Тендер - Гелий газообразный сжатый технический марка А 99,995% ТУ 0271-135-31323949-2005 №278632845

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Договор_поставки_ТМЦ_(Приложение_к_приказу_от_07.06.2024_15_229-П)

Договор поставки продукции

г. Ковров «____»________ 20___ года

____________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, и Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, спецификацией, техническим заданием* к нему, являющейся (-щимися) его неотъемлемой частью (Приложения №1, № 3*). (* -техническое задание в качестве приложения указывается при необходимости при оформлении конкретного договора)

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать условиям Договора, требованиям НД, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами спецификации к Договору. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции. Система менеджмента качества предприятия-изготовителя поставляемой продукции должна быть сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2015 (либо ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015).

2.2. Срок поставки продукции: в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Моментом (датой) поставки продукции Поставщиком является момент (дата) подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа (УПД) и/или товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.

2.4. Право собственности на продукцию, а также риски случайной утраты, повреждения или гибели продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной (или УПД) и/или товарно-транспортной накладной.

2.5.Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.

2.6. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения.

2.7. Покупатель, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, вправе застраховать в свою пользу и за свой счет продукцию, которая будет поставлена на условиях Договора.

2.8. В отношении поставки продукции по Договору не применяются условия пункта 5 статьи 488

Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Права и Обязанности сторон

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1. При подписании Договора предоставить Покупателю письменное подтверждение соответствия действующей системы менеджмента качества предприятия-изготовителя поставляемой продукции требованиям стандарта ISO 9001:2015 (либо ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015). В случае непредставления подтверждающих документов Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд, о чем письменно уведомляет Поставщика.

3.1.2. Произвести поставку продукции в соответствии с Договором, спецификацией, техническим заданием* (Приложения №1, № 3*), являющейся(щимися) неотъемлемой частью Договора. (* - техническое задание в качестве приложения указывается при необходимости при оформлении конкретного договора)

3.1.3. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями Договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.

3.1.4. Незамедлительно уведомить Покупателя об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, платформы, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

3.1.5. В соответствии с п. 3. ст.168 Налогового кодекса Российской Федерации в случае осуществления отгрузки продукции позднее 5 дней Поставщик после поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок обязуется в течение 3 (трех) дней с даты оплаты направить в адрес Покупателя по электронной почте копию счета-фактуры. Оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства, направляется по почте в течение 5 (пяти) дней c даты оплаты.

3.1.6. При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по электронной почте копии счета - фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости: копии сертификата соответствия системе менеджмента качества, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству Российской Федерации.

Одновременно с передачей продукции должны быть предоставлены или отправлены в адрес Покупателя по почте не позднее 5 дней после поставки продукции следующие документы: оригинал счета-фактуры; оригинал товарной накладной; надлежащим образом заверенная копия паспорта (сертификата) качества; надлежащим образом заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) (в случае если продукция изготавливается не по НД); технический паспорт на продукцию на русском языке и (или) инструкции пользователя (инструкции по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) на русском языке; оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров продукции и гарантийного периода. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата Договора и спецификации, КПП грузополучателя, указанного в реквизитах Договора. В случае если поставляемая продукция ранее была импортирована на территорию Российской Федерации, то в счетах-фактурах должен быть указан № ГТД (грузовой таможенной декларации), Поставщик предоставляет копию ГТД и CMR. В случае непредоставления копий документов Поставщик несет полную материальную ответственность перед Покупателем по налоговым рискам, связанным с непризнанием ФНС вычета по НДС по данной сделке.

(Перечень указываемых в настоящем пункте документов может быть при необходимости уточнен и дополнен при оформлении конкретного договора)

3.1.7. Поставка продукции без документов, предусмотренных пунктом 3.1.6 Договора, а также в случае, если в первичных учетных документах ( в т.ч. счетах-фактурах) имеются нарушения действующего законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учета, поставка считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если продукция уже оплачена, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектной продукции.

Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней с момента его получения Поставщиком.

3.1.8. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей ее сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

3.1.9. Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки (ст.508 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.1.10. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на продукцию, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.1.11. Поставщик обязан в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения требования Покупателя о замене некачественной продукции, либо в иной срок, согласованный с Покупателем, заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные спецификацией, в том числе транспортные (и иные расходы), подтвержденные документально по факту оказанных услуг.

3.2.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями Договора.

3.3. Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и процесса изготовления продукции организации-изготовителя.

4. Порядок приемки продукции

4.1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и в сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями). О выявленных несоответствиях или недостаче продукции Стороны извещают друг друга, в том числе по электронной почте, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

5.Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Цена Договора составляет ___________________(__________) рублей, в том числе НДС ____%(________) рублей. Цена Договора является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора. Состав цены продукции указывается в спецификации.

5.2. Покупатель производит оплату в сроки и способом, указанными в спецификации.

5.3. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 Гражданского кодекса Российской Федерации принимается российский рубль.

5.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

6.Ответственность сторон

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по Договору и спецификации к нему Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Поставщик несет следующую ответственность:

6.3.1. В случае любого из нарушений: в случае несвоевременной поставки продукции, в случае нарушения сроков замены продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции, в случае нарушения сроков устранения причин нарушения гарантий Поставщик обязан по требованию Покупателя уплатить пени в размере две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки. При этом предельный размер неустойки за любое нарушение не должен превышать 30 % от цены Договора.

Потребительскую и экономическую ценность для Покупателя имеет продукция, поставленная в количестве, предусмотренном Договором, с соблюдением требований по качеству и комплектности. Частичное исполнение Поставщиком обязательств по Договору и принятие этого частичного исполнения Покупателем не означает наличия в совершенных частичных поставках продукции потребительской и экономической ценности для Покупателя. В связи с чем все предусмотренные Договором неустойки, подлежащие уплате Поставщиком, исчисляются от цены Договора.

6.3.2. За поставку продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Поставщик обязан по требованию Покупателя уплатить штраф в размере 5 % от цены Договора.

6.3.3. При недостаче продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 1 % от цены Договора.

6.3.4. В случае нарушения Поставщиком условия Договора о таре, упаковке, маркировке продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1 % от цены Договора.

6.4. Покупатель, не исполнивший обязательство по оплате в установленный Договором срок, обязан по требованию Поставщика выплатить пени в размере две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера задолженности (не перечисленного платежа) за каждый день просрочки.

При этом предельный размер неустойки не должен превышать 30 % от цены Договора.

Пени не выплачивается при просрочке выплаты авансовых платежей, а также при такой просрочке исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет Покупателя (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения собственного обязательства по Договору.

6.5. В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до Покупателя, при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недостачу (повреждение) продукции.

6.6. Удержание с виновной стороны неустоек, предусмотренных Договором, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявленной письменной претензии.

6.7. Предусмотренная Договором неустойка взыскивается сверх убытков. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.8. Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

6.9. В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возмещает Покупателю по его письменному требованию все расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением любых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по Договору, включая любые судебные расходы в ходе ведения судебного процесса или любые иные расходы.

7.Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством) выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

8.Разрешение споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Владимирской области.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: __________________*. (* - Данный пункт включать в договор с контрагентами, не включенными в контур управления Госкорпорации «Росатом»)

8.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Российский арбитражный центр при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в автономной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: __________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра или автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в автономной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при

автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.* (* - Данный пункт включать в договор с контрагентами, включенными в контур управления Госкорпорации «Росатом»)

8.3. Обращение Стороной в суд с требованием о взыскании денежных средств допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов.

8.4. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной Стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в суде.

9. Конфиденциальность сведений

9.1. Стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности» при получении сведений, являющихся коммерческой тайной сторон или служебной информации ограниченного распространения, принимать меры по охране её конфиденциальности и нести ответственность в случае её разглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, регулируются в соответствии с заключенным между Сторонами Договором о конфиденциальности и неразглашении информации.

Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению служебной тайны Сторон, регулируются в соответствии с заключенным между Сторонами Соглашением о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения.

10.Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

• Договор может быть расторгнут:

- по взаимному согласию сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и Договором.

10.3. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

10.4. В случае расторжения Договора с Поставщиком в связи с существенным нарушением им Договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке, непредоставлением Поставщиком обеспечения исполнения Договора после его подписания, если предусмотрено предоставление такого обеспечения после заключения Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в порядке, установленном Единым отраслевым порядком ведения недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» (Порядок и изменения к нему утверждаются приказами Госкорпорации «Росатом» и публикуются на интернет сайте www.rosatom.ru / www.zakupki.rosatom.ru ).

11. Условия о раскрытии Сведений о Поставщике

11.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. Гарантийные обязательства Поставщика

12.1 Поставщик предоставляет гарантию качества поставляемой продукции в течение гарантийного срока, составляющего ____________ с момента передачи продукции Покупателю.

12.2 В случае обнаружения несоответствий и недостатков в продукции в течение гарантийного срока Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия и недостатки своими силами и средствами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя, если иной срок не будет определен отдельным соглашением Сторон.

13. Дополнительные условия

13.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

13.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в Договоре. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Договоре, несет виновная Сторона.

13.3. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

13.5. Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

13.6. Все документы к Договору могут быть отправлены другой Стороне по электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен в течение 30 дней с момента отправки копии документа. Стороны предпринимают все меры, чтобы копии документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по электронной почте, факсу текста.

13.7. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации*. (* - Пункт, применяемый при определении цены договора в рублях)

13.7. Любая из сторон Договора вправе отказаться от исполнения Договора в случае существенного изменения установленного Центральным банком Российской Федерации курса валюты, в которой установлена цена Договора, к рублю Российской Федерации (далее – курс).

Изменение курса признается существенным в случае, если расчетный курс превышает базовый курс более чем на 50 %, при этом:

базовый курс – это курс на момент заключения Договора,

расчетный курс – это средний курс за 2 (две) недели, предшествующие направлению уведомления об отказе.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления.*

(* -Пункт применяемый при определении цены договора в валюте).

13.8. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора ( в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Стороны подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

13.9. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору или иных условий Договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству, услуг по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством услуг;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству услуг по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством услуг;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком услуг по Договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

13.10. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель направит Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала по форме в соответствии с Приложением № 2 к Договору в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по настоящему пункту Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) рублей Российской Федерации за каждый день нарушения обязательства.* (* - пункт включается в договоры с контрагентами, не включенными в Периметр консолидации Госкорпорации «Росатом»)

13.10. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по Договору на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом». Двухсторонние акты сверки расчетов оформлять по состоянию на 31 декабря отчетного года в срок до 25 января (или указать другое число по договоренности с Поставщиком, не позднее 15 февраля) следующего за отчетным годом по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, для чего Покупатель направит Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее - акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего года по форме в соответствии с Приложением №2 к Договору в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр в Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по пункту 13.10. Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей Российской Федерации за каждый день нарушения обязательства.* (* - пункт включается в договоры с контрагентами, включенными в Периметр консолидации Госкорпорации «Росатом»).

13.11. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.12. Стороны выражают согласие на обработку персональных данных, предоставленных в рамках Договора, и их распространение третьим лицам, если такое распространение обусловлено самим Договором и (или) требованиями действующего законодательства.

13.13. Покупатель и Поставщик пришли к соглашению, что условия о сроке поставки являются существенными в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации*.(* - при необходимости пункт может быть дополнен иными условиями, являющимися существенными для Покупателя)

13.14. Поставщик обязан сообщить о себе в течение срока действия Договора следующую информацию:

- о подаче Поставщиком заявления в регистрирующие органы о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя с последующим предоставлением копии листа записи в ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенного регистрирующим органом;

- незамедлительно уведомить Покупателя о наступлении события, которое является или может послужить основанием для неисполнения обязательств по Договору (контракту).

В случае неисполнения условия о своевременном уведомлении об изменениях, указанных в настоящем пункте, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 5% от цены Договора.* (* - Пункт включается в договор заключаемый с поставщиком-индивидуальным-предпринимателем).

13.15. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке продукции (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации.* (*- пункт включается при условии соглашения с Поставщиком о применении электронного документооборота).

13.16. Поставщик обязан уведомлять Покупателя об изменениях, вносимых в продукцию и услуги, смене внешних субпоставщиков, изменении места расположения производственной площадки и получать при необходимости разрешение Покупателя на проведение этих изменений.* (* - Пункт включается в договоры поставки продукции производственного назначения, используемой в технологических процессах производства ГЦ)

14. Обеспечение исполнения Договора*

(* - Раздел включается в договор при применении обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями ЕОСЗ).

14.1. По Договору требуется обеспечение исполнения возврата аванса/обеспечение исполнения обязательств по Договору/обеспечение исполнения гарантийных обязательств (указать необходимое).

Обеспечение предоставляется по выбору Поставщика в форме: безотзывная банковская гарантия, поручительство или независимая гарантия, денежные средства, перечисляемые Покупателю.

Размер обеспечения - __________ ( указать размер (размеры) обеспечения в рублях. Размер обеспечения возврата аванса устанавливается в размере суммы выплачиваемого аванса, размер обеспечения Договора устанавливается в пределах от 5% до 25% цены Договора).

Срок действия обеспечения - ______________ (срок (сроки) действия обеспечения устанавливается на срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса/ срок исполнения обязательств по Договору/ срок гарантийных обязательств плюс 60 (шестьдесят) дней).

Дополнительные условия - _______________ (указать дополнительные условия предоставления обеспечения исполнения (при необходимости привести перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается либо указать «отсутствуют»).

14.2. Термин «обеспечение».

В рамках настоящей статьи 14 под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения Договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по Договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств)в форме, предусмотренной п.14.1 Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен договор.

14.3. Обеспечение Договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.

Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

Положения пункта 14.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

14.4. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему:

14.4.1. Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, банк-гарант) (далее в пределах настоящей статьи – «гарант»), должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.

14.4.2. К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

заверенные нотариусом или уполномоченным лицом гаранта копии действующих учредительных документов гаранта;

заверенная уполномоченным лицом гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта об избрании единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если обеспечение подписано единоличным исполнительным органом гаранта);

подлинник или копия доверенности, заверенная нотариусом или лицом ее выдавшим. В случае если в доверенности право подписи предоставлено под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных подразделений гаранта и т.п.), к доверенности должны быть приложены документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность, о том, что предоставление обеспечения осуществляется в соответствии с условиями, перечисленными в доверенности;

подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) гаранта (представляется Покупателю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

14.4.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный пунктом 14.3.2, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

14.4.4. Принимая во внимание возможное сокращение перечня согласно пункту 14.3.3, при отсутствии документов, перечисленных пунктом 14.3.2 или при предоставлении Поставщиком документов, не соответствующих требованиям, изложенным в пункте 14.3.2, Покупатель вправе отказаться принимать обеспечение.

14.4.5. В случае если до истечения срока действия договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом 14.3.1, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

14.4.6. Обеспечение представляется в следующие сроки:

обеспечение возврата аванса – в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты выплаты аванса,

обеспечения исполнения обязательств по Договору – в срок не позднее 15 дней с даты заключения Договора,

обеспечение исполнения гарантийных обязательств – не менее чем за 30 дней до даты поставки продукции.

14.4.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

14.4.8. Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены Договора, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора, предоставляемого согласно настоящему пункту Договора, составляет размер обеспечения, указанный в п. 14.1 договора, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза.

Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара – Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору с приложением заверенных бенефициаром – Покупателем копий Договора, доверенности лица, подписавшего требование, и платежного поручения, подтверждающего выплату аванса (если предусмотрен Договором).

Данный абзац применяется, если п. 14.1 Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен Договор, предусмотрено обеспечение в форме банковской гарантии.

Обеспечение возвращается Поставщику Покупателем:

в форме денежных средств, перечисленных Покупателю, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. 14.1 Договора,

в форме банковской гарантии - не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты истечения срока действия банковской гарантии.

Обеспечение в форме поручительства не возвращается.

15. Использование системы ЕОС-качество*

(*- Раздел включается в Договор поставки и купли-продажи продукции производственного назначения, используемой в технологических процессах производства ГЦ и КАЗ).

15.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управления несоответствиями [1] , планирования и осуществления контроля в области качества осуществляется Сторонами посредством функционала [2] Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).

15.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения Договора указанных в пункте 15.1 Договора процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения Договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.

15.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

15.4. Документы [3] , формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются приложением № 4 к Договору.

15.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются приложением № 5 к Договору.

Приложения к Договору:

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Форма акта сверки взаиморасчетов.

Приложение № 3: Техническое задание.* (* -техническое задание в качестве приложения указывается при необходимости при оформлении конкретного договора)

Приложение № 4: Соглашение между участниками электронного взаимодействия (сторонами по Договору) об использовании электронной подписи в ЕОС-Качество.* (*- Соглашение в качестве приложения указывается при включении в договор раздела 15).

Приложение № 5: Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.* (* - Условия в качестве приложения указывается при включении в договор раздела 15).

16. Юридические адреса, иные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик Покупатель

________________/___________/ _______________/______________________/

Приложение № 1

к договору поставки № ___________

от «___» _________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма к оплате:

Цена продукции включает в себя: стоимость продукции, расходы на перевозку до склада Покупателя, стоимость тары, упаковки, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы, страховые взносы и другие платежи.

Цена Договора: _____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (________________________) рубля ___ копеек.

Срок поставки продукции: с момента подписания Договора в течение _______________ дней.

Срок и порядок оплаты: 100% оплата на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) дней после подписания Сторонами товарной накладной (или УПД) и предоставления счета и счета-фактуры (или УПД).

Способ доставки: доставка за счет сил и средств Поставщика на склад Покупателя, находящийся по адресу:____________________________.

В случае поставки некачественной продукции все расходы по её возврату Поставщику и замене на качественную производятся за счет Поставщика.

Данная спецификация является неотъемлемой частью договора № _________ от ______ 20___ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ____________ от ____________­­­­_

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между ПАО «КМЗ» и Стороной 2

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель

_______________________________ /______________/

м.п

Форма согласована.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору

№ _____________ от ______________.

Соглашение между участниками электронного взаимодействия (сторонами по договору) об использовании электронной подписи в ЕОС-Качество

Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП) с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

При отсутствии электронной подписи у работников организации-стороны по договору, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

При использовании УКЭП стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п.4.6 Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Договору

№ _____________ от ______________.

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию

ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению

ЕОС-Качество

1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (расположен по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству, далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока установленного в ЕОС-Качество , и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество.

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 0,01 % от цены договора (но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей) [4] за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение требований, указанных в пп. 2) настоящего пункта, если просрочка подписания План коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания Акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Поставщиком; конечным заказчиком ОИАЭ; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество либо отклонение Покупателем указанных документов без обоснования.

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 1000 (одной тысячи) руб. за каждый случай такого нарушения.

3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ____________________ на электронную почту Покупателя оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний).

5. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Поставщиком требований п.1.2) настоящих условий по устранению несоответствия будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в п.3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Порядке по управлению несоответствиями либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество, и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в п.3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

6. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Покупателем, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

7. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в договоре, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в договоре, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

- Посмотреть таблицу с данными

К несоответствиям относятся любые отклонения в продукции как количественного, так и качественного характера от требований нормативно-технической, проектной, рабочей, конструкторской и иной технической документации, требований Покупателя, а также условий Договора. ↑

Функционал ЕОС-Качество, введенный в постоянную эксплуатацию, автоматизирующий указанные процессы в рамках деятельности по обеспечению и контролю качества. ↑

Электронные документы, оформляемые при использовании функционала ЕОС-Качество в процессе осуществления деятельности по обеспечению качества. ↑

Для договоров с ценой менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 рублей. размер пени указывается в размере не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей ↑