Тендер - Антисептик, отбеливатель для древисины, Гост, Объекты: КП Елизаветка, Инсити 140, з.06 №289223321

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ «___» ______________________ 2024 г.

ЗАЯВКА

___________________________________________________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений: ___________________________________, и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложения по закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами (при необходимости):

_______________________________

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Дата

М.П.

«___» _________________2024 г.

______________________________________________________________________________________

*Процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части 2 ГК РФ. Соответственно, данная закупка не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________-_______

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ (_______________________), действующий на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик»/«Генподрядчик», с одной стороны, и

_________________________________ (_______________________), действующий на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены Сторонами следующим образом:

-начало работ: с даты подписания настоящего договора;

-окончание работ: _____________________, согласно графику производства работ (Приложению №2).

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (далее – стоимость работ) составляет ___________________ (___________________________________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен/ в т.ч. НДС 20 % и определяется локальным сметным расчетом №1 (приложением №3), рассчитанного исходя из протокола согласования договорной цены (приложения №1).

3.2. В стоимость работ по Договору включены затраты:

- связанные с содержанием административно-хозяйственного и оперативного персонала подрядчика (з/п, питание, спецодежда, канцелярия, инструмент, оргтехника и т.п.);

- связанные с содержанием строительного бытового городка и (мобилизация, уборка, ремонт, эксплуатация, транспортные расходы, разгрузочно-погрузочные работы, оснащение, внутренние инженерные сети, подключение к сетям, обеспечение требований пожарной безопасности и охраны труда) в рамках действующего Договора;

- связанные с содержанием строительной площадки, в части работ по настоящему Договору;

- уборка территории и временных дорог и площадок, зданий в части работ по настоящему Договору (от строительного мусора, снега, наледи);

- по выполнению всех разгрузочно-погрузочных работ и работ по перемещению, складированию при доставке строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и т.д.;

- по обеспечению полного комплекса работ по пожарной безопасности, охране окружающей среды, технике безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами на всей территории стройплощадки в части работ по настоящему Договору;

- связанные с обеспечением соблюдения правил и технологии производства работ в зимний период в части работ по настоящему Договору;

- связанные с оформлением и ведением журналов производства работ, сварочных работ, входного контроля, других журналов и документов, необходимых для организации и учета работ на стройплощадке в части работ по настоящему Договору;

- связанные с работой и ремонтом машин и механизмов (подъемники, сварочные аппараты, другой инструмент) в части работ по настоящему Договору;

- связанные со сдачей объекта в эксплуатацию, в том числе формирование сдаточной папки для получения ЗОС, формирование комплекта документов совместно с Генеральным подрядчиком для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, получение с подрядчиков исполнительной документации, актов, исполнительных схем, в части работ по настоящему Договору.

3.3. Стоимость за единицу работ по Договору, указанная в Приложении №1 к Договору, является твердой, действует в течение всего срока действия Договора и подлежит изменению только в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Общая стоимость Работ по настоящему договору является ориентировочной и подлежит изменению согласно объемам по факту выполненных работ.

3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

3.4.1. Генподрядчик оставляет за собой право выплаты Подрядчику авансового платежа (как целевой платеж на приобретение оборудования и материалов) в размере не более 70% от суммы оборудования.

Зачет суммы выданных авансов будет удерживаться из стоимости каждого акта выполненных работ. Размер суммы зачета определяется как произведение стоимости актов выполненных работ и отношение суммы не зачтенных авансовых платежей к стоимости невыполненных и неоплаченных по актам КС-2 работ по договору.

Выдача авансов происходит по письменному запросу и предоставления документов, обосновывающих соответствующие авансовые платежи по всем уровням взаимодействия до конечного адресата.

3.4.2. Генподрядчик оплачивает Подрядчику работы поэтапно по факту их выполнения в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами следующих документов:

• Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 (подписанного уполномоченными лицами Генподрядчика со стройплощадки);
• Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3;
• Счета и счета-фактуры Подрядчика;
• Акта сверки взаиморасчетов по настоящему договору;
• Исполнительная документация, а именно: Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификат на примененный материал, и оборудование и т.д.
• Отчета об использовании давальческих материалов (при использовании материалов Генерального подрядчика).

3.4.3. При расчете за выполненные работы Генподрядчик производит гарантийное удержание средств Подрядчика в размере 3% от стоимости фактически выполненных работ в отчетном месяце, указанных в Справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (гарантийное удержание). Гарантийное удержание учитывается накопительным итогом по каждой смете.

Гарантийное удержание возвращается Подрядчику по истечении 6 (шести) месяцев с момента полного выполнения работ по настоящему договору, исполнения Подрядчиком обязанности по сдаче всей отчетной, финансовой и Исполнительной документации, относящейся к выполненным работам в составе, объеме и в срок, предусмотренный условиями договора и требованиями действующих нормативно-техническими документами (НТД), действующими на территории РФ (СНиП, СП, РД и пр.) и подписания Сторонами акта об окончании работ.

3.4.4. Датой перечисления денежных средств по настоящему Договору является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генерального подрядчика, что подтверждается соответствующей отметкой банка Генерального подрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

4.1. Передать Подрядчику на период выполнения работ:

4.1.1. Техническую документацию

4.1.2. Согласованную в установленном порядке проектную документацию в составе, форме и объеме согласно СНиП, нормативным актам РФ.

4.2. При участии Подрядчика организовать в установленном порядке приемку законченного строительством Объекта Приемочной комиссией и принять участие в ее работе.

4.3. Выдавать замечания по качеству работ, контролировать и обеспечивать устранение недостатков, вести учет и приемку всех работ по настоящему Договору.

4.4. В случае возникновения в ходе строительства работ, которые необходимо выполнить дополнительно, Генеральный подрядчик обязан дать письменное указание с определением количества таких работ. Подрядчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней предоставляет в адрес Генерального подрядчика коммерческое предложение со стоимостью указанных работ, сроках выполнения и размере авансирования.

Генеральный подрядчик обязан рассмотреть коммерческое предложение и дать письменный ответ (с согласованием либо корректировкой) в течение 5 (Пяти) рабочих дней, после чего Стороны приходят к решению о целесообразности выполнения данных работ силами Подрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Выполнить весь комплекс работ, предусмотренный настоящим Договором в соответствии с Технической документацией, нормативной документацией, ГОСТ, СНиП и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также сдать результат выполненных работ Генеральному подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, совместно с Генеральным подрядчиком предъявить приемочной комиссии законченный строительством Объект в части работ по настоящему Договору.

5.1.1. До начала работ выполнить входной контроль проектной (рабочей) документации с целью выявления не учтенных в ней работ.

5.1.2. До начала работ предоставить Генподрядчику на согласование проект производства работ в части настоящего договора на виды работ указанные в п. 1.2, с указанием мероприятий по охране труда, организации рабочих мест и мест складирования, технологические карты, методы контроля, мероприятия по работе в зимний период.

5.1.3. До начала работ принять строительную площадку или часть возводимого объекта у Генподрядчика комиссионно с участием смежных подрядных организаций. В акте приемки площадки стороны обязаны указать выявленные недостатки ранее выполненных работ (конструкций), которые могут негативно влиять на качество работ в части настоящего договора, а также ведущие к дополнительным затратам по устранению таковых недостатков. В акте должно быть отражено состояние ранее выполненных конструкций и инженерных систем.

5.1.4. В случае отсутствия замечаний при приемки строительной площадки или части возводимого объекта у Генподрядчика, Подрядчик обязан выполнить неучтенные работы за свой счет.

5.2. Нести ответственность перед Генеральным подрядчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, координировать их деятельность и выполнение ими работ в установленные сроки.

5.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, безопасности строительных работ, пожарной безопасности, порядка и правил производства работ, указанных в настоящем договоре в соответствии с действующими СНиП, ТСН и иными нормативными актами РФ, обеспечить их соблюдение и выполнение всеми субподрядчиками.

5.4. В течение всего времени производства строительных работ обеспечить:

- постоянное присутствие на строительной площадке во время производства работ в части настоящего договора лиц, ответственных за производство работ и охрану труда (технику безопасности).

-содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории, в том числе от строительного мусора, снега, наледи;

- соблюдение пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта;

- освещение на строительной площадке, необходимое для круглосуточной работы строительной техники и рабочих;

- сохранность на своем участке работ строительных материалов и оборудования, не переданного под охрану Генподрядчику.

-выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами.

В случае отсутствия на строительной площадке ответственных лиц во время выполнения Подрядчиком грузоподъёмных, высотных, огневых работ, а также работ связанных с эксплуатацией сосудов под давлением, Генподрядчик вправе остановить работу и удалить с площадки персонал Подрядчика.

При нарушении указанных правил в период производства работ, оплатить штраф, наложенный соответствующими государственными органами или компенсировать его Генеральному подрядчику.

5.5. До начала работ назначить ответственных лиц за производство работ, технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. Ответственные лица должны иметь соответствующие разрешительные документы, соответствующие требованиям строительных норм и правил РФ. Соблюдать положения настоящего Договора.

5.6. Проводить необходимые освидетельствования и испытания скрытых работ, материалов, согласно требованиям, СНиП и иных нормативных документов. Обеспечить порядок приемки Генеральным подрядчиком скрытых работ в соответствии со статьей 8 настоящего Договора.

5.7. Обеспечить ведение технической документации: общего журнала производства работ, журнала учета выполненных работ, журнала по технике безопасности, журнала авторского надзора и других в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.8. Иметь на объекте и регулярно вести специализированные журналы работ, обеспечить свободный доступ к ним представителей Генподрядчика, надзорных и контролирующих государственных служб. В журналах работ отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о произведенных испытаниях, задержках, выходом из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства).

5.9. Обеспечить рабочих инструментами и средствами малой механизации, необходимыми для выполнения работ по настоящему договору, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, аптечками первой медицинской помощи.

5.10. Обеспечить содержание административно-хозяйственного и инженерно-технического персонала Подрядчика, включая заработную плату персоналу, спецодежду, канцелярские товары, инструменты, оргтехнику.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций, оборудования, строительной техники, иного имущества, используемых Подрядчиком при выполнении работ с момента начала работ вплоть до даты сдачи результата всего комплекса выполненных работ по Договору Генеральному подрядчику несет Подрядчик.

5.12. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций и сооружений, другого оборудования внутри строительной площадки. В случае повреждения восстановить их за свой счет без изменения Срока производства работ.

5.13. За свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в части работ по настоящему Договору.

Наличие дефектов фиксируется Актом, который подписывается представителями Сторон. В случае неявки представителей Подрядчика Акт об обнаружении дефектов составляется Генподрядчиком с привлечением независимой экспертной организации. В данном случае составляемый Акт является обязательным для обеих сторон.

5.14. Передать Генеральному подрядчику исполнительную документацию в 4-х экземплярах, оформленную в установленном порядке с согласованиями эксплуатирующих и иных организаций, необходимых для приемки и эксплуатации результатов выполненных по настоящему Договору работ и предъявить объект Приемочной комиссии в объеме выполненных работ.

5.15. Вывезти за свой счет по окончании строительства, в течение 20 (двадцати) дней с момента сдачи результата выполненных работ Генеральному подрядчику, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, а также полностью очистить строительную площадку и здания от строительного мусора.

5.16. В случае причинения по вине Подрядчика ущерба имуществу Генерального подрядчика, расположенного на Строительной площадке, и/или ущерба имуществу третьих лиц, выполнить работы по его ремонту или возместить причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме без изменения сроков производства работ.

5.17. Немедленно известить Генерального подрядчика до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности, или недоброкачественности представленной Генеральным подрядчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- некачественных материалов;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.18. Участвовать совместно с Генеральным подрядчиком:

- в поэтапной проверке и приемке выполненных работ, согласно п. 3.4.2. Контролирующими органами, Кредиторами и Надзорными инспекциями;

- в оформлении документов, необходимых для передачи Объекта эксплуатирующей организации в части работ по настоящему Договору;

- в процессе итоговой проверки надзорного управления Госстройнадзора законченного строительством Объекта в части работ по настоящему Договору;

- в оформлении Заключения о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов (норм и правил) иных нормативных правовых актов и проектной документации в части работ по настоящему Договору;

- в оформлении документов, необходимых для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в части работ по настоящему Договору;

- в передаче законченного строительством Объекта эксплуатирующей организации, участникам долевого строительства и собственникам нежилых помещений, в части работ по настоящему Договору.

5.19. За свой счет, в пятидневный срок, начиная с даты получения уведомления от Генерального подрядчика, устранить дефекты и скрытые недоделки, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, в соответствии со ст. 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации Объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.20. Подрядчик вправе, предварительно письменно уведомив Генерального подрядчика, привлечь к исполнению своих обязательств по выполнению работ, указанных в Приложении №1, третьих лиц (субподрядчиков), сохраняя за собой ответственность за надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. При этом в качестве субподрядных организаций, не могут быть привлечены организации:

- представляющие в налоговые органы нулевую или убыточную бухгалтерскую отчетность;

- с момента создания, которых прошел срок менее одного года.

5.21. Подрядчик несет ответственность за квалификационную подготовку персонала, выполняющего работы по Договору. Инженерно-технический состав и рабочие должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории РФ. Кроме того, Подрядчик несет ответственность за наличие у персонала регистрации по месту временного проживания в Краснодаре и разрешения на работу. Подрядчик обязан соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обеспечивает за свой счет постоянное проживание своих рабочих и инженерно-технического персонала.

5.22. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять любые требования Генерального подрядчика, связанные с осуществлением последним указанных в настоящей статье функций, в том числе:

- предоставлять по запросу Генерального подрядчика необходимые документы о состоянии дел по выполнению настоящего Договора,

- приглашать Генерального подрядчика для приемки скрытых работ, проведения испытаний;

- устранять обнаруженные Генеральным подрядчиком недостатки в выполненных работах в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

- в сроки, предусмотренные настоящим Договором, передавать Генеральному подрядчику на согласование Акты сдачи-приемки работ,

- выполнять иные требования Генерального подрядчика, предъявленные последним к Подрядчику в связи с выполнением работ по настоящему договору.

5.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора, а также выполнять при производстве работ все требования действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующие проведение работ данного вида.

5.24. В случае порчи или утраты имущества, инструментов, материалов, изделий, инженерных коммуникаций, переданных Подрядчику от Генерального подрядчика, Подрядчик обеспечивает ремонт и восстановление за свой счет. Подрядчик в процессе исполнения обязательств по Договору обеспечивает сохранность и целостность конструкций, изделий, материалов до сдачи Объекта Генеральному подрядчику в соответствии с Договором.

5.25. При использовании давальческого материала Подрядчик обязан экономно и расчетливо использовать предоставленные Генподрядчиком материалы, и после окончания работ представить ему отчет о расходовании полученных материалов. Оставшиеся после выполнения работ материалы Подрядчик обязан возвратить Генподрядчику либо с его согласия уменьшить цену работ с учетом стоимости остатка неиспользованных материалов.

5.26. У Подрядчика не возникает право на удержание результата работ в соответствии со ст.712, ст.359 и ст. 360 ГК РФ.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Отчетным признается период с 1-го числа по 30-е число месяца выполнения работ.

Своевременно, до передачи Генеральному подрядчику Актов приемки выполненных работ, но не позднее 25-го числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительную документацию по выполненным работам.

Акт приемки выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, отчет об использовании давальческих материалов (при использовании материалов Генерального подрядчика), акт сверки расчетов в 2-х экземплярах предоставляются Подрядчиком на рассмотрение Генеральному подрядчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца, с письменным подтверждением выполнения работ представителем Генподрядчика на строительной площадке. Генеральный подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает указанные Акт и Справку либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием недостатков и сроками их исправления.

После устранения недостатков Акт и Справка повторно предоставляются Генеральному подрядчику, который в случае отсутствия замечаний подписывает указанный Акт и Справку.

Указанные в настоящем пункте Акт (КС-2) и Справка (КС-3) подтверждают выполнение промежуточных работ только для производства расчетов и не влекут перехода риска гибели этих работ к Генеральному подрядчику.

6.2. После подписания Генеральным подрядчиком и Подрядчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней предоставляет счет-фактуру на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.

6.3. Оплата выполненных работ производится в соответствии со ст.3 настоящего Договора.

6.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ по согласованию сторон может быть произведена как путем перечисления денежных средств, так и иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

6.5. Законченный строительством Объект в объеме настоящего Договора предъявляется Подрядчиком Генеральному подрядчику. Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком участвует в сдаче Объекта Приемочной комиссии в составе и в объеме, предусмотренном Технической документацией и настоящим Договором.

6.6. Соответствие законченного строительством Объекта Технической документации и требованиям нормативных документов подтверждается также первичными документами о соответствии (исполнительные чертежи, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного контроля, сертификаты, технические паспорта, исполнительные геодезические съемки, журналы работ и т.д.), состав которых определяется СНиП, иными нормативными актами и Технической документацией. Эти первичные документы комплектуются Подрядчиком.

6.7. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими на момент приемки строительными нормами и правилами, а также иными нормативными актами РФ, регламентирующими правила приемки законченного строительством объекта.

6.8. Подрядчик в процессе сдачи этапа выполненных работ, а также всего Объекта в объеме настоящего Договора обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию и обеспечить:

- очистку выполненных конструкций, сооружений и (или) участков инженерных сетей,

- уборку строительного мусора и остатков материалов,

- заделку технологических отверстий,

- своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки;

- выполнение иных работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов.

6.9. Генподрядчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей на строительстве, которые осуществляют приемку выполненных работ в соответствии со сроками настоящего договора.

6.10. В случае выявления Генеральным подрядчиком недостатков Подрядчика до сдачи работ, последний обязан устранить настоящие недостатки в срок, указанный в предписании Генерального подрядчика.

6.11. Если между Сторонами возникнет спор по поводу недостатков выполненных работ или причин их возникновения, либо в случае отказа или уклонения Подрядчика от подписания двустороннего Акта, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6.12. Если Подрядчик не устраняет недостатки в выполненных Работах в срок, установленный Актом о недостатках (п.6.11. Договора), Генеральный подрядчик вправе самостоятельно исправить некачественно выполненные Подрядчиком работы или привлечь для этого третьих лиц с отнесением расходов на счет Подрядчика.

6.13. Подрядчик гарантирует выплату Генеральному подрядчику денежных сумм в размере понесенных Генеральным подрядчиком затрат на устранение указанных недостатков. Указанные денежные суммы подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения соответствующего письменного требования Генеральным подрядчиком.

6.14. В случае неурегулирования претензии Генподрядчика в части понесенных Генподрядчиком затрат на устранение некачественно выполненных Подрядчиком работ, а также иных штрафных санкций в течение десяти банковских дней со дня ее получения Подрядчиком, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных затрат, штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СНиП, МГСН 8.01-00 и действующими техническими нормами и правилами производства работ.

7.2. Для выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, Генподрядчик предоставляет подрядчику башенный кран согласно ППРК. Подрядчик обязан аттестовать и назначить приказом специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений на строительном объекте. Для строповки и зацепки грузов Подрядчик обязан назначить приказом аттестованных стропальщиков. Обязанности по осмотру подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений, тары возлагаются на Подрядчика. Подрядчик обязан соблюдать «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и нести ответственность за их нарушения.

7.3. Подрядчик обязан до начала следующего месяца предоставить Генподрядчику план работ на следующий месяц с указанием объемов предстоящих работ, требуемых стройматериалов и оборудования и с указанием потребности в строительной технике.

8. ПРИЕМКА СКРЫТЫХ РАБОТ

8.1. Приемка скрытых работ и ответственных конструкций производится в следующем порядке:

Подрядчик письменно информирует Генерального подрядчика и авторский надзор проектной организации за 3 (три) рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием полномочными представителями Генерального подрядчика и авторского надзора актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (далее – Акты скрытых работ). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов скрытых работ представителем Генерального подрядчика и авторским надзором. Акты скрытых работ подписываются Генеральным подрядчиком и авторским надзором в день приемки скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен мотивированный отказ от подписания Акта.

Если закрытие работ выполнено без их предварительной приемки Генеральным подрядчиком и авторским надзором, или их представители не были надлежащим образом информированы о необходимости участия в их приемке, или информированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

При выявлении брака в скрытых работах затраты на его устранение и выполнение последующих работ несет Подрядчик.

8.2. В случае если Генеральным подрядчиком/авторским надзором внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Генерального подрядчика/авторского надзора.

8.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), в котором отражается весь ход производства работ, а также все существенные факты и обстоятельства, связанные с производством работ (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов и оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства).

Ежемесячно Генеральный подрядчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Генеральный подрядчик вправе включить в указанный журнал свои комментарии относительно качества и технологии выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, обязан принять меры к устранению указанных недостатков.

8.4. В случае если Генеральным подрядчиком будут обнаружены работы, некачественно выполненные Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.5. Подрядчик постоянно осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства.

8.6. Генеральный подрядчик вправе в любое время вносить изменения в Техническую документацию, определяющую объем и содержание работ, которые, по его мнению, необходимы. Для чего Генеральный подрядчик направляет Подрядчику письмо с указаниями об изменениях в Технической документации, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:

увеличить или сократить объем любой работы;

исключить любую работу;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

Если в результате этих изменений возникает необходимость в увеличении стоимости работ, компенсации подтверждённых дополнительных затрат Подрядчика, переделке ранее выполненных работ или замене установленного оборудования, Подрядчик составляет коммерческое предложение на вносимые Генеральным подрядчиком изменения и представляет его на рассмотрение Генеральному подрядчику. По результатам рассмотрения коммерческого предложения Стороны подписывают Дополнительное соглашение и вносят соответствующие изменения в Техническую документацию, после чего Подрядчик приступает к выполнению этих работ.

8.7. До начала производства строительных работ Стороны представляют друг другу список лиц, имеющих право представлять на строительной площадке Генерального подрядчика и Подрядчика с указанием их полномочий.

8.8. Представитель Генерального подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. Подрядчик обеспечивает представителю Генерального подрядчика доступ в любое, в том числе административное и/или бытовое, помещение Подрядчика, расположенное в пределах Строительной площадки.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение в полном объеме работ в части настоящего договора срок и согласно условиям настоящего Договора;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и технически условиями, а также требованиями, содержащимися в Технической документации;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период строительства или в период гарантийной эксплуатации;

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 5 лет с момента подписания Акта о приёмке законченного строительством Объекта по настоящему договору.

9.3. Порядок устранения выявленных недостатков (дефектов):

9.3.1. В случае обнаружения Генеральным подрядчиком в течение гарантийного срока недостатков, возникших вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Генеральный подрядчик в письменной форме вызывает представителя Подрядчика, и Стороны совместно составляют рекламационный акт, в котором фиксируются выявленные недостатки, дата их обнаружения, а также порядок и срок их устранения.

9.3.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Генерального подрядчика.

9.3.3. В случае отсутствия представителя Подрядчика при составлении Акта в срок, указанный в письменном извещении, а также в случае, если Подрядчик откажется от подписания Акта, Генеральный подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке и направляет его Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его составления для ознакомления и представления мотивированных возражений. В случае если после получения акта Подрядчик выразит свое несогласие с отдельными пунктами Акта, он обязан представить Генеральному подрядчику письменные мотивированные возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта.

9.3.4. Если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней не направит Генеральному подрядчику мотивированных возражений, недостатки, указанные в акте, будут считаться принятыми Подрядчиком и он обязуется их устранить в сроки, установленные Актом.

9.3.5. В случае отказа Подрядчика от устранения указанных в Акте недостатков, неполучения от Подрядчика ответа в установленный срок или нарушения согласованного срока устранения недостатков Подрядчиком, Генеральный подрядчик вправе без ущемления своих прав по гарантии, устранить недостатки самостоятельно или силами третьих лиц за счет Подрядчика.

Подрядчик гарантирует выплату Генеральному подрядчику денежных сумм в размере затрат, которые Генеральный подрядчик понес или собирается понести на устранение недостатков. Указанные денежные суммы подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. На результаты работ по устранению недостатков, произведенных Подрядчиком или привлеченным им третьим лицом, распространяются правила о продлении гарантийного периода эксплуатации на срок проведения работ по их выполнению.

9.3.6. В случае если между Сторонами возникнет спор по поводу недостатков выполненных работ или их причин, Генеральным подрядчиком до устранения указанных недостатков должна быть проведена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора.

9.4. Указанные в п. 9.1. настоящего Договора гарантии не распространяются на дефекты, появившиеся вследствие ненадлежащей эксплуатации Объекта и вследствие повреждения Объекта третьими лицами.

9.5. В случае если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут обнаружены материалы или оборудование иные, чем указаны в Технической документации и/или дополнительно согласованы Подрядчиком, то все работы по их замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в указанные Генеральным подрядчиком сроки после получения соответствующего уведомления последнего.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В случае нарушения Подрядчиком на Объекте установленных требований по охране труда и правил техники безопасности, уполномоченными лицами составляется Акт о нарушении Подрядчиком требований по охране труда и правил техники безопасности. При этом лицами, уполномоченными на составление указанного Акта, являются:

• Представители Подрядчика и Генподрядчика, ответственные за охрану труда и соблюдение правил техники безопасности.

В указанном Акте фиксируются выявленные недостатки, представитель Подрядчика, излагает свои объяснения, указывает срок для устранения нарушений Подрядчиком, Акт подписывается указанными уполномоченными лицами.

В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного Акта и /или отказа от дачи письменных объяснений, все обстоятельства, указанные в Акте, считаются признанными Подрядчиком без возражений.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

11.2. За нарушение обязательств по настоящему Договору Генеральный подрядчик вправе наложить на Подрядчика следующие санкции:

11.2.1. В случае если в период производства работ на строительной площадке на Генерального подрядчика соответствующими государственными органами будет наложен штраф за нарушение правил по охране окружающей среды, безопасности и организации строительных работ, пожарной безопасности, порядка, правил производства работ и иные нарушения, Подрядчик обязуется компенсировать его Генеральному подрядчику, а также устранить нарушения, указанные в предписании и возместить причиненный ущерб в полном объеме.

В данном случае Подрядчик оставляет за собой право оспорить правомерность выданного предписания.

11.2.2. В случае нарушения работниками Подрядчика требований охраны труда, а именно отсутствие или ненадлежащее применение средств индивидуальной защиты (СИЗ),Генеральный подрядчик вправе требовать выплаты ему неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

11.2.3. В случае нарушения Подрядчиком требований организации и охраны труда, при работе на высоте без применения страховочных привязей (поясов), установленного пропускного режима, производственной санитарии, а также промежуточных сроков производства работ, указанных в графике производства работ, Генеральный подрядчик вправе требовать выплаты ему неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

11.2.4. За нарушение требований электробезопасности, в том числе, при подключении к электрощиту без согласования с ответственным по строительному участку, Подрядчик обязуется выплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный факт нарушения.

11.2.5. В случае отсутствия страховочного фала либо сигнальной веревки на монтажном горизонте, а также в случае отсутствия ограждения плит перекрытий (рабочие горизонты), Подрядчик обязан оплатить Генеральному подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный факт нарушения.

11.2.6. В случае нахождения работника Подрядчика на территории строительной площадки в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, равно как и в случае распития спиртных напитков на территории строительной площадки, Подрядчик оплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

11.2.7. В случае нарушения Подрядчиком требований техники безопасности при работе с электроинструментами, удлинителями (переносками), а также в случае отсутствия заземления электроустановок, применяемых Подрядчиком при производстве работ, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

11.2.8. За применение, при производстве работ, не соответствующих технике безопасности лесов, подмостей, лестниц и других средств для производства работ выше 1 (одного) метра от уровня пола или земли Подрядчик оплачивает Генеральному Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный факт нарушения.

11.2.9. В случае отсутствия на месте производства работ: деревянного настила в шахтах лифта (через 1 этаж), защитного козырька на входе в строящееся здание; ограждений лестничных маршей, лифтовых шахт, колодцев, проемов и иных выемок, Генеральный подрядчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый установленный факт нарушения.

11.2.10. За каждое незакрытое технологическое отверстие Подрядчик оплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 500 рублей.

11.2.11. В случае нарушения Подрядчиком условий использования и применения защитно-улавливающих сеток (ЗУС), в том числе в случае их отсутствия, несвоевременной очистки или перегруза, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный факт нарушения.

11.2.12. В случае отсутствия ответственного инженерно-технического работника Подрядчика при производстве работ на строительном объекте, Подрядчик оплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный факт нарушения.

11.2.13. В случае нарушения сроков устранения недостатков до сдачи работ по предписанию Генерального подрядчика, последний вправе требовать выплаты ему неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый день просрочки.

11.2.14. В случае нарушения сроков производства работ, указанных в п.2.1. Договора, Генеральный подрядчик вправе требовать выплаты ему пени в размере 1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

11.2.15. В случае нарушения сроков устранения недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Генеральный подрядчик вправе требовать выплаты ему пени в размере 1 % от стоимости работ по устранению таких недостатков (дефектов) за каждый день просрочки.

11.2.16. В случае нарушения сроков сдачи выполненных работ, согласно условиям настоящего договора, Генеральный подрядчик вправе требовать выплаты ему неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый случай нарушения.

11.3. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

11.4. Уплата санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков и исполнения обязательства в натуре.

11.5. Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора привлеченными Подрядчиком субподрядчиками.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться решать путем переговоров, а при не достижении согласия спор передается на рассмотрение Суда по месту нахождения Истца в установленном законом порядке.

12.2. До передачи спора на разрешение в суд стороны примут меры к его разрешению в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и на нее дан ответ в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменном виде в срок не позднее 2 (два) дней с даты их наступления с указанием характера событий и возможных последствий. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату у виновной стороны права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующими документами, выданными уполномоченными органами.

13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия длятся более 1 (одного) месяца, Стороны принимают совместное решение относительно изменения существенных условий Договора или о его прекращении без возникновения ответственности какой-либо из сторон.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны согласились, что любая информация на любом носителе информации, передаваемая или получаемая в рамках настоящего Договора или в связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам без взаимного согласия Сторон.

14.2. Стороны согласились, что при согласованной передаче конфиденциальной информации третьим лицам, сторона, инициировавшая такую передачу, несет ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны также несут ответственность за соблюдение обязательств по сохранению конфиденциальной информации своими сотрудниками.

14.3. Положение о коммерческой тайне будет действовать и после окончания срока действия настоящего Договора.

15. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15.1. Охрана периметра строительной площадки Объекта осуществляется Генеральным подрядчиком.

15.1.1. Генподрядчик несёт ответственность за целостность складских и бытовых помещений (далее по тексту – Контейнер) Подрядчика, расположенных на территории строительной площадки, при условии соблюдения Подрядчиком порядка передачи объектов (складских и бытовых помещений) под охрану в охранном журнале перечня ежедневно сдаваемых под охрану опломбированных объектов. Складские помещения Подрядчиком предоставляются в виде специальных Контейнеров для хранения материально-товарных ценностей, в т.ч. используемого оборудования, материалов и других предметов, использующихся в работе и/или отсутствие которых приводит к производственному простою. Передаваемые под охрану Контейнеры должны быть оборудованы надежными дверьми и замками, на территории строительной площадки размещаются в один ряд под видеонаблюдением, не загромождая его обзор. Работники Подрядчика обязаны ежедневно по окончании рабочей смены складировать все имеющиеся в их распоряжении материально-технические ценности в специально отведенных контейнерах.

По окончанию рабочего дня указанные контейнеры пломбируются одноразовыми пломбами (учет нумерации пломб осуществляется ответственным лицом Подрядчика). При нарушении работниками Подрядчика передачи объектов под охрану в случае выявления факта кражи материально-технических ценностей со строительного объекта или на территории строящегося объекта, когда виновное лицо невозможно установить, совместно с представителем Генподрядчика и Подрядчика составляется акт о похищенном и стоимость возмещения ущерба в таком случае солидарно распределяется на все субподрядные организации, работавшие на объекте.

15.2. Генподрядчик осуществляет охрану Объекта с привлечением специально учрежденных лицензированных организаций по оказанию охранных услуг (ЧОО). Их деятельность регламентирована Законом 2487-I ФЗ от 11.03.1992 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

Сотрудники ЧОО, совместно с сотрудниками службы безопасности Генподрядчика в рамках обеспечения пропускного и внутриобъектового режима в периметре охраняемого объекта, а также при перемещении поднадзорного груза, материальных ценностей и т.п. имеют право на совершение следующих действий:

• требовать от Подрядчиков, сотрудников и др. посетителей Объекта соблюдения пропускного и объектового режима;
• осуществлять пропускной режим ввозимого, вносимого, вывозимого и выносимого Подрядчиком оборудования на строительный Объект, оборудования, материалов и т.п.;
• осуществлять проверку документов у лиц, в отношении которых установлен пропускной режим;
• проводить осмотр въезжающих и выезжающих ТС в случае подозрения, что они могут использоваться в противоправных целях, а также инспектировать имущество, перемещаемое через КПП Объекта. Досмотр должен проходить в присутствии водителей или лиц, сопровождающих ТС и имущество;
• проводить осмотр бытовых служебных помещений, находящихся на территории охраняемого объекта;
• оказывать помощь правоохранительным органам в осуществлении оперативных задач.

15.3. Генподрядчик не несет ответственности за:

- объект, имущество, материальные ценности Подрядчика и личное имущество его сотрудников, если оно не сдавалось по журналу под охрану;

- за ущерб, причиненный Подрядчику путем разбоя и нападения, совершенного с применением огнестрельного оружия или в связи с тем, что силы ЧОП (частное охранное предприятие) оказались недостаточными для отражения нападения;

- кражу денежных средств, в тех случаях, если эти денежные средства хранились вне сейфа или металлического шкафа (ящика), прикрепленного к полу;

- кражу товарно-материальных ценностей, если органами дознания, следствия и судом будет установлено, что они совершены в связи с не включением Подрядчиком охранной сигнализации, не сдачей объекта под охрану или не сообщением о неисправной сигнализации.

- кражу товарно-материальных ценностей при невыполнении Подрядчиком в установленные сроки требований, указанных в актах обследования по техническому укреплению охраняемых объектов, если это послужило условием совершения кражи.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств в рамках данного договора.

16.2. Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор до приемки работ, уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого расторжения, в следующих случаях:

- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора подряда с задержкой более, чем на 15 (пятнадцать) дней;

- Подрядчик выполняет работу ненадлежащим образом. В этом случае Генподрядчик вправе назначить Подрядчику срок не более 7 (семи) дней для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора подряда;

- Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится невозможным и окончание работ задерживается более, чем на 15 (пятнадцать) дней от назначенного срока;

- аннулирование у Подрядчика допусков СРО.

При этом Генподрядчик вправе требовать передачи ему незавершенной работы с компенсацией Подрядчику только произведенных затрат без возмещения каких-либо убытков.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями Сторон. Все Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью.

16.4. Стороны пришли к соглашению не применять условия ст. 317.1 ГК РФ в правоотношениях по настоящему договору

16.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения: Приложение №1 – Протокол согласования договорной цены.;

Приложение №2 – График производства работ;

Приложение №3 – Локальный сметный расчет №1.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору подряда №___________-_____

от ____________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

• Работы выполняются из материалов Генподрядчика.

Приложение №2

к договору подряда №___________-_____

от ____________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА

РАБОТ

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289440482 Поставка дезинфицирующих средств для животноводческих объектов для нужд НПХ «Кореновское»	Не определен #289440482	913 058	1 час 23.01.2025 31.01.2025
Тендер №289556020 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #289556020	514 671	4 дня 27.01.2025 04.02.2025
Тендер №289721901 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #289721901	413 055	6 дней 29.01.2025 06.02.2025
Тендер №289722016 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #289722016	413 055 Обеспечение контракта: 30%	6 дней 29.01.2025 06.02.2025
Тендер №289734653 Поставка товара (сода кальцинированная)	Анализ цен #289734653	См. док.	7 дней 29.01.2025 07.02.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289223272 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХВАЛЫНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка бытовой химии для нужд ГАУ СО "Хвалынский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (с ...	Не определен #289223272	191 230	срок истек 20.01.2025 20.01.2025
Тендер №289223147 Поставка антисептических средств	Малая закупка #289223147	198 040	срок истек 20.01.2025 21.01.2025
Тендер №289222949 Группа компаний «ФосАгро» объявляет тендер: № 191003-2 Запрос скидок! Поставка автохимии и тех. жидкостей для ВФ и КФ АО "Апатит" (с результатом)	Запрос предложений #289222949	См. док.	срок истек 20.01.2025 22.01.2025
Тендер №289222933 Продукты питания. Услуги питания.: Молочная продукция (с результатом)	Малая закупка #289222933	140 756	срок истек 20.01.2025 21.01.2025
Тендер №289222893 Поставка санитарно-гигиенических наборов	Малая закупка #289222893	16 842	срок истек 20.01.2025 23.01.2025

Тендеры из региона Краснодар

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289223315 Отдел ОМТС объявляет тендер: Расходные материалы. Объект КП Елизаветка, Инсити 140, з. 51	Запрос предложений #289223315	См. док.	срок истек 20.01.2025 21.01.2025
Тендер №289223311 Отдел ОМТС объявляет тендер: Расходные материалы СЗ ИНСИТИ 140 Объект Комплекс малоэтажных многоквартирных домов в ст.Елизаветинская (с результатом)	Запрос предложений #289223311	См. док.	срок истек 20.01.2025 22.01.2025
Тендер №289223307 Отдел ОМТС объявляет тендер: Закупка Вентиляционного оборудования Образцово Школа 646 Инсити К2 !СРОЧНО	Запрос предложений #289223307	См. док.	срок истек 20.01.2025 21.01.2025
Тендер №289223112 Ассоциация "КМ СРО АУ "Единство" - Ассоциация "Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство" объявляет тендер: Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки	Электронный аукцион #289223112	300 000	24 дня 20.01.2025 24.02.2025
Тендер №289223079 Оказание услуг на проведение инструментальных измерений в медицинских кабинетах (с результатом)	Электронный аукцион #289223079	156 040	срок истек 20.01.2025 28.01.2025