Вход в личный кабинет
Поставщикам в помощь
Торги и тендеры России | Уральский ФО | Свердловская область | Екатеринбург | Карточка тендера 270531444

Тендер - Поставка сопел для установки лазерной резки (допускается поставка эквивалента) №270531444

Описание тендера: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ" объявляет тендер: Поставка сопел для установки лазерной резки (допускается поставка эквивалента) (с результатом)
Сумма контракта: См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа: 11.04.2024
Окончание: 16.05.2024 11:00:00
Тендер №: 270531444
Тип: Запрос цен Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Регион: Уральский ФО / Свердловская область / Екатеринбург
Регион поставки: Уральский ФО / Свердловская область / Екатеринбург
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка сопел для установки лазерной резки (допускается поставка эквивалента)
Цена контракта: 0,00 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Сопло Centricut PT390-0020 установка резки лазерной D2мм - - 10 ШТ
2 Сопло Centricut PT390-0025 установка резки лазерной D2.5мм - - 10 ШТ
3 Сопло Precitec P0573-563-00015 установка резки лазерной D1.5мм - - 15 ШТ
4 Сопло Centricut PT390-0018 установка резки лазерной D1.8мм - - 10 ШТ
5 Сопло Centricut PT390-0015 установка резки лазерной D1.5мм - - 30 ШТ
6 Сопло Centricut PT390-0012 установка резки лазерной D1.2мм - - 10 ШТ
7 Сопло Centricut PT390-0010 установка резки лазерной D1мм - - 10 ШТ
8 Сопло Precitec P0573-563-00025 установка резки лазерной D2.5мм - - 10 ШТ
9 Сопло Precitec P0573-563-00020 установка резки лазерной D2мм - - 10 ШТ
10 Сопло Centricut PT420-0030 установка резки лазерной D3мм - - 10 ШТ
11 Сопло Centricut PT390-0030 установка резки лазерной D3мм - - 10 ШТ
12 Сопло Centricut PT420-0025 установка резки лазерной D2.5мм - - 10 ШТ
13 Сопло Centricut PT420-0020 установка резки лазерной D2мм - - 10 ШТ
14 Сопло Centricut PT420-0018 установка резки лазерной D1.8мм - - 10 ШТ
15 Сопло Centricut PT420-0015 установка резки лазерной D1.5мм - - 30 ШТ
16 Сопло Centricut PT420-0125 установка резки лазерной D1.25мм - - 10 ШТ
17 Сопло Centricut PT420-0010 установка резки лазерной D1мм - - 10 ШТ
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Екатеринбурга
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Проект_договора.doc 24 КБ 11.04.24 09:04 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

Проект_договора - Скачать файл (требуется авторизация)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Z_ID

г. Екатеринбург « » 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «________________» (ООО «________________») в дальнейшем «Поставщик», в лице директора___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (ПАО «МЗИК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного инженера Чевардина Ивана Владимировича, действующего на основании Доверенности №88/14 от 07.12.2023г. с другой стороны, далее именуемые Стороны, с соблюдением требований действующего законодательства РФ, Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Положением о закупке ПАО «МЗИК» в новой редакции, с учетом внесенных изменений и дополнений, утвержденных Советом директоров (Протокол №20/28 от 31.03.2023г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

  • Предмет договора
    1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью договора.
    1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
  • Порядок и условия поставки
    2.1. Качество и количество поставляемого Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами Спецификации (Приложение №1 к Договору). Качество товара должно соответствовать действующим стандартам РФ и подтверждается паспортом.
    2.2. Срок поставки Товара в соответствии с п.3 Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
    2.3. Приёмка товара от Поставщика осуществляется с подписанием Товарной накладной по форме ТОРГ-12, при этом производится проверка целостности упаковки и пересчёт товара по количеству тарных мест и внешнему виду, без вскрытия упаковки. Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной ТОРГ-12.
    2.4. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку Товара и быть достаточными для обеспечения сохранности Товара во время транспортировки и хранения.
    2.5. Покупатель, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, вправе застраховать в свою пользу и за свой счет Товар, который будет поставлен на условиях Договора.
  • Права и Обязанности сторон
    3.1. Поставщик обязан:
    3.1.1. Произвести поставку Товара в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
    3.1.2. Обеспечить надлежащую маркировку, поставляемого Товара. Товар должен поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение Товара в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.
    3.1.3. Незамедлительно уведомить Покупателя по факсимильной связи об отправке Товара согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество Товара, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, платформы, наименование транспортной компании, осуществляющей доставку Товара, наименование документа, подтверждающего качество Товара, номер квитанции (накладной перевозчика, экспедиторской расписки и т.п.), дату отгрузки.
    3.1.4. В соответствии с п. 3. ст.168 НК РФ, в случае поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок, Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты оплаты направить в адрес Покупателя по факсу (или электронной почте) копию счета-фактуры, оригинал направляется по почте.
    3.1.5. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю товарную накладную, счет-фактуру или УПД, паспорт на товар.
    В товарной накладной обязательно указываются номер и дата договора.
    3.1.6. Поставка Товара без документов, предусмотренных пунктом 3.1.5 настоящего договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если Товар уже оплачен, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектного Товара.
    Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней с момента его получения Поставщиком.
    3.1.7. Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки (ст.508 ГК РФ).
    3.1.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар и/или его составные части не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков. Если к Покупателю будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом товаре и /или его составной части, в том числе в отношении товарных знаков, Поставщик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Поставщик не освобождается от обязанности поставить товар свободный от прав и/или требований третьих лиц. Поставщик, в случае применения к Покупателю мер, ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в товаре, поставленном Покупателю, возместит Покупателю понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Покупателем третьим лицам, при условии документального подтверждения и обоснования указанных убытков.
    3.19. В случае содержания в поставляемых товаров (оборудования) драгоценных материалов(драгоценных камней) предоставить паспорт с указанием их содержания.
    3.2. Покупатель обязан:
    3.2.1. Оплатить Товар в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
    3.2.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • Порядок приемки товара, его качества, комплектности и гарантии
    4.1. Поставляемый Товар по качеству, комплектности и маркировке должен соответствовать условиям договора, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами Спецификации (Приложение №1 к Договору).
    4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.66 г.; «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.65 г., с изменениями и дополнениями (в случае возникновения несоответствий по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках Товара стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче товара акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г. с изменениями и дополнениями.
    4.3. Покупатель осуществляет проверку по количеству, по качеству и ассортименту Товара на своем складе.
    Срок приемки Товара по количеству — 10 дней, по качеству — 20 дней с даты поставки Товара.
    В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного Товара условиям Договора, товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранность Товара и совместно с представителем Поставщика составляет Акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия. В случае отсутствия на приемке представителя Поставщика, Покупатель не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему письменное уведомление. В случае если представитель Поставщика не является в срок, указанный в уведомлении, Покупатель направляет Поставщику в письменном виде претензию с копией односторонне-оформленного Акта.
    Отказ Поставщика от направления представителя означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.
    4.4. Поставщик во всех случаях производит исследование Товара в целях определения характера дефекта, причин его возникновения.
    4.5. При возникновении дефекта по вине Покупателя расходы по ремонту, перепроверке и переотправке несет Покупатель.
    4.6. При забраковании Покупателем гарантийного Товара, возврат брака Поставщику производится без выставления счетов-фактур с оформлением накладной по форме М-15.
    4.7. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо появляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при условии надлежащей эксплуатации Товара.
    4.8. Весь Товар должен поставляться готовым к монтажу у Покупателя. В составе поставляемых с Товаром документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания, а также номера контактных телефонов, по которым Покупатель мог бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для получения информации о выявленных неисправностях в работе Товара.
    4.9. В случае если Поставщик поставил Товар, который не соответствует условиям договора, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1 к Договору). Поставщик обязан заменить его Товаром надлежащего качества соответствующего договору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии или в 7 (семи) дневный срок с даты письменного требования покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественный Товар.
    4.10. При забраковании Товара в гарантийный период Поставщик обязуется устранить выявленные несоответствия в согласованные с Покупателем сроки. В случае отсутствия согласованных сроков устанавливается общий срок устранения несоответствий 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного обращения Покупателя к Поставщику.
    4.11. Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар на срок, указанный в технической документации (паспорт и руководство по эксплуатации), но не менее 12 месяцев с даты поставки.
    4.12. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, срок гарантии продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем дефектов. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня приемки Товара, поставленного на замену.
  • Цена товара и порядок расчетов
    5.1. Сумма договора составляет ________________ (__________________________________________) рублей __ коп., в том числе НДС 20%. Цена Товара является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
    5.2. Цена договора включает все расходы, указанные в п.2 Спецификации (Приложение №1 к Договору).
    5.3. Покупатель производит оплату за поставляемый Товар в сроки и способом, указанными в спецификации (Приложение №1 к Договору).
    5.4. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.
    5.5. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.
  • Ответственность сторон
    6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
    6.2. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
    6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются, только после предъявления письменных требований об уплате.
    6.4. В случае несвоевременной поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % (одну десятую процента) от стоимости не поставленного Товара за каждый календарный день просрочки.
    6.5. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупатель уплачивает неустойку в соответствии с положениями статьи 395 ГК РФ за каждый календарный день просрочки.
    6.6. В случае просрочки предоставления документов, перечисленных в п. п 3.1.5 по настоящему договору Покупатель имеет право требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от указанной в пункте 5.1 стоимости Договора за каждый день просрочки.
    6.7. Если в результате выставления Поставщиком счета-фактуры, накладной или иного первичного документа, не соответствующего требованиям действующего законодательства, либо выставления такого документа с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, Покупателю будут доначислены налоги, штрафы, пени, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает ему штраф, равный сумме издержек Покупателя, выставленных налоговым органом Покупателю (сумма налога, пени, штрафа), в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии. Началом отсчета срока исковой давности по данному требованию будет являться дата вступления в силу решения или иного правового акта налогового органа.
    6.8. При наличии оснований для возврата Товара Поставщику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в случае, если Поставщик не забрал Товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления Покупателем уведомления Поставщику о возврате Товара в установленном Договором порядке (в том числе посредством электронной почты), Поставщик обязан оплатить Покупателю хранение Товара из расчета 0,1% от суммы подлежащего возврату Товара за каждый день хранения.
    6.9. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки товара, не соответствующего требованиям Спецификации по количеству и (или качеству), а равно в случае нарушения сроков восстановления Товара в гарантийный период, Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости товара, не соответствующего требованиям Договора и спецификации либо подлежащего восстановлению в гарантийный период, за каждый день просрочки замены/допоставки/восстановления Товара.
    6.10. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления письменной претензии (в том числе и по факсу) и отсутствия письменных возражений со стороны ответчика.
    6.11. Если при приемке Товара будет обнаружено повреждение (недостача) Товара, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) Товара.
    6.12. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
    6.13. Право Стороны на взыскание штрафа, неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
    6.14. В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возместит Покупателю по его письменному требованию все расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением любых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, включая любые судебные расходы по использованию услуг адвокатов в ходе ведения судебного процесса или любые иные расходы.
    6.15. В случае уклонения Поставщика от исполнения настоящего договора, или существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора и его последующего расторжения (по соглашению сторон, или в судебном порядке, или в случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора), или непредставления обеспечения исполнения договора (если такое требование было предусмотрено документацией процедуры размещения заказа) Покупатель имеет право внести Поставщика в реестры недобросовестных поставщиков.
    6.16. Информация о недобросовестном Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
    6.17.Поставщик гарантирует, поставляемый Товар (работы, услуги) и/или его составные части не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков. Если к Покупателю будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом (передаваемом изделии и/или его составной части (в результате выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в отношении товарных знаков. Поставщик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Поставщик не освобождается от обязанности поставить изделие свободное от прав и/или требований третьих лиц. Поставщик в случае применения к Покупателю мер, ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в товаре (работе, услугах), поставленном (выполненной работой, оказанной услугой) Покупателю, возместит Покупателю понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Покупателем третьим лицам.
    6.18. К правоотношениям сторон по настоящему Договору не применяются положения ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  • Форс-мажорные обстоятельства
    7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого правительственного органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон настоящего Договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными понимаются также любые беспорядки, война или военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные явления катастрофического характера.
    7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия.
    7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом.
    7.4. Положения раздела 7 Договора применяются независимо от того в чьей собственности в тот момент находился Товар, предусмотренный предметом настоящего Договора.
  • Разрешение споров
    8.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, возникших из условий Договора, Стороны принимают меры для их скорейшего урегулирования путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров, все споры передаются по месту нахождения Покупателя на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. До обращения в Арбитражный суд между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий — 10 дней со дня предъявления претензий.
    8.2. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в Арбитражном суде.
  • Конфиденциальность сведений
    9.1. Стороны обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам, их защиту от несанкционированного доступа, в том числе графической информации, представленной в виде схем, эскизов, изображений, графиков, диаграмм, символов, рисунков, карт, а также в любом ином виде как на бумажных, так и на электронных носителях.
    9.2. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
    9.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим правовое основание ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    9.4. По запросам Стороны будут сразу возвращать друг другу все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной конфиденциальной информации (включая без ограничения печатные, рукописные, электронные носители), предоставленные и/или разработанные Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
    9.5. При нарушении одной из Сторон оговоренных в настоящем Договоре обязательств потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения реального ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения.
    9.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности информации сохраняют свою силу и после прекращения действия настоящего Договора.
  • Срок действия Договора
    10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    10.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.
    10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
    -по взаимному согласию Сторон;
    -в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Договором.
    10.4.Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке, известив об этом письменно Поставщика, в следующих случаях:
    -в случае поставки оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в в приемлемый для Покупателя срок;
    в случае однократного нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования более чем на 15 календарных дней;
    - в случае поставки оборудования в меньшем количестве, чем это установлено настоящим Договором, если передача недостающего количества оборудования не может быть осуществлена Поставщиком в приемлемый для Покупателя срок;
    -в случае одностороннего отказа от исполнения договора Покупатель имеет право дополнительно требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости Договора, указанной в п. 5.1.
    В указанных случаях действие Договора прекращается с момента получения Поставщиком извещения Покупателя, если извещением не установлено иное.
  • Дополнительные условия
    11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
    Согласование Сторонами изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, юридического и /или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, смены руководителями организации, производится путем обмена письмами без заключения Сторонами дополнительных соглашений.
    11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 13 несет виновная Сторона.
    11.3. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой Товара и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.
    11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.
    11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке. При заключении настоящего договора в бумажной форме он составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя. При заключении настоящего договора в электронном виде с использованием сторонами договора функционала соответствующей электронной торговой площадки и подписания его электронными подписями представителей сторон договора обмен оригиналами договора в бумажной форме сторонами настоящего договора не производится.
    11.6. Все документы к настоящему Договору (в том числе проект настоящего договора, спецификации, дополнительные соглашения, документы об исполнении договора и т.д.) могут быть оформлены посредством телефонной (факс) связи, а также посредством направления скан-копий документов по указанным в реквизитах настоящего Договора адресам электронной почты и имеют юридическую силу до обмена оригиналами.
    Обмен оригиналами обязателен и должен быть произведен не позднее двухнедельного срока, со дня осуществления действия, удостоверяемого этими документами. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные (сканированные) экземпляры документов были читаемыми, разборчивы и со временем сохраняли содержание переданного текста.
    Юридически значимые сообщения сторон (заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, в том числе претензии Покупателя к Поставщику, а также уведомления об одностороннем отказе Покупателя от исполнения настоящего Договора и др.) могут быть направлены посредством электронной почты по адресам, указанным в реквизитах настоящего договора. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
    11.7. Поставщик, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком.
    11.8. Указанные в п. 11.7. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.
    11.9. Контактное лицо Покупателя:Туракулова Н.Ю.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
  • Антикоррупционная оговорка
    12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
    12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
    12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
    12.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых актов.
  • Юридические адреса и иные реквизиты Сторон
    • - Посмотреть таблицу с данными

    Подписи сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №1

    к договору № Z23_ID_____

    от « » 2024 г.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

    Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью « ».

    Покупатель: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (ПАО «МЗИК»).

    - Посмотреть таблицу с данными

    Итого к оплате ( ) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% ( ) рублей 00 коп.

  • Условия и сроки оплаты: Оплата в размере 100% от стоимости Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора и выставления счета, денежными средствами на расчетный счет поставщика.
  • Цена договора включает все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе: с поставкой, перевозкой, погрузкой, страхованием товара, с включением иных транспортных расходов, а также налогов, сборов и иных платежей, необходимых для исполнения обязательств по договору, включая НДС 20%.
  • Все обязательства Поставщика по отгрузке товара Покупателю должны быть исполнены в течение ____(_______) календарных дней с момента двухстороннего подписания договора. Досрочная отгрузка товара разрешается с согласия Покупателя. Въезд на территорию ПАО «МЗИК» автомобильного транспорта с транзитным грузом запрещен.
  • Место поставки товара: Доставка Деловыми линиями до терминала г. Екатеринбурга или самовывоз со склада Поставщика в г. Екатеринбурге.
  • Требования к товару: надлежащая и надежная упаковка и маркировка поставляемого товара в соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении. Год выпуска товара – не ранее 2023г.
  • Требования к качеству: Качество товара подтверждается паспортом.
  • Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар на срок, указанный в технической документации (паспорт и руководство по эксплуатации), но не менее 12 месяцев с даты поставки.
  • Страна происхождения товара является существенным условием договора.
    • - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Отбор
    #272603152
    14 часов
    15.05.2024
    13.06.2024
    Электронный аукцион
    #273593134
    5 355 000
    Обеспечение контракта:
    10%
    Обеспечение заявки:
    53 550
    5 дней
    29.05.2024
    17.06.2024
    Запрос котировок
    #273787529
    62 880
    Обеспечение контракта:
    5%
    2 дня
    31.05.2024
    14.06.2024
    Запрос котировок
    #273836288
    135 173
    1 день
    31.05.2024
    13.06.2024
    Запрос предложений
    #273837506
    4 дня
    31.05.2024
    16.06.2024

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #270531241
    9 930
    срок истек
    11.04.2024
    11.04.2024
    Электронный аукцион
    #270531167
    49 800
    срок истек
    11.04.2024
    11.04.2024
    Единственный поставщик
    #270531094
    23 625 000
    срок истек
    -
    30.04.2024
    Электронный аукцион
    #270530465
    3 052 302
    Обеспечение заявки:
    30 523
    срок истек
    11.04.2024
    24.04.2024
    Электронный аукцион
    #270530433
    3 052 302
    Обеспечение заявки:
    30 523
    срок истек
    11.04.2024
    24.04.2024

    Тендеры из региона Екатеринбург

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос цен
    #270531430
    срок истек
    11.04.2024
    18.04.2024
    Запрос котировок
    #270531344
    39 066
    срок истек
    11.04.2024
    17.04.2024
    Запрос предложений
    #270531119
    85 000
    срок истек
    11.04.2024
    11.04.2024
    Запрос предложений
    #270531118
    30 000
    срок истек
    11.04.2024
    11.04.2024
    388 121
    срок истек
    -
    30.04.2024
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03