Тендер - Антигололедный химреагент гранулированный на основе нитратов №281686493

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.10.2024 по 26.10.2024Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:зарегистрированным пользователямОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.10.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в электронном виде
Подведение итоговПорядок подведения итогов:в электронном виде на основании информации отраженной в итоговом протоколе Приложение_№1

Приложение 1. Требования к предмету закупки / характеристики предмета сбыта

- Посмотреть таблицу с данными

Форма_Заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заявка

(для размещения на электронной торговой площадке):

- Посмотреть таблицу с данными%84-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Договор/Соглашение/Контракт на поставку антигололедного реагента

/ Дополнительное соглашение № __

к Договору/Соглашению/Контракту

на поставку антигололедного реагента № ___ от ___

Фирменное наименование ЮЛ, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующ на основании , с одной стороны,

Фирменное наименование ЮЛ, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице , действующ на основании , с другой стороны,

заключили настоящ        о нижеследующем.

1. Изложить Договор и Приложения к нему / Изложить Приложения к Договору в следующей редакции:

« 

1. Термины Договора

Заявка – официальное заявление с указанием на потребность в поставке Продукции, оформленная в соответствии с формой в Приложении №5.1 к настоящему договору.

Продукция – антигололедный реагент, согласно Спецификации, который содержится в Приложении №1 к настоящему Договору.

Стейтмент – подготовленный в электронном виде документ, содержащий информацию о переданных Поставщиком Покупателю в отчетном периоде товарах, форма и правила заполнения, которого указаны в Инструкции по оформлению Стейтмента; основанием для оплаты по настоящему Договору не является.

Инструкция по оформлению Стейтмента – документ, содержащий Форму Стейтмента, а также правила по её заполнению, размещённый в Data Room / на сайте, в соответствии с п.8.7 настоящего Договора .

Отчетный период – каждый календарный месяц в течении срока действия настоящего Договора.

Data Room – веб-приложение, используемое для обеспечения размещения сторонами электронных версий документов, оформляемых по настоящему Договору, уведомления сторон о факте такого размещения, фиксирования фактов ознакомления с размещенными электронными версиями документов.

УПД- Универсальный передаточный документ.

2. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю Продукцию, на основании Заявок Покупателя, оформленных в соответствии с Приложением №5.1 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

1.2. Спецификация на поставляемую Продукцию и его стоимость содержится в Приложении №1 к настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Поставщика.

3.1.1. Организовать поставку Продукции в соответствии с Приложением №1, Приложением №3 к настоящему Договору, на основании Заявок, оформленных в соответствии с Приложением №5.1 к настоящему Договору направленных на официальный электронный ящик Поставщика, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.1.2. Предоставить на каждую партию Продукции оригинал паспорта качества производителя.

3.1.3. При поставке первой партии Продукции предоставить: инструкцию по использованию Продукции, Положительное заключение государственной экологической экспертизы на поставляемую Продукцию, универсальный передаточный документ.

3.1.4. Оформить за свой счет пропуска на персонал и транспортные средства Поставщика.

3.2. Обязанности Покупателя:

3.2.1. Направлять Заявки на поставку Продукции (форма Заявки является Приложением №5.1 к настоящему Договору) на адрес электронной почты Поставщика, указанный в Приложении № 4 к настоящему Договору.

Заявки могут направляться только с официального электронного ящика Покупателя, указанного в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.2.2. Принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных, в Приложении №1 и Приложении №2 к настоящему Договору.

3.2.3. Покупатель обязан в течение 7-ми рабочих дней с момента получения запроса Поставщика, содержащего перечень сотрудников, которым необходим доступ к Data Room, и перечень адресов электронной почты таких сотрудников, обеспечить указанным в запросе Поставщика сотрудникам доступ с соответствующими правами к Data Room и направить указанным сотрудникам оповещение о предоставлении доступа на указанные в запросе адреса электронной почты соответствующих сотрудников Поставщика.

3.3. Общие условия договоров с участием ДМЕ.

3.3.1. Поставщик обязуется соблюдать Общие условия договоров с участием ДМЕ (далее – Общие условия), размещенные в сети Интернет, в соответствии с п.8.7 настоящего Договора.

3.3.2. В целях применения указанных Общих условий, для настоящего Договора применяется следующая Характеристика Договора:

• характер договора:

- договор длящийся;

• тип договора:

- договор предполагает приобретение товаров Юр.Лицом Предприятия.

3.3.3. Обязательность того или иного раздела Общих условий для Поставщика определяется в разделе «Общие положения» указанных Общих условий с учетом характеристики, содержащейся в п.3.3.2 настоящего Договора.

3.4. Антикоррупционная политика.

3.4.1. Поставщик обязуется соблюдать требования Антикоррупционной политики, размещённой в Приложении №8 к настоящему Договору.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменять редакцию Антикоррупционной политики путем публикации новой её версии в составе Общих условий договоров с участием ДМЕ на корпоративном сайте, адрес которого указан в п.8.7.1 настоящего Договора. Положения пп.8.8-8.9 настоящего Договора распространяют свое действие в том числе на Антикоррупционную политику.

3.5. Гарантийные обязательства.

3.5.1. Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства, содержащиеся в Приложении №6 к настоящему Договору.

3.6. Поставщик обязуется соблюдать Руководство пользователя аэропорта Домодедово, размещенное в сети Интернет, в соответствии с п.8.7 настоящего Договора.

Поставщик обязуется обеспечить соблюдение требований Руководства Пользователя всеми третьими лицами и их работниками (представителями), которые находятся на  Территории аэропорта Домодедово (определение понятия см. в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово)  по указанию Поставщика и (или) для исполнения договора, заключенного между Поставщиком и таким третьим лицом.

3.7. Поставщик обязуется соблюдать Порядок предоставления доступа к инфраструктуре общего пользования, являющийся Приложением №7 к настоящему Договору.

3.8. Порядок согласования Стейтмента .

3.8.1. Поставщик обязан направить Покупателю на адрес электронной почты, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору, или через личный кабинет на сервисе оператора электронного документооборота надлежащим образом заполненный проект Стейтмента за соответствующий отчетный период, содержащий информацию об исполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору за соответствующий отчетный период. Поставщик обязуется в течение дней с момента получения от Покупателя мотивированных возражений или замечаний по представленному проекту Стейтмента осуществить доработку проекта Стейтмента по возражениям (замечаниям) Покупателя.

3.8.2. Поставщик обязан в течение дней с момента согласования Сторонами Стейтмента за соответствующий отчетный период направить Покупателю проект УПД Продукции, поставленной за отчетный период по настоящему Договору. В проект УПД Продукции, поставленной за отчетный период по настоящему не могут быть включена Продукция, не указанная в согласованном Стейтменте за соответствующий отчетный период.

3.8.2.1. Форма УПД.

Проект указанного УПД должен быть составлен в форме электронного/бумажного документа и подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного представителя Поставщика. При этом поле "Комментарий" карточки УПД , направляемого Поставщиком на подписание Покупателем через личный кабинет на сервисе оператора электронного документооборота, должно содержать регистрационный номер Договора, присвоенный Покупателем.

3.8.3. Покупатель обязан в течении дней после направления на адрес электронной почты, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору, или через личный кабинет на сервисе оператора электронного документооборота передать Поставщику на адрес электронной почты, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору, или через личный кабинет на сервисе оператора электронного свое согласование относительно представленного проекта Стейтмента (в этом случае Стейтмент считается согласованным Сторонами) либо свои мотивированные возражения (замечания) относительно представленного проекта Стейтмента (в этом случае Стейтмент не считается согласованным Сторонами). Молчание Покупателя согласием не считается.

3.8.4. Покупатель обязан в течение 7 дней после предоставления Поставщиком двух экземпляров проекта УПД Продукции, поставленных за отчетный период по настоящему договору, рассмотреть полученный проект УПД за отчетный период и передать Покупателю один экземпляр подписанного УПД либо направить свои мотивированные возражения против подписания УПД.

Молчание Покупателя согласием не считается.

3.8.4.1. Срок ответа на направленный проект УПД.

Если проект УПД был направлен Поставщиком на бумажном носителе, срок на рассмотрение такого проекта Покупателем и передачу Поставщику подписанного экземпляра составляет .

Если проект УПД был направлен Поставщиком в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, срок на рассмотрение такого проекта и передачу Поставщику экземпляра, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Покупателя, составляет .

Молчание Покупателя согласием не считается.

Покупатель вправе не рассматривать и не реагировать на проекты УПД, направленные Поставщиком для подписания за те отчетные периоды, относительно которых сторонами не согласован Стейтмент в порядке, предусмотренном п.3.8.1 и п.3.8.3 настоящего Договора.

4. Порядок и условия расчетов по Договору

4.1. Стоимость поставляемой Продукции по настоящему Договору и Спецификация на поставляемую Продукцию указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Условия расчетов по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения срока поставки Продукции (п.3. Приложения №3 к настоящему Договору), Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере  0,2% (ноль целых, две десятых процента) от стоимости продукции, поставка которых просрочена, за каждый календарный/рабочий день просрочки.

5.2. В случае нарушения требований Общих условий договоров с участием ДМЕ, размещенных в сети Интернет, в соответствии с п.8.7 настоящего Договора, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойки, а также принимает на себя иные меры ответственности, описанные в указанных в Общих условиях договоров с участием ДМЕ.

5.3. Гарантийные обязательства.

5.3.1. За нарушение гарантийных обязательств, содержащихся в Приложении №6 к настоящему Договору, Поставщик обязуется уплачивать неустойки и нести иные меры ответственности, установленные в указанном приложении.

5.4. Ответственность за нарушение Руководства пользователя аэропорта Домодедово.

5.4.1. В случае нарушения Поставщиком положений Руководства пользователя аэропорта Домодедово, Поставщик обязуется уплатить в пользу Покупателя штраф, размер которого определяется в соответствии с положениями Руководства пользователя аэропорта Домодедово.

При этом уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Руководством пользователя аэропорта Домодедово.

5.4.2. Поставщик также принимает на себя ответственность за действия третьих лиц и их работников (представителей), которые находятся на Территории аэропорта Домодедово (определение понятия см. в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово) по указанию Поставщика и (или) для исполнения договора, заключенного между Поставщиком и таким третьим лицом, как за свои собственные действия.

В случае нарушения таким лицом требований Руководства пользователя Поставщик обязуется уплатить в пользу Покупателя штраф, размер которого определяется в соответствии с п.5.4.1 настоящего Договора.

5.5. Ответственность за причинение вреда третьим лицам.

5.5.1. Если на Территории аэропорта Домодедово (определение понятия см. в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово) действием или бездействием Поставщика либо третьего лица (его работника, представителя), находящегося на такой Территории по указанию Поставщика, и (или) в интересах Поставщика, и (или) в связи с исполнением договора между Поставщиком и таким третьим лицом (клиентом, подрядчиком, субподрядчиком, исполнителем, поставщиком и т.д.), будет причинен вред жизни, здоровью, или имуществу иных третьих лиц, Поставщик обязуется возместить такой вред не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента его причинения.

Если требование о возмещении такого вреда будет предъявлено потерпевшим в адрес Покупателя или в адрес лица, входящего в одну группу лиц с Покупателем, любое из лиц, входящих в одну группу лиц с Покупателем, вправе самостоятельно возместить такой вред. В этом случае Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму возмещенного потерпевшему вреда. Сумма возмещения не может быть оспорена Поставщиком, если он отказался от участия в определении размера такой суммы или не ответил на приглашение об участи в определении размера вреда в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления такого приглашения в адрес Поставщика.

5.6.Ответственность за просрочку согласования Стейтмента.

5.6.1. В случае нарушения Поставщиком сроков согласования Стейтмента, указанных в п.3.8 настоящего Договора (Порядок согласования Стейтмента и последующего согласования Акта выполненных работ Поставщик обязуется уплатить неустойку (пеню) в размере в размере 1/300 (одной трехсотой части) ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды просрочки, от суммарной стоимости благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной настоящим Договором, за каждый день просрочки.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Общий порядок разрешения споров прописан в Общих условиях, размещенной на корпоративном сайте, в соответствии с п.8.7. настоящего Договора.

6.2. Следующий порядок фиксации устанавливается в отношении нарушения Поставщиком обязанностей.

Факт нарушения подтверждается Актом выявленных нарушений, составленным сотрудником Покупателя и подписанным представителем Поставщика. Указанный Акт составляется по форме, содержащейся в Приложении №5.5 к настоящему Договору. Покупатель обязан оповестить Поставщика о необходимости подписать Акт выявленных нарушений. В случае, если в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня оповещения представитель Поставщика не явился по указанному Покупателем адресу для подписания Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается соответствующая отметка, Акт подписывается представителем Покупателя в одностороннем порядке и с момента такого подписания приобретает силу для обеих Сторон. К Акту выявленных нарушений могут прикладываться материалы, подтверждающие факт нарушения, в том числе фото- и видеоматериалы.

Указанный в настоящем пункте порядок не обязателен в отношении фиксации нарушения сроков исполнения обязанностей Поставщика.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу

Варианты, допустимые к использованию, если договор заключается на бумаге:

с момента его подписания / в " / отлагательное условие (указание на не зависящее от воли Сторон обстоятельство, относительно которого не может быть известно, наступит оно или нет) и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие .

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на   (   )    с даты его вступления в силу.

8. Прочие условия Договора

8.1. Если настоящим Договором прямо не предусмотрено иное, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме (в том числе путем составления электронного документа, равнозначного составленному на бумаге), путем изложения Договора и(или) Приложений к нему в новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

Любые электронные документы, которые стороны направляют друг другу во исполнение или в связи с исполнением настоящего Договора должны быть подписаны квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей сторон.

8.2. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, информацию о контактных лицах сторон по настоящему Договору, адреса электронной почты для осуществления контактов указаны в Приложении №4 к настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор составлен на  ____ (______________)  листах/е, включая Приложения, и в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждая страница настоящего Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:

8.6.1. Приложение № 1  - Стоимость поставляемой Продукции.

8.6.2. Приложение № 2  - Порядок и условия расчетов по договору.

8.6.3. Приложение № 3  - Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору.

8.6.4. Приложение № 4  - Реквизиты Сторон.

8.6.5. Приложение №  5.1 - Форма Заявки на поставку Продукции.

8.6.6. Приложение №  5.2 - Требования о возмещении расходов на устранение недостатков и (или) дефектов поставленной Продукции.

8.6.7. Приложение №  5.3 - Уведомления о необходимости явки.

8.6.8. Приложение №  5.4 - Уведомления о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленной Продукции.

8.6.9. Приложение №  5.5 - Форма Акта выявленных нарушений (для случая нарушения гарантийных обязательств).

8.6.10. Приложение № 5.6 - Форма Акта возврата оборотной тары.

8.6.11. Приложение № 5.7 - Форма Универсального передаточного документа.

8.6.12. Приложение №6  – Гарантийные обязательства.

8.6.13. Приложение № 7  – Порядок предоставления доступа к инфраструктуре общего пользования.

8.6.14. Приложение №8 – Антикоррупционная политика.

8.7. Обязательному соблюдению также подлежат условия следующих документов:

8.7.1. Общие условия договоров с участием ДМЕ - размещены на сайте:

http://www.dme.ru/docs/Metastandart

Версия документа на сайте: ".

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора, является следующей:

Указанная версия может быть перемещена Юр.Лицом DME в архив старых версий, расположенный по электронному адресу:

http://www.dme.ru/docs/Metastandart_archive

8.7.2. Руководство пользователя аэропорта Домодедово – размещено на сайте:

 https://business.dme.ru/airportuserregulations/

Контрольная сумма (хэш), крайней на момент подписания настоящего Договора версии документа ( -й версии>), сформированная по алгоритму md5, является следующей:

.

8.7.3. Инструкция по оформлению Стейтмента - размещён в Data Room / в архиве, доступном на сайте

http://dme.ru/ru/main/other_docs/Инструкция_по_оформлению_Стейтмента

Наименование файла документа в архиве на сайте / в Data Room: "Инструкция по оформлению Стейтмента_Версия ".

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора, является следующей:

8.8. Изменение документов, размещённых в Data Room / на сайтах.

8.8.1. Документы, перечисленные в п.8.7 настоящего Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора в редакции, размещённой в Data Room / на сайтах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, на момент заключения настоящего Договора.

8.8.2. Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменять редакции документов, перечисленных в п.8.7 настоящего Договора.

Информирование Поставщика об изменении редакции документа осуществляется путем размещения соответствующей новой редакции в Data Room / на сайте, указанном в п.8.7 настоящего Договора. Поставщик обязуется самостоятельно следить за изменениями, вносимыми в Data Room / на сайты, указанные в п.8.7 настоящего Договора.

Новые редакции указанных документов становятся обязательными для Поставщика с календарного дня, следующего за днем их размещения.

8.8.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных изменений документа, указанного в п.8.7 настоящего Договора, является совпадение контрольной суммы (хэша), указанного в п.8.7 настоящего Договора, с контрольной суммой (хэшем) файла, размещённого на сайте, указанном в п.8.7 настоящего Договора.

8.8.4. В случае спора о содержании редакции документа, размещённого на сайте, на ту или иную дату, Стороны соглашаются признавать доказательственную силу материалов независимого интернет архива Wayback Machine ( http://archive.org/web/ ).

8.9. В целях настоящего договора любые документы, размещённые на сайтах, указанных в пункте 8.7 настоящего Договора / в Data Room, считаются размещёнными от имени и за подписью Покупателя.

Покупатель обязуется соблюдать конфиденциальность учётных данных (логина и пароля) администрирования сервера, на котором размещены документы, указанные в п.8.7 настоящего Договора. Также Покупатель обязуется соблюдать конфиденциальность любых иных ключей электронной подписи, если такие документы размещены с их использованием.

»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания настоящего Договора/Дополнительного соглашения.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на ___ (___) , в ___ (___) экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждый лист дополнительного соглашения заверен подписями представителей Сторон.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными%8f1-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Приложение № 1

к Договору на поставку

антигололедного реагента №      

от       20      г.

Стоимость поставляемой Продукции.

1. Стороны согласовали следующую стоимость Продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

 Настоящее условие не включается в договор, если Контрагент применяет упрощенную систему налогобложения (УСН): [ Сумма НДС не включена в цену настоящего Договора и рассчитывается отдельно, по ставке, предусмотренной законодательством на момент {отгрузки товаров / окончания выполнения работ / окончания оказания услуг / оплаты / }. ] 

2. Общее фактическое количество приобретаемой Продукции будет определяться в соответствии с поданной Заявкой, и может изменяться в рамках количественного показателя, приведенного в п. 1. Покупатель не обязан осуществить приобретение Продукции в объеме, указанном в п. 1.

3. Стоимость Продукции остаётся неизменной на срок действия договора.

4. Вид упаковки продукции:       .

- Посмотреть таблицу с данными%8f2-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Приложение №2

к Договору на поставку антигололедного

реагента №     

от             20     г.

Порядок и условия расчетов по Договору

Расчет за поставленную Продукцию производится по факту поставки.

Оплата производится в срок до   дней, с момента подписания Сторонами УПД Продукции за соответствующий отчетный период обеими сторонами.

Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя. Валютой цены договора является рубль РФ.

Никакие платежи за поставленные Поставщиком в отчетном периоде Продукцию не будут осуществляться Покупателем, если относительно соответствующего отчетного периода Сторонами не согласован Стейтмент в порядке, установленном п. 3.8. настоящего Договора.

В рамках настоящего Договора  любые денежные суммы, причитающиеся к оплате Покупателем в пользу Поставщика за поставку товаров, могут быть перечислены авансом  В случае выплаты аванса Покупатель имеет право на получение с Поставщика процентов на сумму перечисленного аванса за период, прошедший до момента предоставления встречного удовлетворения от Продавца в пользу Покупателя (в рамках положений ГК РФ о коммерческом кредите)  

- Посмотреть таблицу с данными%8f3-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

к Договору на поставку антигололедного

реагента №

от 20 г.

Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору.

Поставка Продукции производиться партиями, по Заявке на поставку Продукции, в дальнейшем именуемая Заявка (форма Заявки является Приложением №к настоящему Договору).

Срок поставки составляет с даты направления Покупателем Заявки Поставщику в соответствии с п. 3.2.1. настоящего Договора.

Порядок приемки:

Поставка на склад Покупателя производится в таре Поставщика за счет Поставщика: по адресу, указанному в Приложении №4.

Грузоотправителем по данному Договору является

При приемке поставленной Продукции по количеству Покупатель руководствуется товарной накладной.

При отказе от приемки очередной партии Продукции, вне зависимости от наличия в Продукции дефектов, Покупатель обязан известить Поставщика, до начала поставки. При увеличении количества поставляемой Продукции Покупатель оформляет Заявку на дополнительную партию Продукции в порядке, предусмотренном Договором.

- Посмотреть таблицу с данными%8f4-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к Договору на поставку антигололедного рагента

№

от «» «» 20г.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Реквизиты сторон

Общие реквизиты.
:
Адрес:
Адрес склада:
Банковские реквизиты:
E-mail: http://dme.ru/company/group/
Номер телефона:
Контактное лицо:
:
Адрес:
Банковские реквизиты:
E-mail:
Номер телефона:
Контактное лицо:

Реквизиты для взаимодействия по претензиям Покупателя.
Покупатель:
Адрес:
E-mail: для направления претензий ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер телефона:
Контактное лицо:
Поставщик:
Адрес:
E-mail:
Номер телефона:
Контактное лицо:

Изменение согласованных реквизитов.

Покупатель вправе уведомить Поставщика об изменении своих реквизитов по каналам, указанным в настоящем Договоре. Использование новых реквизитов становится обязательным для Поставщика с момента получения уведомления от Покупателя.

В течение с момента направления такого уведомления, изменение реквизитов должно быть оформлено Сторонами путем заключения Дополнительного соглашения об изложении настоящего Приложения в новой редакции.

- Посмотреть таблицу с данными%8f5.1-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными%8f5.2-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Приложение № 5.2.

к Договору на поставку антигололедного реагента №

от 20 г.

     

[Форма ]Требования о возмещении расходов на устранение недостатков и (или) дефектов {поставленного Товара / выполненной Работы}

(далее – Требование)

Дата направления требования

От ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД", именуемого в дальнейшем Покупатель, в лице ______________ в адрес

, именуем-ого/-ой в дальнейшем Поставщик.

Ранее в Ваш адрес были направлены Уведомления о выявлении недостатков (дефектов), в связи с устранением

- Посмотреть таблицу с данными

>

Настоящим просим Вас возместить расходы на устранение указанных недостатков (дефектов) в сумме .

Просим Вас перечислить указанную сумму на {cчет, реквизиты которого указаны  

К настоящему Требованию приложены следующие документы:

Каждый лист настоящего Требования заверен подписью представителя Покупателя

Покупатель:

___________________

Форма согласована Сторонами:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными%8f5.3-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Приложение №5.3

к Договору на поставку антигололедного реагента

№ от

[Форма]Уведомления о необходимости явки

(далее – Уведомление)

Дата направления уведомления

От ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД", именуемого в дальнейшем Покупатель , в лице ___________________, действующего на основании ______________, в адрес

, именуем-ого/-ой в дальнейшем  Поставщик.

Настоящим уведомляем Вас, что ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД" установило факт наличия недостатка (дефекта) в отношении товара, поставленного в рамках Договора № от (далее - "Договор") .

Просим Вас прислать своего представителя для совместного осмотра товара и подписания Акта выявленных нарушений.

Адрес, по которому ожидаем вашего представителя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Московская обл., г. Домодедово, Территория «Аэропорт «Домодедово», стр. 9.

Напоминаем, что, в соответствии с условиями Договора (Приложение 7 "Гарантия качества"), если ваш представитель не явится по адресу, указанному в настоящем Уведомлении, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления настоящего Уведомления, в Акте выявленных нарушений делается соответствующая отметка, Акт подписывается представителем ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД" в одностороннем порядке и с момента такого подписания приобретает силу для обеих cторон Договора.">

Настоящее Уведомление составлено на ___ (__________) на русском языке.

К настоящему Уведомлению приложены следующие документы:

Каждый лист настоящего Уведомления заверен подписью представителя Поставщика

Поставщик:

______________________/ФИО, должность /

Форма согласована Сторонами:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными%8f5.4-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Приложение №5.4

к Договору на поставку антигололедного реагента

№ от

[Форма]Уведомления о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленного Товара

(далее – Уведомление)

Дата направления уведомления

От ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД", именуемого в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________, действующего на основании _________________________, в адрес

, именуем{ого/ой} в дальнейшем  Поставщик.

Настоящим уведомляем Вас, что ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД" установило факт наличия недостатков (дефектов) в отношении товара, поставленного в рамках Договора № от (далее - "Договор") 

Выявлены следующие недостатки (дефекты):

В соответствии с п.2 Приложения 6 "Гарантийные обязательства" Договора:

Просим Вас осуществить замену Товаров, указанных в настоящем Уведомлении, за свой счет.

К настоящему Уведомлению приложены следующие документы:

Каждый лист настоящего Уведомления заверен подписью представителя Покупателя

Покупатель:

______________________/ ФИО, должность /

Форма согласована Сторонами:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными%8f5.5-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Приложение №5.5

к Договору

на поставку антигололедного реагента

№ от

[Форма]Акта выявленных нарушений

Дата подписания

Место подписания

, действующий в интересах ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД" , на основании доверенности ______________, и

Вводятся должность и ФИО лица - подписанта документа со стороны Контрагента , действующ ий/ая в интересах Вводится фирменное наименование Контрагента , на основании - вводятся реквизиты документа, уполномочивающего лицо-подписанта документа со стороны Контрагента подписывать Акт

составили настоящий Акт о нижеследующем.

В соответствии с настоящим Актом зафиксированы следующие нарушения Договора № от (далее - "Договор") :

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с п.2 Приложения 6 "Гарантийные обязательства" Договора:

Юр.Лицо Предприятия требует от Контрагента осуществить замену Товаров, указанных в настоящем Акте, за свой счет / безвозмездно выполнить Работы, указанные в настоящем Акте, заново.

К настоящему Акту приложены следующие документы (материалы):

Настоящий Акт составлен на указывается количество листов, на которых составлен Акт, числом, затем в скобках количество прописью листах/листе и в указывается количество экземпляров Акта (числом, затем в скобках прописью) экземплярах.

Форма согласована Сторонами:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными%8f5.6-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

АКТ

возврата оборотной тары

«»20г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Покупателя с одной стороны, и от лица Поставщика , с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «»20г. в адрес была возвращена оборотная тара (емкости пластиковые 1000 л.) в количестве ( ) штук.

Претензии:

- Посмотреть таблицу с данными%8f5.7-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 - Посмотреть таблицу с данными%8f6-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Приложение №

к Договору

наименование договора

[эдемент удаляется при размещении документа в качестве оферты на Web-ресурсе:

№ от

Гарантийные обязательства

1. Срок гарантии на поставленный Товар, указанный в Приложении № 1 составляет – с даты . В отношении отдельных товаров, отдельных комплектующих может быть установлен самостоятельный гарантийный срок. Также срок гарантии по каждой позиции договора может быть установлен в отдельном приложении - например, в приложении, содержащем спецификацию на поставляемый товар / выполняемые работы.

2. ЮЛ Предприятия при выявлении недостатка (дефекта), вправе по своему выбору:

• потребовать от Контрагента соразмерного уменьшения стоимости по Договору;
• потребовать от Контрагента безвозмездного устранения недостатков Товара;
• потребовать от Контрагента возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• потребовать от Контрагента замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

Права, установленные пп.2.4-2.5 настоящего Приложения, возникают у ЮЛ Предприятия в том случае, если недостатки (дефекты) Товара  не были устранены в срок, определенный в соответствии с условиями настоящего Приложения, либо не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения [допускается внесение иных критериев существенности недостатков].

3. Подтверждение наличия недостатка (дефекта), расчет его имущественной оценки.

3.1. Стороны соглашаются, что надлежащими доказательствами наличия в Товаре недостатков (дефектов) являются:

- Посмотреть таблицу с данными

> .

3.2. При предъявлении Юр.лицом DME требования, указанного в пп.2.1 настоящего Приложения, в качестве надлежащего подтверждения соразмерности уменьшения стоимости Товара, Контрагент соглашается принимать следующие документы: отчеты, заключения и (или) иные документы, которыми может быть завершено проведение соответствующей независимой экспертизы; сравнительные таблицы цен, устанавливаемых различными поставщиками и (или) подрядчиками на товары, приобретение которых необходимо для устранения выявленных в Товаре недостатков (дефектов).

При предъявлении Юр.лицом DME требования, указанного в пп.2.1 настоящего Приложения, достаточно передачи Контрагенту копий документов, указанных в настоящем пункте.

3.3. При предъявлении Юр.лицом DME требования, указанного в пп.2.3 настоящего Приложения, в качестве надлежащего подтверждения размера расходов, понесенных Юр.Лицом DME на устранение недостатков (дефектов), Контрагент соглашается принимать следующие документы: Товарные накладные, Акты приема-передачи товаров, Акты выполненных работ, Акты оказанных услуг, подписанные Юр.Лицом DME и третьим лицом, к которому Юр.Лицо DME обратилось с целью устранения недостатков Товара.

Также расходы Юр.Лица DME могут быть подтверждены счетами на оплату товаров (работ, услуг) третьего лица в совокупности с соответствующими платежными поручениями или документами, оформляющими расчет в другой форме, допустимой гражданским законодательством.

Если ЮЛ DME осуществило устранение недостатка (дефекта) без привлечения третьих лиц, расходы, подлежащие компенсации со стороны Контрагента, определяются в Расчете по устранению недостатков (дефектов), составленном и подписанном Юр.Лицом DME. Юр.Лицо DME уведомляет Контрагента о составлении Расчета по устранению недостатков (дефектов) и передает ему копию подписанного документа.

При предъявлении Юр.лицом DME требования, указанного в пп.2.3 настоящего Приложения, достаточно передачи Контрагенту копий документов, указанных в настоящем пункте.

4. Порядок заявления Юр.Лицом DME требований в связи с наступлением выявлением недостатка (дефекта).

4.1. Настоящее редактируемое поле сохрантяется, если гарантийный срок хотя бы на одну из позиций Договора составляет менее 2-х лет: Если недостатки и (или) дефекты обнаружены в пределах гарантийного срока.

4.1.1. Порядок заявления требований, указанных в пп.2.1-2.2, 2.4-2.5 настоящего Приложения.

Юр.Лицо Предприятия направляет Контрагенту Уведомление о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленного Товара, составленное по форме, содержащейся . Уведомление должно содержать перечень выявленных недостатков и (или) дефектов.

В уведомлении ЮЛ DME вправе заявить требование или несколько требований, виды которых перечислены в п.2 настоящего Приложения. Контрагент обязуется в течение ответить на Уведомление, используя тот же канал связи, по которому уведомление было направлено. Ответ Контрагента должен содержать согласие или несогласие на удовлетворение требования, содержащегося в Уведомлении.

Срок на выполнение Контрагентом требований, указанных в уведомлении, определяется в соответствии с пп.5-7 настоящего Приложения.

4.1.2. Порядок заявления требований, указанных в пп.2.3 настоящего Приложения.

Юр.Лицо DME направляет Контрагенту Уведомление о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленного Товара, составленное по форме, содержащейся . Уведомление должно содержать перечень выявленных недостатков и (или) дефектов.

Требование, указанное в пп.2.3 настоящего Приложения, ЮЛ DME вправе заявить в этом же Уведомлении или отдельно, в любой другой день. Требование, направляемое отдельно от Уведомления о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленного Товара, составляется по форме, содержащейся . Также допустимо одновременное направление нескольких требований, вытекающих из недостатков (дефектов), выявленных за период времени (неделя, месяц, квартал, полугодие).

Контрагент обязуется в течение ответить на требование, используя тот же канал связи, по которому требование было направлено. Ответ Контрагента должен содержать согласие или несогласие на удовлетворение требования.

Срок на выполнение Контрагентом требований, указанных в уведомлении, определяется в соответствии с пп.5-7 настоящего Приложения.

Пункт 4.2 добавляется в том случае, если гарантийный срок хотя бы на одну из позиций Договора составляет менее 2-х лет (а для строительного подряда - менее 5-ти лет):

4.2 Если недостатки и (или) дефекты обнаружены за пределами гарантийного срока, но в пределах со дня передачи товара Покупателю.

Факт наличия недостатков и (или) дефектов Товара, которые не были отмечены Контрагентом в {Товарной накладной / Акте приема-передачи товаров} при его подписании) подтверждается Актом выявленных нарушений, составленным сотрудником ЮЛ Предприятия и подписанным представителем Контрагента. Указанный Акт составляется по форме, . ЮЛ Предприятия обязано оповестить Контрагента о необходимости подписать Акт выявленных нарушений путём направления в адрес Контрагента Уведомления о необходимости явки, оформленного по форме, установленной Приложением №8.х настоящего Договора. В случае, если в течение со дня направления в адрес Контрагента Уведомления о необходимости явки (или в иной, более продолжительный, срок, если таковой срок прямо указан в соответствующем Уведомлении о необходимости явки) представитель Контрагента не явился по указанному ЮЛ DME адресу для подписания Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается соответствующая отметка, Акт подписывается представителем ЮЛ DME в одностороннем порядке и с момента такого подписания приобретает силу для обеих Сторон. К Акту выявленных нарушений могут прикладываться материалы, подтверждающие факт нарушения, в том числе фото- и видеоматериалы. 

5. Если ЮЛ Предприятия реализует право, указанное в п.2.1 и (или) п.2.3 настоящего Договора, и на момент заявления соответствующего требования расчеты по Договору еще не завершены (а именно: остается долг Юр.Лица Предприятия в пользу Контрагента), ЮЛ Предприятия вправе соразмерно уменьшить сумму, подлежащую к перечислению в пользу Контрагента.

Если же на указанный в предыдущем абзаце момент расчеты уже завершены, а также в случае заявления ЮЛ Предприятия требования, указанного в п.2.4 настоящего Приложения, ЮЛ Предприятия вправе потребовать от Контрагента перечисления соответствующей суммы на счет, реквизиты которого указаны , либо на иной прямо указанный Юр.Лицом Предприятия счет. Контрагент обязуется перечислить указанные средства в течение , или в иной, более продолжительный, срок, если такой срок прямо указан Юр.Лицом Предприятия.

В случае просрочки исполнения обязанности по перечислению указанных средств Контрагент обязуется уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере .

6. Если ЮЛ Предприятия реализует право, указанное в п.2.2 настоящего Договора, Исполнитель гарантирует устранение недостатков и (или) дефектов Товара , за свой счет (включая стоимость доставки Товара до места проведения гарантийного обслуживания и обратно), в срок или в иной, более продолжительный, срок, если такой срок указан в соответствующем Уведомлении о выявлении недостатков и (или) дефектов[ или Акте выявленных нарушений].

В случае просрочки исполнения обязанности по устранению недостатков и (или) дефектов Товара Контрагент обязуется уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере .

7. Если ЮЛ Предприятия реализует право, указанное в п.2.5 настоящего Договора, Исполнитель гарантирует осуществление замены Товара , за свой счет (включая стоимость доставки заменяемого Товара по адресу Контрагента и стоимость доставки замещающего Товара по адресу ЮЛ Предприятия) в срок или в иной срок, если такой срок указан в соответствующем Уведомлении о выявлении недостатков и (или) дефектов[ или Акте выявленных нарушений].

В случае просрочки исполнения обязанности по осуществлению замены Товара Контрагент обязуется уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере .

8. За факт возникновения недостатка (дефекта) Контрагент обязуется уплатить штрафную неустойку - Посмотреть таблицу с данными

9. Контрагент обязуется сверх неустойки возместить в полном объеме убытки, вызванные обнаруженным недостатком (дефектом), включая, но не ограничиваясь:

• убытки, связанные с приобретением и (или) использованием товара взамен некачественного;
• убытки, связанные с предъявлением третьими лицами требований, вытекающих из использования Юр.Лицом DME Товара с недостатками (дефектами);
• убытки, вызванные простоем, частичным простоем технологических процессов предприятия в связи с объективной или юридической невозможностью использования некачественного товара;
• оплату услуг специалистов, с помощью которых обнаружен недостаток (дефект) Товара , и (или) произведена оценка существенности недостатка (дефекта), и (или) произведена имущественная оценка недостатка (дефекта), Товара с таким недостатком (дефектом).

10. Любые денежные суммы, которые, согласно пунктам 5-10 настоящего Приложения, Контрагент обязуется уплатить в пользу Юр.Лица DME, Юр.Лицо DME вправе удержать из , если такая ставка предусмотрена условиями настоящего Договора.

Если имеется учреждение, оказывающее по заявкам коммерческих организаций услуги по проведению экспертиз товаров, входящих в предмет договора, с целью: установления наличия недостатков (дефектов) в товарах; имущественной оценки таких недостатков (дефектов); оценки рыночной стоимости товаров с подобными недостатками (дефектами) и другие подобные услуги - добавляется пункт о проведении экспертизы товара, в котором обнаружены недостатки (дефекты):

11. Если Контрагент не согласен:

• с признанием факта наличия недостатка (дефекта);
• с произведенной Юр.Лицом DME оценкой существенности недостатка (дефекта);
• с размером имущественных требований, предъявленных Юр.Лицом DME, -

Контрагент вправе обратиться в с целью получения экспертного заключения по спорному вопросу. При назначении экспертизы и последующем изменении её параметров с ЮЛ DME должны быть согласованы следующие вопросы:

• [буллит добавляется, если в п.8 предусмотрено несколько экспертных учреждений: "наименование экспертного учреждения, в которое будет направлен запрос о проведении экспертизы;"]
• количество экспертов (если экспертное учреждение предоставляет заказчику экспертизы возможность выбора количества экспертов);
• личности экспертов (если экспертное учреждение предоставляет заказчику экспертизы возможность выбора экспертов);
• круг и содержание вопросов, задаваемых экспертам;
• материалы и документы, предоставляемые эксперту для проведения исследования;
• место, дата и время проведения экспертизы;

Согласованием Юр.Лица DME считается только явное и недвусмысленное заявление о согласии с указанными решениями, направленное в порядке, установленным в настоящем Договоре ( ).

Юр.лицу DME должны быть предоставлены возможности:

• давать объяснения эксперту;
• знакомиться с заключением по итогам экспертизы иными документами, доступ к которым предоставляется заказчику экспертизы; снимать с копии с таких документов.

Проведение экспертизы оплачивает её заказчик. Если экспертизой установлено отсутствие в товаре недостатков (дефектов), требование об устранении которых было прдъявлено Юр.Лицом DME, Контрагент вправе потребовать от ЮЛ DME компенсации стоимости произведенной экспертизы, если только выводы экспертизы не будут опровегнуты в судебном порядке.

Сохраняется только при составлении документа на бумаге:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными%8f7-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

>

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

>

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными%8f8-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04

Приложение № 8

к Договору

на поставку антигололедного химреагента

№ от

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Фирменное наименование ЮЛ / ФИО физ.лица, в лице , действующ на основании ] с одной стороны, и

ООО "Домодедово Эрфилд", в лице Управляющего директора Харитонова Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности б/н от 01.06.2024 г. с другой стороны,

согласились считать себя связанными положениями настоящей Антикоррупционной политики :

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Политика – настоящий документ, Антикоррупционная политика.

Юридическое лицо Предприятия (Юр.Лицо Предприятия) – ООО "Домодедово Эрфилд", а также любое юридическое лицо, входящее в одну группу лиц с Международной компанией общество с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» по основаниям, установленным ФЗ «О защите конкуренции» (перечень таких лиц размещен в п.3 настоящей Политики).

ДМЕ (Группа ДМЕ) – совокупность всех Юр.Лиц Предприятий.

Контрагент .

Совместно Юр.Лицо Предприятия и Контрагент именуются по тексту настоящей Политики «Стороны», а по отдельности могут именоваться «Сторона».

Договор – любой договор, сторонами которого выступают Контрагент и одно или несколько Юр.Лиц Предприятия. .

Длящийся договор – договор, предусматривающий реализацию и (или) приобретение благ (товаров, работ, услуг, имущественных прав и т.д.), в содержании которого на момент его заключения согласованы цены приобретаемых (реализуемых) благ, но не согласован точный объем приобретения (реализации); при этом в содержании договора может быть указан планируемый (возможный, ориентировочный) объем приобретения (реализации).  

      

Персона нон-грата – сотрудник и/или участник и/или акционер и/или представитель Контрагента, в отношении которого Юр.Лицу Предприятия стали известны сведения о том, что такое лицо готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации, и/или готовит, совершает или совершило в отношении любого лица (как указанного, так и не указанного в п.2.1.1) настоящей Политики) деяние, имеющее признаки акта коррупции, установленные настоящей Политикой.

Инсайдерская информация - информация, которая не была предоставлена Контрагенту Юр.Лицом Предприятия по официальным каналам предоставления информации (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну), получение которой Контрагентом может оказать влияние на принятие решений о ведении бизнеса между Контрагентом и Юр.Лицом Предприятия (в том числе на принятие решений о заключении/изменении/расторжении и/или о порядке исполнения договоров между Юр.Лицом Предприятия и Контрагентом).

К официальным каналам предоставления Юр.Лицом Предприятия информации относятся:

• официальные переговоры с участием уполномоченных представителей Юр.Лица Предприятия и Контрагента, оформленные протоколом переговоров;
• письмо за подписью уполномоченного представителя Юр.Лица Предприятия на бумажном носителе;
• электронное сообщение с официального электронного почтового ящика Юр.Лица Предприятия;
• сообщение на официальном сайте Юр.Лица Предприятия в сети «Интернет»;
• сообщение средств массовой информации.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1.1. Каждая из Сторон принимает на себя ответственность за акты коррупции, совершённые при участии:

2.1.1.1) сотрудника Стороны, её единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, акционера или участника;

2.1.1.2) иного лица (как юридического, так и физического лица), входящего в одну группу лиц со Стороной или лицом, указанным в пп.2.1.1.1) настоящей Политики, по основаниям, установленным ФЗ «О защите конкуренции», а также сотрудников такого иного лица и/или его родственников;

2.1.1.3) иного юридического лица, для которого лицо, указанное в пп.2.1.1.1)-2.1.1.2) настоящей Политики, является бенифициарным владельцем;

2.1.1.4) иного лица, являющегося усыновителем, усыновленным, дедушкой, бабушкой, внуком, лицом, состоящим в свойстве с лицом, указанным в пп.2.1.1.1)-2.1.1.3) настоящей Политики;

2.1.1.5) лица, представляющего или представляемого одним из лиц, указанных в пп.2.1.1.1)-2.1.1.4) настоящей Политики;

2.1.1.6) любого 3-го лица, участвующего в акте коррупции по прямому или косвенному указанию лица, указанного в пп.2.1.1.1)-2.1.1.5) настоящей Политики.

2.1.2. К актам коррупции по условиям настоящей Политики относятся следующие действия (бездействие):

• предоставление в пользу одной Стороны (Стимулируемой Стороны) имущественных благ и (или) совершение в пользу такой Стороны иных действий (бездействия) с целью добиться ответных действий (бездействия) в пользу другой Стороны (Стимулирующей Стороны);
• побуждение к такому предоставлению или совершению иных действий (бездействия), включая следующие формы побуждения: предложение, обещание, требование, вымогательство, заведомое создание условий, при которых Сторона вынуждается к такому предоставлению, - но не ограничиваясь указанными формами;
• посредничество в таком предоставлении или совершении иных действий (бездействия);
• приготовление к такому предоставлению или совершению иных действий (бездействия), то есть приискание, изготовление или приспособление средств или орудий, приискание соучастников, сговор либо иное умышленное создание условий для такого предоставления или совершения иных действий (бездействия), если при этом такое предоставление или иные действия (бездействие) не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим лица, осуществлявшего приготовление;
• покушение на такое предоставление или совершение иных действий (бездействия), то есть умышленные действия (бездействие), непосредственно направленные на такое предоставление или совершение иных действий (бездействия), но не доведенное до конца по обстоятельствам, не зависящим от лица, осуществлявшего покушение.

2.1.3. Имущественные блага.

2.1.3.1. К имущественным благам по условиям настоящей Политики относятся следующие элементы:

• любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии;
• имущественные права, включая права требования и исключительные права;
• выполнение работ, оказание услуг имущественного характера (например, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования);
• освобождение от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, предоставление туристических путевок, перевозочных документов, права на питание бесплатно либо по заниженной стоимости; прощение долга; исполнение обязательств перед другими лицами за обязанное лицо).

2.1.3.2. К иным действиям (бездействию) в пользу Стимулируемой Стороны по условиям настоящей Политики относятся следующие элементы:

• Действия (бездействие) входящие в состав должностных полномочий Стимулирующей стороны, прав или обязанностей Стимулирующей стороны по Договору или соглашению, заключенному с 3-м лицом.

Такие действия (бездействие), которые лицо имеет право и (или) обязано совершить в пределах его должностной компетенции, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом (например, сокращение установленных Договором сроков рассмотрения претензии другой стороны; ускорение принятия соответствующего решения; выбор сотрудником Стороны в пределах его должностной компетенции наиболее благоприятного для другой Стороны решения).

• Способствование Стимулирующей стороны совершению действий (бездействию), входящих в состав должностных полномочий, прав или обязанностей 3-го лица, на которое Стимулирующая сторона имеет или может иметь влияние в силу своего должностного положения, прав или обязанностей по Договору или соглашению, заключенному с этим или иным 3-м лицом, личного знакомства, а также в силу иных обстоятельств и отношений с 3-м лицом.

Использование лицом авторитета и иных возможностей занимаемой должности, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом для оказания воздействия на других лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия). Такое воздействие может заключаться в склонении другого лица к совершению соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и т.п.

• Общее покровительство или попустительство в отношениях со Стимулируемой Стороной.

Не оговоренные заранее (на момент предоставления или достижения соглашения о предоставлении имущественных благ) действия (бездействие) в пользу Стимулируемой Стороны, а также способствование совершению таких действий (бездействию).

• Совершение Стимулирующей стороной действий (бездействия), выходящих за пределы её должностных полномочий, или нарушающих условия Договора, или нарушающих условия соглашения, заключенного с 3-м лицом, или нарушающих требования законодательства.

2.1.4. Предоставлением имущественных благ считаются не только юридически действительная передача прав в отношении благ, перечисленных выше, но и предоставление возможности фактически владеть, пользоваться или распоряжаться указанными благами, а также извлекать из них выгоду любым иным способом. 2.1.5. Имущественные блага считаются предоставленными Стимулирующей Стороной, когда такие блага предоставлены Стороной, либо любым из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики.

Имущественные блага считаются предоставленными в пользу Стимулируемой Стороны, когда такие блага предоставлены любому из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики.

Иные действия (бездействие) считаются совершенными Стимулирующей Стороной, когда такие действия (бездействие) совершены Стороной, либо любым из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики.

Иные действия (бездействие) считаются совершенными в пользу Стимулируемой Стороны, когда такие действия (бездействие) совершены к выгоде любого из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики.

2.1.6. Ответными действиями (бездействием) Стимулируемой Стороны по условиям настоящей Политики считаются следующие действия (бездействие) любого из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики:

• Действия (бездействие) входящие в состав его должностных полномочий, прав или обязанностей по Договору или соглашению, заключенному с 3-м лицом.

Такие действия (бездействие), которые лицо имеет право и (или) обязано совершить в пределах его должностной компетенции, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом (например, сокращение установленных Договором сроков рассмотрения претензии другой стороны; ускорение принятия соответствующего решения; выбор сотрудником Стороны в пределах его должностной компетенции наиболее благоприятного для другой Стороны решения).

• Способствование лицом совершению таких действий (бездействию) в силу своего должностного положения, прав или обязанностей по Договору или соглашению, заключенному с этим или иным 3-м лицом.

Использование лицом авторитета и иных возможностей занимаемой должности, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом для оказания воздействия на других лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия). Такое воздействие может заключаться в склонении другого лица к совершению соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и т.п.

• Общее покровительство или попустительство в отношениях со Стимулирующей Стороной.

Не оговоренные заранее (на момент предоставления или достижения соглашения о предоставлении имущественных благ) действия (бездействие) в пользу Стимулирующей Стороны, а также способствование совершению таких действий (бездействию).

• Совершение действий (бездействия), выходящих за пределы должностных полномочий лица, или нарушающих условия Договора, или нарушающих условия соглашения, заключенного с 3-м лицом, или нарушающих требования законодательства.

2.1.7. Ответные действия (бездействие) Стимулируемой стороны считаются совершенными в пользу Стимулирующей Стороны, когда такие действия (бездействие) направлены к выгоде Стимулирующей Стороны. 2.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.2.1. Стороны обязуются воздерживаться от участия в актах коррупции. 2.2.1.1. Требования настоящего пункта имеют обратную силу и применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента вступления в переговоры о подписании настоящей Политики. 2.2.2. Стороны обязуются прилагать все усилия для выявления, пресечения и предотвращения актов коррупции в отношениях между ними. 2.2.3. Сообщение об акте коррупции.

2.2.3.1. Если акт коррупции совершен до вступления настоящей Политики в силу и (или) подозрения о его совершении должны были возникнуть до вступления настоящей Политики в силу, то Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия о таком акте коррупции и (или) о подозрениях в отношении акта коррупции путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления настоящей Политики в силу.

2.2.4. Сообщение о конфликте интересов.

2.2.4.1. Также Контрагент обязан незамедлительно сообщить путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, о возникновении после вступления настоящей Политики в силу конфликта интересов у члена совета директоров (наблюдательного совета) Контрагента, единоличного исполнительного органа Контрагента, члена коллегиального исполнительного органа Контрагента или лица, являющегося контролирующим лицом Контрагента, либо лица, имеющего право давать Контрагенту обязательные для него указания, либо любого иного сотрудника Контрагента, уполномоченного им на принятие решений в рамках исполнения любого Договора.

Для указанных лиц признается наличие конфликта интересов, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, лица, состоящие с ними в свойстве, лица, жизнь, здоровье и благополучие которого им дороги, и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются сотрудниками либо представителями любого Юр.Лица Предприятия.

Для целей настоящей Политики подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

2.2.4.2. Если конфликт интересов возник до вступления настоящей Политики в силу, то Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, о наличии такого конфликта интересов не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления настоящей Политики в силу.

2.2.5. Инсайдерская информация.

2.2.5.1. В случае получения любым способом Инсайдерской информации Контрагент обязан:

1) незамедлительно сообщить Юр.Лицу Предприятия путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, о факте получения Инсайдерской информации;

2) незамедлительно уничтожить любые носители, включая сообщения по электронной почте, записи на бумажных носителях, в которых может содержаться такая Инсайдерская информация или её упоминания / указания на неё;

3) не учитывать полученную Инсайдерскую информацию при ведении бизнеса между Контрагентом и Юр.Лицом Предприятия (в том числе при принятии решений о заключении/изменении/расторжении и/или способе исполнения договоров между Юр.Лицом Предприятия и Контрагентом).

2.2.5.2. Если Инсайдерская информация была получена Контрагентом до вступления настоящей Политики в силу, то Контрагент обязан:

1) не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления настоящей Политики в силу сообщить Юр.Лицу Предприятия путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, о факте получения Инсайдерской информации;

2) не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления настоящей Политики в силу уничтожить любые носители, включая сообщения по электронной почте, записи на бумажных носителях, в которых может содержаться такая Инсайдерская информация или её упоминания / указания на неё;

3) не учитывать полученную Инсайдерскую информацию при ведении бизнеса между Контрагентом и Юр.Лицом Предприятия (в том числе при принятии решений о заключении/изменении/расторжении и/или способе исполнения договоров между Юр.Лицом Предприятия и Контрагентом).

2.2.6. Персона нон-грата.

2.2.6.1. В случае выявления Персоны нон-грата Юр.Лицо Предприятия вправе направить Контрагенту уведомление о выявлении Персоны нон-грата.

2.2.6.2. В случае получения от Юр.Лица Предприятия уведомления о выявлении Персоны нон-грата Контрагент обязан незамедлительно отстранить Персону нон-грата от ведения каких-либо контактов с Юр.Лицом Предприятия. Персона нон-грата не может участвовать в переговорах с Юр.Лицом Предприятия, подписании каких-либо документов, участником которых является Юр.Лицо Предприятия или которые адресованы Юр.Лицу Предприятия, а также в исполнении заключенных Договоров с Юр.Лицом Предприятия.

2.2.6.3. Юр.Лицо Предприятия вправе направить Контрагенту требование, а Контрагент обязан обеспечить привлечение Персоны нон-грата к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, а также обеспечить отстранение Персоны нон-грата от исполнения любых функций, связанных с осуществлением деятельности Контрагента на площадях, принадлежащих Юр.Лицу Предприятия .

2.2.7. Требования к Декларации.

2.2.7.1. Требования к структуре Декларации.

Все сообщения, которые, согласно п.2.2 настоящей Политики, должны быть направлены Контрагентом Юр.Лицу Предприятия, должны направляться в форме электронного сообщения. В целях настоящей Политики такие сообщения именуются «Антикоррупционная декларация» (по тексту настоящей Политики также «Декларация»).

Наименование файла документа должно обязательно содержать словосочетание «Антикоррупционная декларация».

Заголовком содержания документа должно служить словосочетание «Антикоррупционная декларация».

В документе должно быть указание на регистрационный номер настоящей Политики, присвоенный Юр.Лицом Предприятия, дату подписания настоящей Политики и фирменное наименование Контрагента (для Контрагентов – юридических лиц) или ФИО Контрагента (для Контрагентов – физических лиц).

2.2.7.2. Требования к содержанию Декларации.

Декларация должна быть полной: в ней должны содержаться сведения обо всех обстоятельствах, о которых, согласно п.2.2 настоящей Политики, Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия, имевших место до направления такой Декларации.

2.2.7.3. Требования к каналам передачи Декларации.

Декларация должна быть отправлена с официального адреса электронной почты Контрагента, указанного в Приложении 4 к Договору.

Декларация должна быть направлена на любой из следующих адресов электронной почты:

• ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть >

Если, по сведениям Контрагента, к нарушению настоящей Политики может иметь отношение сотрудник Отдела безопасности Юр.Лица Предприятия, Декларация должна быть направлена на следующий адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.2.7.4. Нулевая декларация.

Если до вступления настоящей Политики в силу не возникало ни одного из обстоятельств, о которых, согласно п.2.2 настоящей Политики, Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия, Контрагент обязан направить Юр.Лицу Предприятия Антикоррупционную декларацию с пометкой «нулевая».

Нулевая декларация должна быть направлена не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления настоящей Политики в силу.

2.3. НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 2.3.1. Общие положения о неустойке.

2.3.1.1. Контрагент обязуется уплатить в пользу Юр.Лица Предприятия штрафную неустойку в случае совершения любого из следующих нарушений обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой:

• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем Контрагенту известным акте коррупции;
• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента;
• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о наличии конфликта интересов;
• совершение акта коррупции Контрагентом либо любым из лиц, за которых Контрагент, в соответствии с настоящей Политикой, принял на себя ответственность.

Неустойка может быть взыскана за каждый факт совершения нарушения.

     

    

 2.3.2. При наличии Длящегося договора.

2.3.2.1. Если суммарная стоимость благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной Договором, составляет не более 500 000 долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Договора:

Размер неустойки – сумма в рублях, рассчитанная как суммарная стоимость благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной Договором.

2.3.2.2. Если суммарная стоимость благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной Договором, составляет более 500 000 долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Договора:

Размер неустойки определяется как процент от суммарной стоимости благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной Договором:

• если Контрагент нарушил обязанность сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем Контрагенту известным акте коррупции, и (или) о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента, и (или) о наличии конфликта интересов – 5% за первый факт нарушения, 10% за второй и каждый последующий факты нарушения;
• если акт коррупции совершён Контрагентом либо одним из лиц, за которых Контрагент, в соответствии с настоящей Политикой, принял на себя ответственность – 15% за первый факт нарушения, 20% за второй и каждый последующий факты нарушения.

Независимо от правил расчета, описанных в настоящем подпункте, размер неустойки за каждый факт нарушения, в любом случае, не может быть меньше суммы в рублях, эквивалентной 500 000 долларов США, и больше суммы в рублях, эквивалентной 10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты неустойки.

2.3.3. Односторонний отказ от исполнения Договора.

Следующие нарушения Контрагентом условий настоящей Политики являются основаниями для внесудебного одностороннего отказа Юр.Лица Предприятия от исполнения любого Договора без выплаты Контрагенту каких бы то ни было денежных сумм за такой отказ, а также без возмещения убытков, причиненных таким отказом:

2.3.3.1. Нарушение Контрагентом обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия об акте коррупции, и (или) о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента, и (или) о наличии конфликта интересов.

2.3.3.2. Совершение акта коррупции Контрагентом либо одним из лиц, за которых Контрагент в соответствии с Политикой принял на себя ответственность.

2.3.3.3. Нарушение Контрагентом обязанности отстранить Персону нон-грата от каких-либо контактов с Юр.Лицом Предприятия.

2.3.3.4. Нарушение Контрагентом обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о факте получения Инсайдерской информации.

2.3.3.5. Неполнота и (или) сокрытие информации, подлежащей включению в Декларацию.

2.3.3.6. Нарушение срока предоставления Декларации (в том числе Нулевой декларации).

2.3.3.7. Сообщение заведомо недостоверных сведений о причастности органа, акционера, участника, сотрудника или иного представителя Юр.Лица Предприятия к нарушению настоящей Политики.

2.3.4. Ответственность за нарушение срока направления нулевой декларации.

2.3.4.1. В случае нарушения срока направления нулевой декларации, установленного в п. 2.2.7.4. настоящей Политики, Контрагент обязуется уплатить неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый календарный день просрочки, но в совокупности не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцати тысяч) рублей.

2.3.5. Освобождение от ответственности.

2.3.5.1. Стороны согласны, что Контрагент не будет привлечен к ответственности за нарушения положений настоящей Политики, совершенные до вступления настоящей Политики в силу, если сообщит Юр.Лицу Предприятия обо всех таких нарушениях не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления настоящей Политики в силу.

2.3.5.2. Сокрытие информации, о которой Контрагент, согласно п.2.2. настоящей Политики, обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия, влечет освобождение Юр.Лица Предприятия от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого Договора.

2.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, РАЗНОГЛАСИЙ И ТРЕБОВАНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ       2.4.1. Обязательный досудебный порядок.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Политики или в связи с ней, в том числе касающиеся её действительности, исполнения, нарушения, привлечения к ответственности за её нарушение, до их передачи на рассмотрение суда или третейского суда должны быть рассмотрены в соответствии с Порядком внутреннего арбитража, размещенном в сети Интернет по следующему URL http://dme.ru/docs/Corporate_arbitration. Иные правила об обязательном досудебном порядке, если таковые предусмотрены в соответствии с Договором, не применяются для рассмотрения споров, разногласий и требований, возникающих из настоящей Политики или в связи с ней.

Контрольная сумма (хэш), сформированная для указанной редакции по алгоритму md5 на дату подписания настоящей Политики Юр.Лицом Предприятия, является следующей:

a4b44c3aedeea867c088a5bc9fd3c73c

Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных изменений указанной редакции является совпадение контрольной суммы (хэша), указанного в п.2.4.1.настоящей Политики, с заново вычисленной по тому же алгоритму контрольной суммой (хэшем) файла, размещённого по URL, указанному в п.2.4.1. настоящей Политики.

Юр.Лицо Предприятия имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок внутреннего арбитража путем размещения новой редакции Электронной версии Порядка внутреннего арбитража по указанному выше URL. Контрагент обязуется самостоятельно следить за изменениями, вносимыми в Электронную версию Порядка внутреннего арбитража.

Изменения, внесенные в Порядок внутреннего арбитража путем размещения новой редакции Электронной версии Порядка внутреннего арбитража, становятся обязательными для Сторон с календарного дня, следующего за днем их размещения.

Актуальная редакция Электронной версии Порядка внутреннего арбитража всегда размещена по URL, указанному в п.2.4.1.настоящей Политики. Устаревшие редакции перемещаются в архив, расположенный по следующему URL:

http://dme.ru/docs/Corporate_arbitration

В случае спора о содержании документов, размещённых по URL, указанным в настоящем п.2.4.1., на ту или иную дату, Стороны соглашаются признавать доказательственную силу материалов независимого интернет-архива Wayback Machine ( http://archive.org/web/ ).

В целях настоящей Политики документы, размещённые по URL, указанным в настоящем п. 2.4.1., считаются размещёнными от имени и за подписью Юр.Лица Предприятия – Стороны настоящей Политики.

Юр.Лицо Предприятия обязуется соблюдать конфиденциальность учётных данных (логина и пароля) для администрирования сервера, на котором размещены указанные документы. Также Юр.Лицо Предприятия обязуется соблюдать конфиденциальность любых иных ключей электронной подписи, если такие документы размещены с их использованием.

    

2.4.2. Арбитражная оговорка.

После завершения процедуры внутреннего арбитража ДМЕ споры, разногласия и требования, возникшие из настоящей Политики или в связи с ней, в том числе касающиеся её действительности, исполнения, нарушения, привлечения к ответственности за её нарушение, могут быть переданы любой из Сторон для рассмотрения и разрешения: по выбору истца:

2.4.2.1. Либо в Лондонский Международный Третейский Суд (LCIA) в соответствии с его Арбитражным Регламентом, если таковая Сторона не согласна с решением внутреннего арбитража ДМЕ .

Арбитражный Регламент LCIA считается инкорпорированным в настоящую Политику путём ссылки на указанный Арбитражный Регламент.

Количество арбитров: три.

Спор должен рассматриваться на территории г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Язык судопроизводства – русский.

Применимое право – материальное право РФ без отсылки к материальному праву иного государства.

2.4.2.2. Либо в Арбитражный суд Московской области. Применимое право – материальное право РФ без отсылки к материальному праву иного государства.

 

3. ГРУППА ЛИЦ

3.1. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Международной компанией общество с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» по основаниям, установленным ФЗ «О защите конкуренции» (Группа ДМЕ):

• Международная компания общество с ограниченной ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КАРГО" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШ СЭЙЛЗ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ПАРКИНГ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ИНТЕГРЕЙШН" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭНД КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);
• Общество с ограниченной ответственностью АПК "Племзавод "Ямской" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9);
• Компания с ограниченной ответственностью "АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (HACIENDA INVESTMENTS LIMITED) (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Компания с ограниченной ответственностью "Верулия Инвестментс Лимитед" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ-ИНВЕСТ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "МЕРА-Инвест" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);
• Общество с ограниченной ответственностью "Форум-инвест" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9).
• Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГ ТЕХНИКАЛ МЭЙНТИНАНС" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1);
• Общество с ограниченной ответственностью "ЭРПОРТ ХЭЛФ КЭР" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1).

3.2. Обязанности и запреты, установленные настоящей Политикой для Контрагента по отношению Юр.Лицу Предприятия, считаются установленными как по отношению к Юр.Лицу Предприятия – Стороне настоящей Политики, так и по отношению к каждому из лиц, перечисленных в п.3 настоящей Политики. ]

 

 

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными