покупателя и обратно, заменой некачественного товара на качественный, относятся на Поставщика.

Порядок расчетов.
4.1. Порядок оплаты товара Стороны устанавливают в Спецификации.
4.2. Оплата производится после получения счета от Поставщика, в котором указываются: реквизиты Договора и Спецификации, сумма, на которую он выставляется, наименование товара, сведения о Поставщике и Покупателе.
4.3. Датой оплаты при безналичном перечислении денежных средств Стороны договорились считать дату списания соответствующей суммы с расчетного счета Покупателя для перечисления Поставщику.
4.4. Поставщик обязан направить вместе с товаром счет-фактуру, либо в случае, если это невозможно - представить его Покупателю не позднее сроков, установленных налоговым законодательством России (в течение пяти дней с момента отгрузки).
4.5. Цена на товар твердая и изменению не подлежит.
4.6. Сумма договора включает в себя стоимость поставляемого по настоящему договору товара, тары, упаковки, маркировки, а также НДС.
4.7. Стороны по мере необходимости (по инициативе любой из Сторон), составляют и подписывают акт сверки взаимных расчетов. Сторона, получившая акт сверки обязана подписать и направить его Стороне-инициатору, либо предоставить возражения по акту сверки в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения. Окончательным документом для проведения взаимных расчетов по поставленному товару является счет-фактура.

Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 0.2% (двух десятых процентов) от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0.2 % (двух десятых процентов) от суммы, соответствующей сумме товара, передача которого просрочена, за каждый день просрочки.
5.4. Уплата пеней, неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензия должна быть направлена в письменной форме и подписана руководителем организации или специально уполномоченным на то лицом.
6.3 Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) либо вручена под расписку.
6.4. К претензии прилагаются обосновывающие документы. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 5 дней.
6.5. Если к претензии не будут приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, об этом незамедлительно сообщается заявителю и до поступления таких документов претензия считается не предъявленной.
6.6. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. До истечения срок для ответа на претензию стороны на вправе предъявлять иск в арбитражный суд.
6.7. В случае не достижения сторонами согласия, споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в арбитражном суде Свердловской области.

Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации, или органами местного самоуправления.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Если действие обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего договора, будет продолжаться более трех месяцев, любая из сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору. При этом ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков. 7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего договора.

Прочие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части расчетов – до их полного завершения.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Уведомления и сообщения могут направляться средствами факсимильной связи, заказной почтой или курьером с подтверждением о вручении адресату. Подтверждением о вручении адресату в случае доставки уведомления заказной почтой или курьером будет служить экземпляр оригинала документа с указанием надлежащего наименования и адреса адресата, а также Ф.И.О., должности и подписи лица, принявшего уведомление, а в случае доставки уведомления средствами факсимильной связи – экземпляр уведомления с надлежащим адресом и абонентским телефонным номером адресата, зарегистрированный в соответствующем реестре исходящих факсимильных сообщений с отметкой аппарата отправителя о нормальной передаче сообщения.
8.4. Для передачи заказов, уведомлений и иной информации по настоящему договору используются следующие электронные адреса и номера факсов:
- со стороны Поставщика: email: ____________________
- со стороны Покупателя: email: A.Cherepanova @uralmash.ru факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
8.5. Документы, передаваемые посредством электронной и факсимильной связи, имеют юридическую силу.
8.6. При неоднократном нарушении Поставщиком условий настоящего договора в части
нарушения сроков поставки товара, поставки товара ненадлежащего качества, не предоставления товаро - сопроводительных документов, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Поставщика за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
8.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.8. Права требований по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.

Адреса и реквизиты Сторон.

Поставщик: Покупатель: ООО «ЭСК»

- Посмотреть таблицу с данными

к договору поставки № от _____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки №___________________ от___________________

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "ЭСК", в лице _________________________, с одной стороны и Поставщик _____________________________________ в лице ___________________,

действующего на основании____________________________, совместно либо раздельно именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» либо «Сторона», настоящей спецификацией достигли соглашения о нижеследующем:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

1. Поставка товара осуществляется одной партией по заявке Покупателя –май 2024 г.; силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, площадь1-й Пятилетки, промплощадка ПАО «Уралмашзавод»

2. Форма оплаты: в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара.

3. Гарантийный срок: согласно паспортам завода изготовителя

4. Товар должен быть в целой и чистой таре.

Поставщик: Покупатель:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЭСК»

____________________Е.В. Грин

ИЗВЕЩЕНИЕ

о закупке путем запроса котировок в электронной форме

на поставку - Железный купорос технический

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от

18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите

конкуренции" и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭСК»

1. Информация о заказчике:

Заказчик:

ООО «Энергоснабжающая компания»

Почтовый адрес:

620012, г. Екатеринбург, Площадь 1-ой Пятилетки

Место нахождения:

г. Екатеринбург, Площадь 1-ой Пятилетки

Контактное лицо:

Обожин Андрей Николаевич

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62-037

2. Источник финансирования: собственные оборотные средства Общества

3. Предмет договора: поставка Железный купорос технический, соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в соответствии

со спецификацией (приложение №1 к настоящему извещению) в количестве 10 тонн.

Сроки поставки - май 2024 г.

4. Место поставки товара: г. Екатеринбург, Площадь 1-ой Пятилетки, территория промплощадки ПАО

«Уралмашзавод», склад Заказчика.

5. Срок поставки товара: май 2024 года.

6. Условия поставки: доставка транспортом Поставщика и за его счет

7. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,66 руб., включая НДС.

8. Порядок формирования начальной (максимальной) цена договора: В стоимость договора включены:

стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (НДС), транспортные услуги (доставка до склада

Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи,

необходимые для выполнения договора.

9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора на основе анализа рыночных цен.

10. Информация об оплате договора:

Условия оплаты: безналичный расчет, авансирование не предусмотрено.

Заказчик производит расчет с Поставщиком за партию поставки в течение 7 рабочих дней с момента поставки

товара в полном объеме и качестве согласно условиям договора, на основании выставленных Поставщиком

счета и товарных накладных.

11. Порядок подачи заявок, форма заявки:

Запрос котировок проводится на электронной торговой площадке ГПБ в сети "Интернет" по адресу:

https://etp.gpb.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в

соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен. Для участия в запросе цен

участникам необходимо быть аккредитованными на указанной электронной торговой площадке в

соответствии с правилами данной электронной торговой площадки. Участник закупки вправе подать только

одну заявку. Заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении № 3 к извещению о

проведении запроса котировок.

Участник закупки должен в своей заявке описать поставляемый товар, который является предметом закупки,

указать его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные

характеристики. Подавая заявку, участник закупки соглашается с выполнением всех условий запроса цен,

указанных в извещении и приложениях к нему.

12. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок по запросу котировок:

Заявки на участие в запросе котировок предоставляются на ЭТП ГПБ, начиная с даты размещения настоящего

извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в

соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

Прием заявок заканчивается в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. мин. по местному времени 16 апреля 2024 года.

Заявки, поданные после указанного времени, не рассматриваются.

13. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок

Документация проведении запроса котировок размещается на ЭТП ГПБ и официальном сайте и доступна

для ознакомления. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной

Страница 1 из 3

форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной

почте, о предоставлении документации о закупке путем направления электронного письма на электронный

адрес, указанный в заявлении, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления

Заказчик направляет такому лицу документацию о закупке на указанный электронный адрес. В этом случае

предоставление документации о закупке осуществляется без взимания платы.

14. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о

закупке. Заказчик в приемлемые для него сроки размещает на ЭТП ГПБ разъяснения положений

документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней

до дня окончания подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке. Запросы,

поступившие позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются. В

течение трех дней со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника

такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без

указания участника, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с

запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и/или

документацию о закупке.

Любые изменения, вносимые в документацию о закупке, являются неотъемлемой ее частью и на них

распространяются все указания, содержащиеся в документации о закупке. Изменения, вносимые в извещение

о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее трех дней со

дня принятия решения о внесении указанных изменений.

15. Требования к участнику закупки:

 соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,

являющихся предметом закупки (в том числе, наличие соответствующих лицензий);

 отсутствие процедур ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 отсутствие процедур приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на

участие в закупке;

 отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период;

 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков;

наличие финансовых, трудовых, материальных и иных ресурсов, необходимых

для выполнения условий договора;

 положительная деловая репутация (что подтверждается, например, положительными отзывами о

поставленных товарах (выполненных работах, оказанных услугах), в количестве не менее трех

отзывов, благодарственными письмами, дипломами, грамотами), наличие опыта осуществления

поставок, выполнения работ или оказания услуг;

 иные единые требования к участникам закупки, в том числе, квалификационные требования (в

зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик

товаров, работ, услуг), устанавливаемые в документации о закупке.

16. Рассмотрение и оценка заявок по запросу котировок, подведение итогов:

Рассмотрение заявок состоится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург Площадь 1-ой Пятилетки, ООО «ЭСК»

17 апреля 2024 года в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо местному времени.

Подведение итогов состоится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург Площадь 1-ой Пятилетки, ООО «ЭСК»

до 18 апреля 2024 года.

Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии

соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.

17. Переторжка

После процедуры оценки и сопоставления заявок Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки

в следующих случаях:

 на основании письменного заявления любого из участников закупки, чьи заявки соответствуют

требованиям документации о закупке;

 если цены, заявленные участниками закупки в заявках, по мнению Заказчика, могут быть снижены или

улучшены соответственно.

Переторжка может проводиться неограниченное количество раз.

Страница 2 из 3

К участию в переторжке приглашаются все участники закупки, чьи заявки соответствуют требованиям

документации о закупках. Форма и порядок проведения процедуры переторжки, сроки подачи новых

предложений, определенные тендерным комитетом, указываются в приглашении участников закупки на

процедуру переторжки. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда

его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Процедура переторжки проводится в

электронной форме на ЭТП ГПБ, куда каждый участник закупки, из числа приглашенных на эту процедуру и

принявших решение об участии в ней, должен представить информацию о новой цене, являющейся

окончательной ценой заявки данного участника закупки. Цены, заявленные в ходе проведения процедуры

переторжки, указываются в протоколе, который подписывается членами тендерного комитета. Цены,

полученные в ходе процедуры переторжки, считаются окончательными.

Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно

представить по запросу заказчика откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие их

коммерческое предложение, в срок, установленный приглашением на процедуру переторжки. После

проведения переторжки тендерный комитет, учитывая цены, полученные по результатам переторжки,

производит окончательную оценку и сопоставление заявок на участие в закупке. Заявки участников закупки,

приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавшие, учитываются при построении итоговой

ранжировки предложений с первоначальными, указанными в их заявках ценами.

18. Заключение договора:

Договор заключается с победителем запроса цен в срок не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней

после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок.

Победитель закупочной процедуры обязан в течение десяти рабочих дней с момента получения договора от

Заказчика надлежащим образом оформить полученный договор и вернуть Заказчику один экземпляр.

Участник закупки, не оформивший договор в установленный настоящим Положением срок, может быть

признан Заказчиком, уклонившимся от заключения договора. Заказчик обязан отказаться от заключения

договора с победителем проведенной закупочной процедуры в случае установления факта несоответствия

победителя требованиям установленным Положением и документацией о закупке. В этом случае комиссия

оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате

и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах,

являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается на официальном сайте не

позднее чем через три дня после его подписания.

19. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки:

1. Анкета участника по форме Приложения 2

2. Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации в налоговом органе и постановки на

налоговый учет, приказ о назначении директора, протокол собрания или решение о создании общества и

др.);

3. Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей,

полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения настоящего извещения;

4. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за предыдущий отчетный год;

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки;

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки, если заявка подписывается не

руководителем.

7. Коды статистики - письмо федеральной службы гос. статистики в адрес фирмы.

8. Декларация по НДС за три отчетных периода, предшествующих заключению сделки

9. Письмо об НДС – в свободной форме на бланке общества за подписью директора: «Являемся (не

являемся) плательщиками НДС в размере … %»

10.Декларация 6-НДФЛ за последний отчетный квартал, предшествующий заключению сделки

11.Справка об отсутствии задолженности по налогам, выданная налоговым органом не ранее одного месяца

до даты предоставления

12.Документы, подтверждающие соответствие качества товара установленным требованиям

13.Декларация о соответствии или несоответствии Участника условиям отнесения к субъектам малого и

среднего предпринимательства (Представляется Участником в свободной форме);

14.Согласие на обработку персональных данных (для физ.лиц)

Документы предоставляются в виде скан-копий, подписанных ЭЦП участника закупки.

20. Обеспечение исполнения договора - не требуется

К настоящему извещению прилагается следующая документация:

- Приложение №1 «Cпецификация»

- Приложение №2 «Форма анкеты»;

- Приложение №3 «Форма заявки»;

- Приложение №4 «Проект договора».

Страница 3 из 3

Приложение № 1

к извещению на проведение запроса цен

Спецификация

Лот № 1. Железный купорос технический

№

п/п

1.

Наименование товара

Железный купорос

технический

Требования к качеству, техническим

характеристикам, безопасности, функциональным

характеристикам (потребительским свойствам),

размерам, упаковке, отгрузке товара и иные

необходимые показатели

Ед.

изм.

Колво

Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тонн

10

Качественные характеристики поставляемого Товара:

1. Вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество:

- удостоверения качества товара, в которых указаны: номер и дата выдачи данного удостоверения,

наименование и адрес изготовителя продукции, наименование продукции, показатели качества, дата

изготовления, условия хранения, срок годности, наименование нормативно-технической

документации, в соответствии с которой выпускается продукция;

2. Вся продукция должна иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его

юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или

производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности.

3. Продукция при отгрузке должны быть в таре. Тара должна предохранять продукцию от порчи во

время транспортировки и хранения, быть прочной, чистой и целой.

Условия поставки и оплаты:

1. Поставщик должен доставить продукцию на склад Заказчика.

2. Поставка товара осуществляется одной партией по заявке Покупателя – сентябрь 2023г.

3. Заявки с указанием времени доставки продукции направляются Поставщику не менее чем за 5

дней до времени поставки.

4. Доставка осуществляется спецтранспортом, силами и за счет Поставщика на склад Покупателя.

Кузов автотранспорта должен соответствовать перевозимому товару по размеру.

5. Заказчик производит расчет с Поставщиком в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара в

полном объеме и качестве согласно условиям договора, на основании выставленных Поставщиком

счета и товарных накладных.

6. При поставке продукции Поставщик обязан предоставить копию сертификата качества на

поставляемый Товар.

Срок и объем предоставления гарантий качества:

Срок гарантии согласно паспортам завода изготовителя.

Приложение 2

к извещению о проведении запроса цен

АнкетаУчастника________________________________________________

(наименование Участника)

Наименование Участника и его организационно-правовая

форма: (на основании Учредительных документов установленной

формы)

Руководитель (наименование должности, ФИО, контакты)

Наименование должности

Фамилия Имя Отчество (полностью)

Контактный телефон

Главный бухгалтер

Фамилия Имя Отчество (полностью)

Контактный телефон

Контактное лицо

Наименование должности

Фамилия Имя Отчество (полностью)

Контактный телефон, e-mail

Интернет-сайт Участника (при наличии)

Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на

основании свидетельства о государственной регистрации)

Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех

учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для

акционерных обществ - выписка из реестра акционеров отдельным документом)

Срок деятельности (с учетом правопреемства), месяцев

Размер уставного капитала, тыс. руб.

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой

службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в

качестве налогоплательщика

ИНН\ КПП Участника

ОГРН Участника, дата его представления

ОКПО Участника

Место нахождения (фактическое)

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты (может быть несколько):

Сведения

о

дочерних

и

зависимых

обществах,

аффилированных лицах (о лицах, входящих с Участником в одну группу лиц (в

ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 26.07.06 №135ФЗ «О защите конкуренции»), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с

определением понятия "аффилированное лицо" в статье 4 Закона РСФСР "О конкуренции и

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 22.03.1991)

Субъект малого и среднего предпринимательства

да/нет

Участники Запроса цен заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия какихлибо данных указывать слово «нет».

Участник запроса предложений

Руководитель (уполномоченный представитель) _____________________ (Фамилия И.О.)

(должность)

(подпись)

М.п.

Приложение №3

к извещению на проведение запроса цен

Дата, исх. номер

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на ________________________________________ для нужд

(наименование заказчика)

1.Изучив извещение о проведении запроса цен № _______ от «_____» ________________ г. на право

заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и

нормативные правовые акты Российской Федерации,

(наименование участника закупки)

в лице

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для

юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в извещении о проведении

запроса цен, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой, мы выражаем свое согласие поставить товар (оказать услугу, выполнить

работы) в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

руб.

(цифрами)

рублей, НДС

(прописью)

( в том числе/ не облагается)

(нужное подчеркнуть)

3. Мы подтверждаем:

a. отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,

(индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного

производства;

b. отсутствие процедур приостановления деятельности участника закупки в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

на дату подачи заявки на участие в закупке;

c. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять

процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской

отчетности за последний завершенный отчетный период;

d. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков;

e. наличие финансовых, трудовых, материальных и иных ресурсов, необходимых для

выполнения условий договора;

f. положительную деловую репутацию (что подтверждается, например, положительными

отзывами о поставленных товарах (выполненных работах, оказанных услугах), в

количестве не менее трех отзывов, благодарственными письмами, дипломами,

грамотами),

наличие

опыта

осуществления

поставок,

выполнения работ или оказания услуг;

g. что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней

надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных

ООО «ЭСК» с целью участия ________ (наименование Претендента на участие в запросе

предложений) в запросе цен в электронной форме на право заключения договора на

_________(указать наименование закупки). Также подтверждаем, что в соответствии с

законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку

персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право

предоставления таких данных третьим лицам.

В подтверждение соответствия и в соответствии с п.19 закупочной

документации прилагаем к настоящей заявке следующие документы на ___

листах:

4. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара соответствует требованиям

действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется

соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего

законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с

товаром (*если закупка товара и если такое требование установлено извещением о запросе цен).

Наименование Участника закупки (полное и если есть, сокращенное) (Ф.И.О.

для физических лиц)

Ф.И.О. /полностью/ руководителя, директора (для юридических лиц) (с

указанием должности)

Участник закупки/ уполномоченный представитель

(И.О. Фамилия, должность)

(подпись)

М.П.

Приложение 4

к извещению о проведении запроса цен

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

г.________

«______» ___________ г.

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

____________, действующего на основании доверенности___________., с одной стороны, и ООО

«ЭСК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на

основании доверенности_________________ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность Покупателя) товары химической

промышленности, далее – товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставка товара осуществляется одной партией по заявке Покупателя.

1.3. После поступления от Покупателя Заявки на поставку товара, Поставщик в течение двух

рабочих дней составляет и направляет Спецификацию Покупателю по форме Приложения № 1 к

настоящему договору, в которой будут указаны наименование товара, количество и сроки поставки,

объемы поставок, место поставки товара, производители, отгрузочные реквизиты грузоотправителей.

1.4. Покупатель обязан подписать со своей стороны Спецификацию в течение двух рабочих дней и

направить Поставщику посредством факсимильной связи, одновременно с направлением оригинала

через почтовую связь.

1.5. Поставщик обязан поставить товар в срок, не превышающий 10 дней с даты получения,

подписанной со стороны Покупателя и направленной в его адрес по факсимильной связи

Спецификации.

1.6. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата, проставленная

представителем Покупателя в накладной. Указанная дата соответствует моменту перехода права

собственности и рисков к Покупателю.

1.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам и техническим

условиям установленным, действующим законодательством РФ.

2. Условия поставки товара.

2.1. Поставщик за 5 дней до запланированной даты отгрузки Продукции Покупателю или

перевозчику направляет Покупателю уведомление о готовности Продукции к поставке. Уведомление

Поставщика должно быть подписано уполномоченным лицом.

2.2. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика

на склад Покупателя по адресу: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, территория

промплощадки ПАО «Уралмашзавод».

2.3. В случае поставки товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан в течение 48

часов со дня прибытия вагона на станцию назначения произвести разгрузку вагона и его отправку в

порожнем состоянии. Днем прибытия вагона на станцию назначения следует считать календарный

день штемпеля станции назначении в железнодорожной накладной. Сверхнормативным простоем

считается простой вагона свыше 48 часов со дня прибытия вагона на станцию назначения

2.4. Поставщик (или уполномоченный им перевозчик) передает товар представителю Покупателя,

уполномоченному на ее получение надлежащим образом оформленной доверенностью.

3. Качество, количество, комплектность, ассортимент товара.

Порядок приемки товара по качеству и количеству.

3.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам, техническим

регламентам и техническим условиям, установленным на данный вид товара, требованиям

Спецификации и удостоверяться сертификатом качества.

3.2. Количество, ассортимент, комплектность, комплект поставки и иные характеристики товара

должны соответствовать указанным в Спецификации и товарно-транспортных документах.

3.3. Порядок приемки товара по количеству:

3.3.1.При получении товара Покупатель (получатель) вправе произвести осмотр товара, и в случае

обнаружения недостатков, несоответствий, которые могут повлиять на количество или качество

товара(нахождение в пути длительное время, повреждение тары, упаковки, следы вскрытия вагона

(тары), засорение товара и т.п.), а также во всех иных случаях, предусмотренных правилами,

действующими на транспорте, потребовать составления коммерческого акта (для ж/д транспорта),

отметки на товарно-транспортной накладной и составления акта (при доставке автомобильным

транспортом).

3.3.2. Приемка товара по количеству начинается в срок не позднее 3 дней после поступления его

на склад Покупателя (получателя).

3.3.3. Покупатель проверяет соответствие поставленного товара сведениям, указанным в

транспортной и сопроводительной документации. При обнаружении повреждения тары, товара,

несоответствия веса, маркировки или количества мест данным, указанным в транспортных и

сопроводительных документах, Покупатель (получатель) вправе приостановить приемку, составить

акт первичной приемки и обеспечить сохранность поставленного товара. При обнаружении

несоответствия в момент получения товара Покупатель (получатель) вправе отказаться от ее

получения.

3.3.4. В случае приостановления приемки Покупатель (получатель) уведомляет Поставщика о

выявленных несоответствиях и нарушениях в поставленном товаре и вызывает представителя

Поставщика для участия в продолжении приемки товара и составления двустороннего акта о

фактическом количестве поставленного товара.

3.3.5. Вызов представителя Поставщика должен быть направлен (передан) ему телеграммой

посредством факсимильной связи. Надлежащим доказательством направления вызова служит запись

в книге исходящей корреспонденции Покупателя. В вызове указывается срок для явки представителя

Поставщика. Ответ на вызов должен быть дан в течение 3-х дней с момента его направления.

3.3.6. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке товара у

Покупателя (получателя).

3.3.7. При неявке представителя Поставщика, либо неполучении ответа на уведомление о вызове в

указанные сроки, либо отказе Поставщика прислать своего представителя, акт о фактическом

количестве поставленного товара составляется по выбору Покупателя с участием Торговопромышленной палатой по месту его нахождения, либо с участием сторонней организации, либо

Покупателем (получателем) в одностороннем порядке. Затраты за услуги Торгово-промышленной

палаты или сторонней организации оплачивает виновная Сторона. Составленные акты, являются

основанием для предъявления претензии Поставщику.

3.4. Порядок приемки товара по качеству и комплектности:

3.4.1. Приемка товара, поступившего в исправной таре, по качеству и комплектности начинается

после завершения приемки по количеству. Товар, который не может быть проверен раньше его

запуска в производство, проверяется при запуске в производство.

3.4.2. Приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии с

условиями Договора (Спецификации, приложений к нему), стандартами, техническими условиями,

другими обязательными для Сторон правилами, а также по сопроводительным документам,

удостоверяющим качество и комплектность поставляемых товаров (сертификат, удостоверение о

качестве, счет-фактура и т.п.). При отсутствии указанных сопроводительных документов или

некоторых из них Покупатель вправе приостановить приемку товара. В этом случае составляется акт

о фактическом качестве и комплектности поступившего товара и в акте указывается, какие

документы отсутствуют.

3.4.3. Результаты выборочной (частичной) проверки качества товара Покупатель вправе

распространить на всю партию, указанную в соответствующей Спецификации.

3.4.4. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего

товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, условиям Договора либо

данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество

товара, Покупатель (получатель) вправе приостановить дальнейшую приемку товара и составить

первичный акт, в котором указывает фактическое состояние осмотренного товара и характер

выявленных дефектов. Покупатель (получатель) обязан обеспечить хранение товара ненадлежащего

качества или некомплектного товара.

3.4.5. Обо всех выявленных несоответствиях и нарушениях в поставленном товаре Покупатель

(получатель) уведомляет Поставщика и вызывает представителя Поставщика для участия в

продолжении приемки товара и составления акта о фактическом качестве и комплектности товара с

соблюдением порядка, предусмотренного п.п. 3.3.5. - 3.3.7. Договора, который является основанием

для предъявления претензии Поставщику.

3.4.6. В случае обнаружения скрытых недостатков в поставленном

товаре Покупатель

(получатель) уведомляет об этом Поставщика и составляет акт о несоответствии, что является

основанием для вызова представителя Поставщика для составления двустороннего акта с

соблюдением порядка, предусмотренного п.п. 3.3.5.-3.3.7. Договора.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при

обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, использования

или хранения товара.

3.4.7. Требования связанные с недостатками поставленного товара (в том числе скрытые

недостатки) могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока или срока годности

товара (если таковые установлены) либо в течение двух лет со дня поступления товара на склад

Покупателя (получателя).

3.5. Гарантийные условия.

3.5.1. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, указывается в Спецификациях

и исчисляется с момента получения товара Покупателем.

3.5.2. Если во время гарантийного срока будут обнаружены дефекты или несоответствия товара

Спецификации (Спецификациям) к Договору, Покупатель извещает об этом Поставщика,

предоставляя ему описание дефекта и событий, предшествовавших ему, и вызывает его

представителя с соблюдением порядка, предусмотренного п.п. 3.3.5. - 3.3.7. В случае невозможности

прибытия представителя Поставщика в оговоренные сроки, проверка забракованного товара

производится с участием независимой организации или Покупателем в одностороннем порядке.

Затраты за услуги независимой компетентной организации оплачивает виновная Сторона. По

результатам проверки составляется Рекламационный акт.

3.5.3. Поставщик обязан за свой счет устранить дефект или, заменить товар новым в течение

разумного, согласованного Сторонами срока, исчисляемого с даты составления Рекламационного

акта, а в случае несогласования Сторонами срока - то в срок, указанный Покупателем, но не менее 10

дней. В таких случаях гарантийный срок товара продлевается на период простоя, а на замененный

либо новый товар устанавливается новый гарантийный срок. Датой получения Рекламационного акта

считается либо дата передачи его представителю Поставщика при прибытии его по вызову

Покупателя, либо дата направления его почтовым отправлением.

3.5.4. Забракованный товар должен быть возвращен Поставщику по товарно-транспортным

документам с приложением оригинала Рекламационного акта. Поставщик вправе перепроверить

возвращенный забракованный товар в течение 10 (десяти) дней. Срок проведения перепроверки

исчисляется со дня поступления забракованного товара на склад Поставщика. Расходы, связанные с

транспортировкой некачественного товара от Покупателя и обратно, заменой некачественного

товара на качественный, относятся на Поставщика.

4. Порядок расчетов.

4.1. Порядок оплаты товара Стороны устанавливают в Спецификации.

4.2. Оплата производится после получения счета от Поставщика, в котором указываются:

реквизиты Договора и Спецификации, сумма, на которую он выставляется, наименование товара,

сведения о Поставщике и Покупателе.

4.3. Датой оплаты при безналичном перечислении денежных средств Стороны договорились

считать дату списания соответствующей суммы с расчетного счета Покупателя для перечисления

Поставщику.

4.4. Поставщик обязан направить вместе с товаром счет-фактуру, либо в случае, если это

невозможно - представить его Покупателю не позднее сроков, установленных налоговым

законодательством России (в течение пяти дней с момента отгрузки).

4.5. Цена на товар твердая и изменению не подлежит.

4.6. Сумма договора включает в себя стоимость поставляемого по настоящему договору товара,

тары, упаковки, маркировки, а также НДС.

4.7. Стороны по мере необходимости (по инициативе любой из Сторон), составляют и

подписывают акт сверки взаимных расчетов. Сторона, получившая акт сверки обязана подписать и

направить его Стороне-инициатору, либо предоставить возражения по акту сверки в течение 5 (Пяти)

банковских дней с момента получения. Окончательным документом для проведения взаимных

расчетов по поставленному товару является счет-фактура.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты

штрафной неустойки в размере 0.2% (двух десятых процентов) от просроченной суммы за каждый

день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика

уплаты пени в размере 0.2 % (двух десятых процентов) от суммы, соответствующей сумме товара,

передача которого просрочена, за каждый день просрочки.

5.4. Уплата пеней, неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по

настоящему договору.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензия должна

быть направлена в письменной форме и подписана руководителем организации или специально

уполномоченным на то лицом.

6.3 Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих

фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) либо вручена под расписку.

6.4. К претензии прилагаются обосновывающие документы. Сторона, получившая претензию,

рассматривает ее в течение 5 дней.

6.5. Если к претензии не будут приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, об этом

незамедлительно сообщается заявителю и до поступления таких документов претензия считается не

предъявленной.

6.6. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. До

истечения срок для ответа на претензию стороны на вправе предъявлять иск в арбитражный суд.

6.7. В случае не достижения сторонами согласия, споры и разногласия, возникшие из настоящего

договора, подлежат урегулированию в арбитражном суде Свердловской области.

7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств

по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств

непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи,

саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание

нормативных актов запретительного характера государственными органами Российской Федерации

либо субъектов Федерации, или органами местного самоуправления.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия

непреодолимой силы.

7.3. Если действие обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего договора, будет продолжаться

более трех месяцев, любая из сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения

обязательств по договору. При этом ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой

стороной возможных убытков. 7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения

обязательств, должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении

обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего договора.

8. Прочие условия.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

31.12.2024 г., а в части расчетов – до их полного завершения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной

форме и подписаны Сторонами.

8.3. Уведомления и сообщения могут направляться средствами факсимильной связи, заказной

почтой или курьером с подтверждением о вручении адресату. Подтверждением о вручении адресату

в случае доставки уведомления заказной почтой или курьером будет служить экземпляр оригинала

документа с указанием надлежащего наименования и адреса адресата, а также Ф.И.О., должности и

подписи лица, принявшего уведомление, а в случае доставки уведомления средствами факсимильной

связи – экземпляр уведомления с надлежащим адресом и абонентским телефонным номером

адресата, зарегистрированный в соответствующем реестре исходящих факсимильных сообщений с

отметкой аппарата отправителя о нормальной передаче сообщения.

8.4. Для передачи заказов, уведомлений и иной информации по настоящему договору

используются следующие электронные адреса и номера факсов:

- со стороны Поставщика: email:

____________________

- со стороны Покупателя: email: A.Cherepanova @uralmash.ru факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8.5. Документы, передаваемые посредством электронной и факсимильной связи, имеют

юридическую силу.

8.6. При неоднократном нарушении Поставщиком условий настоящего договора в части

нарушения сроков поставки товара, поставки товара ненадлежащего качества, не предоставления

товаро - сопроводительных документов, Покупатель имеет право расторгнуть договор в

одностороннем порядке, уведомив Поставщика за 20 дней до предполагаемой даты расторжения

договора.

8.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой из

Сторон.

8.8. Права требований по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной

Стороной только с письменного согласия другой Стороны.

9. Адреса и реквизиты Сторон.

Поставщик:

Покупатель: ООО «ЭСК»

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________ / /

М.П.

_______________ /Е.В. Грин /

М.П.

Приложение № 1

от _____________________

к договору поставки №

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки №___________________ от___________________

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "ЭСК", в лице

_________________________, с одной стороны и Поставщик

_____________________________________ в лице ___________________,

действующего на основании____________________________, совместно либо раздельно именуемые

в дальнейшем соответственно «Стороны» либо «Сторона», настоящей спецификацией достигли

соглашения о нижеследующем:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

№

Наименование товара и

характеристики товара

Единица

измерения

1

Железный купорос технический,

Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тонн

Количество

Цена

Сумма

Итого:

НДС:

Всего к оплате:

Итого:

1. Поставка товара осуществляется одной партией по заявке Покупателя –май 2024 г.; силами и за счет

Поставщика на склад Покупателя по адресу: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, площадь1-й

Пятилетки, промплощадка ПАО «Уралмашзавод»

2. Форма оплаты: в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара.

3. Гарантийный срок: согласно паспортам завода изготовителя

4. Товар должен быть в целой и чистой таре.

Поставщик:

Покупатель: