Тендер - Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке) КИПдв 11,5х1,1 мм №272812819

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение 3 Проект договора.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Приложение_3_Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 465/ -Д

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Металлургические технологии» (ООО «Русатом МеталлТех»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Андрианова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору в соответствии со Спецификацией, согласованной Сторонами, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация, Приложение № 1 к настоящему Договору);

в) «Товар» - продукция, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка Кальциевой инжекционной проволоки (в двойной оболочке) КИПдв 11,5х1,1 мм (далее - Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору) и требованиями Технического задания (приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Цена за единицу Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Поставка Товара осуществляется автотранспортом в адрес Грузополучателя:
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14. (далее – Место поставки).

2.4. Грузополучатель Товара по настоящему Договору: ПАО «ЧМК» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2777), г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

2.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет ( ) рублей копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ( ) рублей, копеек.

3.2. Цена за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен условиями Договора), обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре в соответствии со Спецификацией, согласованной сторонами, являющейся неотъемлемой частью Договора.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.3. Деятельность по управлению Несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.

Деятельность по планированию проведения и регистрации результатов контрольных операций по проведению Входного контроля Оборудования (включая формирование акта входного контроля), аудитов II стороны и контроля качества в процессе производства Оборудования (далее – контрольные операции) осуществляется с использованием ЕОС-Качество в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования и осуществления контроля в области качества, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «документы по качеству».

Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Поставщика к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария Единой отраслевой системы документооборота Госкорпорации «Росатом» № 18.1 (далее - ЕОСДО № 18.1) в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора(исключая день заключения Договора) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, а также информировать Покупателя о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Либо при наличии у Поставщика доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день подписания Договора) направить с электронной почты Поставщика _______________ на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Поставщик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Стороны по Договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора до окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора до даты получения доступа Поставщика к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Поставщиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.

Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора обязан выпустить и направить на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть организационно-распорядительный документ по использованию Поставщиком ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственного за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество»; предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.

Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления Несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Документы о Несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются Приложением к настоящему Договору.

В случае нарушения Поставщиком требований по управлению Несоответствиями, установленных Порядком по управлению Несоответствиями, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Принять и осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего договора

4.3. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору произвести сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, а также рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов. Иные требования к упаковке и маркировке Товара могут устанавливаться в Спецификации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) оригинал паспорта-сертификата на Товар;

б) счет-фактуру, выставленную Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) или УПД.

6.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара уполномоченному лицу Покупателя со склада Поставщика, что подтверждается подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 уполномоченным представителем Покупателя в месте поставки Товара

6.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара.

6.5. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

6.6. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара на месте доставки, указанного в Спецификации к договору:

- по количеству по товаросопроводительным документам на Товар (товарная накладная ТОРГ-12/УПД);

- по качеству по документам о качестве на Товар (сертификат качества изготовителя Товара).

7.2. Приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при совете министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара, предъявляет Поставщику претензию в соответствии с п.16.2. Поставщик в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты признания претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик при наличии его вины.

7.3. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7.4. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

7.5. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об оказании услуг, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом требований по безопасности информации.

Стороны обязаны информировать друг друга в течение 1 (одного) рабочего дня о невозможности обмена документами в электронной форме, и о возобновлении электронного документооборота на основании уведомления. Уведомление направляется на электронные адреса, указанные в разделе 17 Договора. На период приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот в следующем порядке:

7.6. Поставщик, в срок, установленный Договором, представляет Покупателю на бумажном носителе ТОРГ-12, счет-фактуру, в двух экземплярах или УПД, подписанные со стороны Поставщика, а также иные документы, указанные в п. 6.2 Договора.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантийный срок на поставленный Товар указывается в сертификатах качества на Товар.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в срок, установленный Покупателем, или в иной согласованный Сторонами срок. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком при доказанной вине Поставщика. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и хранения Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании счета с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 6.2 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты: Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

9.6. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), непредставления относящихся к Товару документов Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.3. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.5. В случае нарушения Покупателем условий Договора по оплате Товара, Покупатель уплачивает пени в размере 0,1% (одной десятой) от общей стоимости неоплаченного в срок Товара, за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Поставщика

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

11.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

11.4. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении. Стороны также вправе обмениваться информацией посредством ЕОСДО.

14.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

16.3. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: _________________

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

16.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Техническое задание.

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

18. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ 465/ -Д от «___» ___________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* - Толеранс: количество Товара может иметь отклонение ± 20%, соответственно может меняться общая стоимость Товара по настоящей Спецификации.
Оплате подлежит фактически поставленное Поставщиком и принятое Покупателем количество Товара.

Период поставки: с даты заключения договора до 30.06.2024 г. Возможна досрочная поставка.

Цена продукции указана на условиях поставки до склада Грузополучателя: ПАО «ЧМК» (DDP склад ПАО «ЧМК», г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.).

Условия оплаты: Покупатель осуществляет полную оплату Товара в течение 80 календарных дней с даты поставки Товара. Стоимость доставки включена в конечную стоимость Товара.

Датой поставки Товара и перехода права собственности на Товар, а также риска случайной гибели или случайного повреждения Товара от Поставщика к Покупателю считается дата подписания уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД по факту получения Товара на складе Грузополучателя.

Вес нетто одной бухты продукции (Товара) не превышает 1,5 т.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ 465/ -Д от «___» ___________ 2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара:

«Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке)
КИПдв 11,5х1,1 мм»

Москва

2024 г.

’‡.pdf

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

ООО «Русатом МеталлТех»

______________А.А. Пономарев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара:

«Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке)

КИПдв 11,5х1,1 мм»

Москва

2024 г.

Техническое задание на поставку товара

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИМЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке) КИПдв 11,5х1,1 мм (далее –

Товар)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года, не бывшим в

эксплуатации, не восстановленным, не являться выставочными образцами,

экспериментальной партией.

Подраздел 1.3 ОКПД 2

20.13.23.112

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Черная и цветная металлургия

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Основные параметры и размеры Товара:

Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке) КИПдв 11.5х1,1 мм

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпункт 1

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка Товара в соот-и с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка Товара в соот-и с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Правила сдачи и приемки

1. Приемка Товара пункт 3 и 4 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия

количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара

Покупателю на территории и силами конечного потребителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара по пункту 5 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара по пункту 5 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 2 к

Техническому заданию).

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

3

1

ТУ

Технические условия

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п

Наименование приложения

Количество листов

1

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

20

2

Спецификация

1

4

Приложение № 2 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

1

Наименование Товара

(марка, модель и т.п.)

Требования к

Товару

Кальциевая инжекционная

проволока (в двойной

оболочке) КИПдв 11,5х1,1

мм

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

коэффициент

заполнения не

менее 19 %.

ЕИ

т

Кол-во ЕИ*

3

* - Толеранс: количество Товара может иметь отклонение ± 20%.

1. Период поставки: с даты заключения договора до 30.06.2024 г. Возможна досрочная поставка.

2. Место поставки – склад ПАО «ЧМК», г. Челябинск ул. 2-я Павелецкая, 14.

5

Запрос ТКП ЭТП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

В целях выбора поставщика в интересах ООО «Русатом МеталлТех» прошу предоставить технико-коммерческое предложение на право заключения договора на поставку товара: «Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке) КИПдв 11,5х1,1 мм» (далее - ТКП).

Количество закупаемого товара, а также технические характеристики продукции описаны в техническом задании (приложение № 1 к запросу).

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

1) цена договора включает в себя стоимость: в соответствии с п. 3.1., п. 3.2. проекта договора (приложение № 3 к запросу);

2) оплата поставки продукции (товара): в соответствии с п. 9.2. проекта договора;

3) место поставки товара: в соответствии с п. 2.3. проекта договора;

4) срок поставки товара: в соответствии со Спецификацией — приложение № 1 к проекту договора.

В случае заинтересованности прошу вас в течение 7 (семи) рабочих дней включительно с даты регистрации данного запроса направить ТКП в соответствии с техническим заданием и заполнить форму расчета цены ТКП (приложение № 2 к запросу).

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из предложения должна однозначно определяться цена единицы продукции в рублях без НДС, с НДС, общая цена договора в рублях без/с НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней с даты подачи предложения).

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в копию ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Обращаю Ваше внимание, что дальнейшая закупка будет проводиться с использованием Цифрового решения «БРИФ».

Дополнительно информирую вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для ООО «Русатом МеталлТех».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 – 4 и приложениях настоящего запроса, ваш ответ будет приниматься ООО «Русатом МеталлТех» как ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для ООО «Русатом МеталлТех» отдельно указав их в тексте ТКП.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Ершов Максим Андреевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 20-36

’‡.pdf

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

ООО «Русатом МеталлТех»

______________А.А. Пономарев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара:

«Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке)

КИПдв 11,5х1,1 мм»

Москва

2024 г.

Техническое задание на поставку товара

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИМЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке) КИПдв 11,5х1,1 мм (далее –

Товар)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года, не бывшим в

эксплуатации, не восстановленным, не являться выставочными образцами,

экспериментальной партией.

Подраздел 1.3 ОКПД 2

20.13.23.112

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Черная и цветная металлургия

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Основные параметры и размеры Товара:

Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке) КИПдв 11.5х1,1 мм

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпункт 1

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка Товара в соот-и с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка Товара в соот-и с ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Правила сдачи и приемки

1. Приемка Товара пункт 3 и 4 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия

количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара

Покупателю на территории и силами конечного потребителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара по пункту 5 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара по пункту 5 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 2 к

Техническому заданию).

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

3

1

ТУ

Технические условия

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п

Наименование приложения

Количество листов

1

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

20

2

Спецификация

1

4

Приложение № 2 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

1

Наименование Товара

(марка, модель и т.п.)

Требования к

Товару

Кальциевая инжекционная

проволока (в двойной

оболочке) КИПдв 11,5х1,1

мм

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

коэффициент

заполнения не

менее 19 %.

ЕИ

т

Кол-во ЕИ*

3

* - Толеранс: количество Товара может иметь отклонение ± 20%.

1. Период поставки: с даты заключения договора до 30.06.2024 г. Возможна досрочная поставка.

2. Место поставки – склад ПАО «ЧМК», г. Челябинск ул. 2-я Павелецкая, 14.

5

Приложение 2 Форма расчета цены

Приложение № 2

к запросу Коммерческого предложения

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2024 года

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос Коммерческих предложений от __________ № ______
мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку товара: «Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке) КИПдв 11,5х1,1 мм» в соответствии с прейскурантом цен:

- Посмотреть таблицу с данными

* - Толеранс: количество Товара может иметь отклонение ± 20%, соответственно может меняться общая стоимость Товара.

Цена договора включает в себя стоимость: в соответствии с п. 3.1., п. 3.2. проекта договора;

Оплата: в соответствии с п. 9.2. проекта договора;

Место поставки: в соответствии с п. 2.3. проекта договора;

Срок поставки: в соответствии со Спецификацией — приложение № 1 к проекту договора;

Порядок поставки: в соответствии со Спецификацией — приложение № 1 к проекту договора.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 465/ -Д

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Металлургические технологии» (ООО «Русатом МеталлТех»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Андрианова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору в соответствии со Спецификацией, согласованной Сторонами, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация, Приложение № 1 к настоящему Договору);

в) «Товар» - продукция, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка Кальциевой инжекционной проволоки (в двойной оболочке) КИПдв 11,5х1,1 мм (далее - Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору) и требованиями Технического задания (приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Цена за единицу Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Поставка Товара осуществляется автотранспортом в адрес Грузополучателя:
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14. (далее – Место поставки).

2.4. Грузополучатель Товара по настоящему Договору: ПАО «ЧМК» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2777), г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

2.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет ( ) рублей копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ( ) рублей, копеек.

3.2. Цена за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен условиями Договора), обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре в соответствии со Спецификацией, согласованной сторонами, являющейся неотъемлемой частью Договора.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.3. Деятельность по управлению Несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.

Деятельность по планированию проведения и регистрации результатов контрольных операций по проведению Входного контроля Оборудования (включая формирование акта входного контроля), аудитов II стороны и контроля качества в процессе производства Оборудования (далее – контрольные операции) осуществляется с использованием ЕОС-Качество в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования и осуществления контроля в области качества, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «документы по качеству».

Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Поставщика к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария Единой отраслевой системы документооборота Госкорпорации «Росатом» № 18.1 (далее - ЕОСДО № 18.1) в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора(исключая день заключения Договора) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, а также информировать Покупателя о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Либо при наличии у Поставщика доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день подписания Договора) направить с электронной почты Поставщика _______________ на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Поставщик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Стороны по Договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора до окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора до даты получения доступа Поставщика к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Поставщиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.

Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора обязан выпустить и направить на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть организационно-распорядительный документ по использованию Поставщиком ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственного за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество»; предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.

Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления Несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Документы о Несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются Приложением к настоящему Договору.

В случае нарушения Поставщиком требований по управлению Несоответствиями, установленных Порядком по управлению Несоответствиями, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Принять и осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего договора

4.3. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору произвести сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, а также рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов. Иные требования к упаковке и маркировке Товара могут устанавливаться в Спецификации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) оригинал паспорта-сертификата на Товар;

б) счет-фактуру, выставленную Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) или УПД.

6.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара уполномоченному лицу Покупателя со склада Поставщика, что подтверждается подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 уполномоченным представителем Покупателя в месте поставки Товара

6.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара.

6.5. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

6.6. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара на месте доставки, указанного в Спецификации к договору:

- по количеству по товаросопроводительным документам на Товар (товарная накладная ТОРГ-12/УПД);

- по качеству по документам о качестве на Товар (сертификат качества изготовителя Товара).

7.2. Приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при совете министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара, предъявляет Поставщику претензию в соответствии с п.16.2. Поставщик в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты признания претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик при наличии его вины.

7.3. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7.4. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

7.5. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об оказании услуг, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом требований по безопасности информации.

Стороны обязаны информировать друг друга в течение 1 (одного) рабочего дня о невозможности обмена документами в электронной форме, и о возобновлении электронного документооборота на основании уведомления. Уведомление направляется на электронные адреса, указанные в разделе 17 Договора. На период приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот в следующем порядке:

7.6. Поставщик, в срок, установленный Договором, представляет Покупателю на бумажном носителе ТОРГ-12, счет-фактуру, в двух экземплярах или УПД, подписанные со стороны Поставщика, а также иные документы, указанные в п. 6.2 Договора.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантийный срок на поставленный Товар указывается в сертификатах качества на Товар.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в срок, установленный Покупателем, или в иной согласованный Сторонами срок. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком при доказанной вине Поставщика. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и хранения Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании счета с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 6.2 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты: Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

9.6. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), непредставления относящихся к Товару документов Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.3. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.5. В случае нарушения Покупателем условий Договора по оплате Товара, Покупатель уплачивает пени в размере 0,1% (одной десятой) от общей стоимости неоплаченного в срок Товара, за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Поставщика

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

11.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

11.4. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении. Стороны также вправе обмениваться информацией посредством ЕОСДО.

14.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

16.3. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: _________________

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

16.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Техническое задание.

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

18. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ 465/ -Д от «___» ___________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* - Толеранс: количество Товара может иметь отклонение ± 20%, соответственно может меняться общая стоимость Товара по настоящей Спецификации.
Оплате подлежит фактически поставленное Поставщиком и принятое Покупателем количество Товара.

Период поставки: с даты заключения договора до 30.06.2024 г. Возможна досрочная поставка.

Цена продукции указана на условиях поставки до склада Грузополучателя: ПАО «ЧМК» (DDP склад ПАО «ЧМК», г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.).

Условия оплаты: Покупатель осуществляет полную оплату Товара в течение 80 календарных дней с даты поставки Товара. Стоимость доставки включена в конечную стоимость Товара.

Датой поставки Товара и перехода права собственности на Товар, а также риска случайной гибели или случайного повреждения Товара от Поставщика к Покупателю считается дата подписания уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД по факту получения Товара на складе Грузополучателя.

Вес нетто одной бухты продукции (Товара) не превышает 1,5 т.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ 465/ -Д от «___» ___________ 2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара:

«Кальциевая инжекционная проволока (в двойной оболочке)
КИПдв 11,5х1,1 мм»

Москва

2024 г.

Приложение 4 Справка об информированности

Приложение № 4

к запросу Коммерческого предложения

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас или наших субподрядных организаций (соисполнителей), изготовителей в перечне физических лиц, юридическими лицами а также контролируемых указанными физическими лицами и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

___________________________________________________ ___________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Приложение 5 Справка о товаре

Приложение № 5

к запросу Коммерческого предложения

Справка о непредставлении товаров

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что в не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик не заключает с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

_____________________________________ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

(подпись)

М.П. (при наличии)