Тендер - 907-U150-24/2 Жидкости смазочно-охлаждающие, Средства моющие синтетические №271887826

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• извещение.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,94

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,94

Контактное лицо: Яшина Оксана Юрьевна

Контактный телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;84-12;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СИНТЕМИЛЛ 10, Очиститель ЭКОКЛИН LP 200.

ОКВЭД 2 – 20.59

ОКПД 2 – 20.59.41.000

- Посмотреть таблицу с данными

Арбитражный комитет Акционерного общества «ТВЭЛ – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

г. Новосибирск «____» ________ 2024г.

____________________________, именуемое дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Инструмент», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Гохвайса В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/23 от 21.03.2024. Техническое задание является неотъемлемой частью договора (Приложение №3).

• Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или повреждения продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.
• Датой (моментом) поставки считается дата фактической передачи Продукции Покупателю и подписания Сторонами Товарной накладной.
• В части, не урегулированной настоящим Договором, приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г.N П-6 с изменениями и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г.N П-7 с изменениями.
• Поставка недостающего количества продукции, замена некачественной (некомплектной) продукции, производится Поставщиком за свой счет и своими силами в срок, согласованный сторонами в настоящем договоре или в приложениях, дополнительных соглашениях к нему.
• Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.
• В случае нарушения Поставщиком срока поставки продукции/непоставки, недопоставки продукции, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, в т.ч. не принимать/вернуть продукцию, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а в случае предварительной оплаты потребовать возврата оплаченных по договору денежных средств. В указанном случае, Поставщик обязан возвратить денежные средства Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования, с учетом неустойки, предусмотренной настоящим Договором, а также убытков в соответствии со ст. 15 ГК РФ.

3. Права и Обязанности сторон

• Поставщик обязан:
• Произвести поставку Продукции надлежащего качества и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
• Незамедлительно уведомить Покупателя по факсимильной связи об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, (контейнера, цистерны, полувагона, платформы) наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.
• В соответствии с п. 3. ст.168 НК РФ в случае осуществления отгрузки продукции позднее 5 календарных дней Поставщик после поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты оплаты направить в адрес Покупателя по факсу (электронной почте) копию счета-фактуры. Оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства, направляется с поставкой Продукции.
• Одновременно с Продукцией передать Покупателю комплект документов, включающий в себя: Оригиналы счета-фактуры; товарную накладную; копию паспорта (сертификата) качества; заверенную копию или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) - в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту (иные документы, подтверждающие качество Продукции); в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, инструкцию по эксплуатации.
• Поставить Продукцию в таре и упаковке, гарантирующие ее сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.
• Произвести допоставку, замену Продукции в течение 10 календарных дней с момента предъявления Покупателем требования.
• Допоставить недостающее количество Продукции не позднее 10 календарных дней с момента предъявления Покупателем требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
• Вернуть оплаченные денежные средства в течение 5рабочих дней с момента предъявления требования Покупателем, в случае непоставки Продукции, возврата/невозможности замены Продукции в установленный настоящим договором срок.
• Вернуть один экземпляр подписанного и скрепленного печатью акта сверки взаимных расчетов в адрес Покупателя в течение 5 банковских дней с момента его получения.
• При заключении договора предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае, каких либо изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязуется предоставлять соответствующую информацию с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х дней с момента таких изменений. Информация в отношении цепочки собственников Поставщика является приложением к договору.

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Данное требование применяется при передаче Сведений по электронной почте.

Поставщик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если иная дата не указана в уведомлении.

• Поставщик вправе:
• Произвести поставку досрочно с предварительного письменного согласия Покупателя (ст.508 ГК РФ).

3.3. Покупатель обязан:

• • Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные договором.
  • Предпринять все надлежащие меры для принятия продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • Направить Поставщику два подлинных экземпляра Актов сверки взаимных расчетов, оформленные надлежащим образом.
• Покупатель вправе:
• Не принимать Продукцию, в случае если срок поставки Поставщиком нарушен и/или количество, ассортимент, стоимость, внешний вид Продукции не соответствуют условиям настоящего договора и приложений к нему и/или отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 3.1.4 настоящего договора – некомплектная продукция, и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за Продукцию.
• Не принимать/вернуть и не оплачивать Продукцию не соответствующую условиям договора и потребовать заменить Продукцию.
• В случае нарушения сроков поставки, уменьшить сумму подлежащую оплате за продукцию на сумму начисленной неустойки в размере 0,1 % от стоимости, несвоевременно поставленной/не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

3.4.4.Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Поставщика о расторжении. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а в случае отсутствия даты – с даты (момента) получения уведомления.

а) наименование Продукции, номер товарно-транспортной накладной/Товарной накладной;

б) основные недостатки, обнаруженные в Продукции;

в) количество Продукции ненадлежащего качества, некомплектной или недопоставленной Продукции.

Акт может быть направлен Поставщику Покупателем посредством электронной почты, факсимильной или иной связи, позволяющей определить, что информация исходит от Покупателя.

Поставщик обязуется своими силами за свой счет поставить недостающую либо несоответствующую условиям договора по качеству, ассортименту, комплектности, количеству Продукцию (произвести допоставку Продукции) не позднее 10 календарных дней с момента обнаружения Покупателем несоответствий Продукции, если иной срок не согласован Сторонами.

• Претензии в отношении скрытых дефектов продукции, которые не могли быть обнаружены при приемке, могут быть заявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока на продукцию. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленную продукцию сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ее получения на складе Покупателя.

5. Цена продукции и порядок расчетов

• Оплата осуществляется путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, если иной расчетный счет не будет указан Поставщиком, и/или иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.
• Стоимость поставляемой продукции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион семьсот тридцать восемь тысяч сто семьдесят семь) рублей 20 копеек, включая НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 20 копеек. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
• В случае изменения производственной потребности в Продукции, объем, и общая стоимость могут быть изменены Покупателем в меньшую сторону. Основанием для изменения объема продукции является письмо Покупателя.
• Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в порядке и сроки, указанные в Спецификации.
• При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Расходы по оплате транспортных и иных услуг, связанных с доставкой продукции несет Поставщик, если иное не согласовано Сторонами.
• Стороны не реже одного раза в квартал производят сверку взаимных расчетов по настоящему Договору с обязательным подписанием соответствующего акта. Поставщик обязан в течение 5 (пять) дней с момента получения Акта сверки взаимных расчетов направить Покупателю подписанный Акт сверки взаимных расчетов или мотивированный отказ от подписания Акта сверки взаимных расчетов с указанием всех имеющихся возражений.
• Стороны признают, что подписанный Акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в Арбитраже.

6. Ответственность сторон

• В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
• Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
• В случае несвоевременной поставки Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.
• В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.
• В случае возврата продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.
• В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям спецификации, установления факта непоставки продукции, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от общей стоимости продукции.
• Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик несет самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.
• Уплата неустойки (штрафных санкций) производится в течение 5 банковских дней с момента получения такого требования/претензии не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
• Право Стороны на взыскание неустойки/штрафных санкций является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
• В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возместит Покупателю по его письменному требованию все расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением любых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, включая любые судебные расходы по использованию услуг адвокатов в ходе ведения судебного процесса или любые иные расходы.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

(для договора, подчиненного не праву Российской Федерации) заключение договора, его содержание и исполнение не противоречат применимому праву, установленные в договоре ограничения ответственности Корпорации (организации Корпорации) не противоречат применимому праву и являются юридически обязывающими для контрагента.

(Перечень обстоятельств, приведенный в указанной типовой оговорке, не является закрытым и может быть дополнен исходя из интересов Корпорации (организации Корпорации).

9.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если в течение срока действия настоящего Договора Поставщик будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым в день получения Поставщиком соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

9.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

10. Разрешение споров

• Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.
• Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет в адрес второй Стороны претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия составляется в свободной форме при обязательном указании в ней следующего:

- адресат претензии;

- дата подачи претензии;

- полное наименование заявителя претензии, в том числе данные свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- местонахождение и банковские реквизиты заявителя;

- обстоятельства, на которых основаны претензионные требования;

- разногласия, возникшие вследствие того, что одна из сторон не выполнила условия договора: подробное описание обстоятельств, вызвавших предъявление претензии;

- расчет убытка (расчет суммы требования, что в совокупности позволит стороне рассмотреть претензию по существу);

- предложения относительно вариантов урегулирования спора;

- перечисление документов приложения к претензии.

• Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой.

• К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
• Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в письменной форме в течение 10 календарных дней после возникновения оснований для их предъявления. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в письменной форме не позднее 10 календарных дней от даты получения претензии либо в срок, указанный в претензии.
• В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке или неполучения ответа на претензию в установленный срок (с учетом срока, необходимого для пересылки ответа по почте), заинтересованная Сторона вправе разрешить возникшие разногласия в соответствии с п.10.7 настоящего договора.
• Для внешних контрагентов-резидентов РФ:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Поставщик: _____________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит;

2) либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

3) либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Для организаций Госкорпорации:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик:

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

11. Срок действия Договора

• Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обязательств.
• Настоящий Договор может быть расторгнут:
• по соглашению сторон;
• в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором.
• В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

12. Дополнительные условия

• Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
• Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, несет виновная Сторона.
• По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.
• Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора для Поставщика, второй экземпляр Договора для Покупателя.
• Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу или электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______________________

от __________________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

«_____» ______________ 2024г.

Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить следующую Продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Покупатель оплачивает поставляемую Продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, за каждую поставленную партию в следующем порядке:

- 100 % оплата стоимости Продукции производиться Покупателем в течение 25 (двадцать пять) календарных дней с момента фактического получения продукции Покупателем, но не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Продукции на склад Покупателя и предоставления документов, указанных в п. 3.1.4. договора. Датой исполнения Покупателем своих обязательств является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Срок поставки – с момента подписания договора в течение 180 календарных дней партиями, по письменной заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не более 20 календарных дней. Ориентировочное количество поставок – 2.

4. Адрес доставки: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 94.

5. Расходы, связанные с доставкой Продукции (транспортные и иные расходы) включены в стоимость Продукции. Доставка продукции, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются силами Поставщика.

Поставщик Покупатель

ООО «НЗХК-Инструмент»

_________________ / ____________________/ Гохвайс В.В./

Приложение №2

К договору поставки продукции №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение №3

к договору № ______________________

от __________________ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

- Посмотреть таблицу с данными

«

»

2

2024

(Дата)

Техническое задание

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования.

Предмет закупки – «Поставка смазочно-охлаждающих жидкостей»

Новосибирск 2024

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273377997 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующего средства: Хлорные таблетки	Электронный аукцион #273377997	426 897	1 день 27.05.2024 04.06.2024
Тендер №273378002 Поставка дезинфицирующего средства: Хлорные таблетки	Электронный аукцион #273378002	426 897	1 день 27.05.2024 04.06.2024
Тендер №273403755 Поставка средств бытовой химии и хозяйственных товаров	Электронный аукцион #273403755	240 000 Обеспечение контракта: 2%	4 дня 27.05.2024 07.06.2024
Тендер №273403778 Поставка средств бытовой химии и хозяйственных товаров	Электронный аукцион #273403778	240 000 Обеспечение контракта: 2%	4 дня 27.05.2024 07.06.2024
Тендер №273412226 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ " ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #273412226	587 175 Обеспечение контракта: 10%	1 день 27.05.2024 04.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271887790 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #271887790	13 250	срок истек 02.05.2024 03.05.2024
Тендер №271887781 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #271887781	13 250	срок истек 02.05.2024 03.05.2024
Тендер №271887764 Поставка хозяйственных товаров (моющие средства) (с результатом)	Электронный аукцион #271887764	14 301	срок истек 02.05.2024 14.05.2024
Тендер №271887722 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ, Г. БАРНАУЛ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (моющие средства)	Электронный аукцион #271887722	14 301	срок истек 02.05.2024 14.05.2024
Тендер №271887714 Приобретение хозяйственных товаров (читать техническую спецификацию) (с результатом)	Запрос предложений #271887714	183 483	срок истек 02.05.2024 07.05.2024

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271887823 Автоуслуги по подвозу учащихся	Малая закупка #271887823	600 000	срок истек 02.05.2024 03.05.2024
Тендер №271887822 Приобретение продуктов питания	Малая закупка #271887822	70 784	срок истек 02.05.2024 03.05.2024
Тендер №271887820 Шторы для интерьеров	Малая закупка #271887820	См. док.	срок истек 02.05.2024 02.05.2024
Тендер №271887809 Услуги по уборке (вывоз) мусора с кладбища в д. Вороново (с результатом)	Малая закупка #271887809	15 000	срок истек 02.05.2024 02.05.2024
Тендер №271887808 поставка канцелярских товаров	Малая закупка #271887808	100	срок истек 02.05.2024 03.05.2024