Тендер - Закупка гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости ГКЖ-11Н марки А №279123656

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____/2024

г. Кингисепп __ _______ 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Щелканова А.С., действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые также «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить продукцию, оборудование или материалы, далее по тексту именуемые «Товар».

1.2. Наименование, ассортимент, требования по качеству, условия отгрузки, транспортные расходы и условия оплаты Товара согласовываются Сторонами в Приложениях (Спецификациях) к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. Все положения настоящего договора применяются, если иные условия не согласованы Приложениями.

2. Условия поставки и приема Товаров

2.1. Поставка Товара осуществляется на условиях, установленных Приложением. Сторонами может быть согласована поставка Товара отдельными партиями.

2.2. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю, о чем представитель Покупателя расписывается в товарно-транспортной, товарной накладной или УПД.

2.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты поставки.

2.4. Риск случайного повреждения или случайной гибели несет собственник Товара.

2.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с товаросопроводительными документами.

2.6. При доставке Товара на склад Покупателя разгрузка и приемка Товара осуществляется в присутствии водителя (экспедитора) автотранспорта, доставившего Товар.

2.7. Порядок приемки Товара по количеству в случае обнаружения недостачи:

2.7.1. В случае выявления несоответствия количества Товара товаросопроводительным документам Покупатель (грузополучатель) обязан составить акт приемки Товара по количеству, в котором должно быть указано:

• наименование Поставщика, наименование грузоотправителя,
• наименование Покупателя,
• наименование Товара,
• дата отгрузки, № транспортной или товарно-транспортной накладной, № транспортного средства, № партии, вид упаковки, вес по накладной,
• дата прибытия транспортного средства, дата приемки, фактически принятое количество Товара,
• внешний вид упаковки,
• ФИО и должности лиц, участвовавших в приемке,
• методика определения количества Товара у Покупателя, вид весов (другого средства измерения), грузоподъемность, допустимая погрешность по паспорту весов (другого средства измерения), дата государственной поверки весов (другого средства измерения),
• иные условия приемки,
• подписи лиц, участвовавших в приемке (с проставлением должности и расшифровки подписи), печать Покупателя.

В приемке со стороны Покупателя должно принимать участие не менее 3-х человек, в том числе работник склада или иное материально-ответственное лицо Покупателя.

2.7.2. Акт приемки Товара по количеству со стороны Поставщика подписывается водителем (экспедитором) автотранспорта, доставившего Товар.

2.8. При соблюдении условий, указанных в пункте 2.7. настоящего договора и предоставления Поставщику надлежаще оформленных документов, Поставщик обязан скорректировать количество Товара в счете-фактуре и товарной накладной и в течение 5 (Пять) календарных дней направить Покупателю исправленные экземпляры указанных документов заказной почтой или нарочным.

2.9. Порядок приемки Товара по качеству в случае обнаружения несоответствия качества Товара:

2.9.1. В случае выявления несоответствия Товара по качеству во время проведения Покупателем входного контроля Покупатель обязан незамедлительно, в течение одного рабочего дня после обнаружения такого несоответствия, уведомить об этом Поставщика путем направления ему письменного уведомления электронной почтой по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора. При этом Покупатель должен принять меры для сохранности Товара и предотвратить его загрязнение или смешивание с другой продукцией.

2.9.2. Поставщик в течение следующего рабочего дня после получения уведомления Покупателя должен уведомить Покупателя о времени приезда своего представителя для участия совместной приемке Товара, а при невозможности такого приезда согласовать с Покупателем условия приемки Товара по качеству (односторонняя приемка, приемка с участием независимой экспертной организации). В случае уклонения Поставщиком от ответа выбор условия приемки Товара по качеству остается за Покупателем.

2.9.3. В случае, если сторонами принято решение о привлечении к приемке по качеству независимой экспертной организации, расходы на проведение экспертизы в случае подтверждения поставки Товара ненадлежащего качества относятся на Поставщика, в остальных случаях – на Покупателя.

2.9.4. По факту поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель обязан предъявить Поставщику письменную претензию с приложением акта приемки Товара по качеству.

Акт приемки Товара по качеству должен содержать:

• наименование Поставщика, наименование грузоотправителя,
• наименование Покупателя,
• наименование Товара,
• дату отгрузки, № товарно-транспортной накладной, № транспортного средства, № партии, вид упаковки, вес по накладной, ссылку на ГОСТ, ТУ или дополнительные требования по качеству, письменно, согласованные Сторонами,
• внешний вид упаковки, Товара,
• дату прибытия транспортного средства, дата приемки, сведения об отборе проб, дефекты, по которым забракован Товар, ссылка на акт лабораторных анализов или показания по акту лабораторных анализов (если применимо),
• дату направления Поставщику уведомления об обнаружении отклонения по качеству Товара, дата ответа Поставщика (в случае, если приемка производится без участия представителей Поставщика),
• ФИО и должности лиц, участвовавших в приемке с обеих Сторон,
• количество бракованного Товара, заключение о возможности его использования,
• иные условия приемки,
• подписи лиц, участвовавших в приемке (с проставлением должности и расшифровки подписи), печать Покупателя (грузополучателя).

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена товара и срок оплаты согласуется Сторонами в Приложениях (Спецификациях).

3.2. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан уведомить Покупателя за 30 календарных дней до начала действия новых цен. Изменение цены оформляется новым Приложением (Спецификацией), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Покупатель производит оплату поставленного Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в рублях Российской Федерации или иным законным способом на основании выставленного Поставщиком счета.

3.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. При просрочке оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, но не более 10 % от суммы задолженности по оплате товара.

4.3. В случае нарушения сроков поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% указанной стоимости.

4.4. Уплата штрафов, пеней, неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

4.5. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты за поставленный товар, Поставщик оставляет за собой право приостановить последующие поставки товара в адрес Покупателя, до погашения задолженности по оплате за предыдущие поставки.

4.6. Возмещение потерь Покупателя:

4.6.1. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить все имущественные потери Покупателя:

• убытки, возникшие вследствие отказа налоговым органом в применении вычетов по НДС по сделке с Поставщиком;
• убытки из-за исключения налоговым органом суммы затрат Покупателя по сделке с Поставщиком из расходов для целей расчёта налога на прибыль.
• сумм, уплаченных покупателем в бюджет из-за добровольного отказа покупателя от применения вычета НДС по операциям с поставщиком.

4.6.2. Указанные в п.4.6.1 имущественные потери подлежат возмещению в объеме претензий налоговых органов, указанных в акте проверки, решении или требовании либо в объёме добровольно доплаченного налога.

Поставщик обязуется возместить Покупателю потери, указанные в п.4.6, в течение 30 календарных дней после получения от Покупателя мотивированного требования.

4.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, забастовки, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные, стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в срок не более 10 (десять) дней с момента наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, письменно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияние на исполнение обязательств по Договору.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров.

6.2. В случае, когда возникшие споры мирным путем урегулированы не будут, все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента получения претензии.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

В случае если за 30 календарных дней до окончания срока от Сторон не поступит заявление о расторжении настоящего договора, то срок действия договора будет продлен на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

Стороны также пришли к соглашению, что в случае если в течение календарного года в рамках настоящего договора ими не осуществлено ни одной поставки Товара, то 31 декабря соответствующего года договор прекращает свой действие.

7.2. Иные основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Расторжение или прекращение действия договора не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств, возникших в период действия договора.

7.4. Все дополнения и замечания к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

7.5. Ни одна из Сторон не вправе разглашать финансовую информацию по договору третьим лицам (выручка, цены, отгружаемые объемы, суммы платежей по договору и т.д.) без предварительного согласования.

7.6. Все дополнения и приложения и иные документы к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Заявки и письмо об отгрузке не являются неотъемлемой частью договора. После получения Товара Покупателем и его приемки без замечаний хранение соответствующей заявки на Товар или письма не является обязательным ни для одной из Сторон договора.

7.7. Настоящий договор, а также скан-копии документов, связанных с исполнением настоящего договора, переданные или заключение посредством электронной почты по адресам, указанным в разделе 8 договора, имеют полную юридическую силу до замены их оригиналами. Оригиналы документов должны предоставляться Сторонами в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента их подписания.

7.8. Каждая из Сторон договора обязуется своевременно проинформировать другую Сторону договора о выявлении возможных коррупционных рисков при заключении или исполнении настоящего договора и провести соответствующие проверки, подтверждая или опровергая наличие таких рисков.

7.9. При изменении реквизитов Стороны обязаны в семидневный срок уведомить друг друга об этом, иначе не исполнившая данное требование Сторона не вправе возлагать на другую Сторону ответственность за наступившие в связи с этим неблагоприятные последствия.

7.10. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами по предмету договора будут считаться потерявшими силу.

7.11. Стороны договорились не признавать переписку своих представителей/работников, осуществляемую посредством мессенджеров (Telegram, WhatsApp и других), юридически значимыми сообщениями (ст.165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) или ответами на юридически значимое сообщение. Любая переписка от имени Стороны по договору посредством мессенджеров осуществляется только для удобства таких Сторон, не может быть использована в качестве доказательств в суде, арбитражном суде, государственных и муниципальных контролирующих органах, и организациях.

7.12. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору поставки № ____/2024

от _________.2024

Поставщик: ООО «_______________»

Покупатель: ООО «Полипласт Северо-запад»

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки:

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора поставки № ____/2024 от _________2024.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259450966 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛЬВАМО КОРПОРЕЙШН РУС" объявляет тендер: Реализация таллового масла - Светогорск	Запрос предложений #259450966	См. док.	16 дней 07.12.2023 29.11.2024
Тендер №282644136 Закупка триизобутилфосфата (ТИБФ)	Не определен #282644136	См. док.	5 дней 25.10.2024 18.11.2024
Тендер №283524459 Поставка принадлежностей канцелярских для нужд ГБПОУ Центр НПМР ЛО	Электронный аукцион #283524459	90 755 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 07.11.2024 15.11.2024
Тендер №283647579 Химические реактивы и лабораторная посуда	Малая закупка #283647579	18 083	7 часов 08.11.2024 13.11.2024
Тендер №283668781 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Б.П.КОНСТАНТИНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" объявляет тендер: Поставка картриджей и комплектующих	Электронный аукцион #283668781	977 578 Обеспечение заявки: 9 776	5 дней 08.11.2024 18.11.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279123453 "Каменный доктор" Картоцид-компаунд Б1,10л. (с результатом)	Электронный аукцион #279123453	712 220	срок истек 30.08.2024 30.08.2024
Тендер №279123448 Пластичная смазка Литол-24 \800 г\ (с результатом)	Электронный аукцион #279123448	450	срок истек 30.08.2024 30.08.2024
Тендер №279123402 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" объявляет тендер: Поставка жидкого азота для нужд ГАУЗ СО "СОКБ № 1" на 2025 - 2026 гг. (с результато...	Запрос котировок #279123402	360 000	срок истек 30.08.2024 12.09.2024
Тендер №279123336 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Закуп N,N-Диметилформамида (ДМФА, содержание осн. вещ. 99% min) в кол. 176±10% тн в адрес нашего предприятия в январе 2025 г	Запрос предложений #279123336	См. док.	срок истек 30.08.2024 09.09.2024
Тендер №279123321 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №3046/ЗКТЭ-ЦДЗС/24 на право заключения договора поставки припоя, пасты паяльной.	Запрос котировок #279123321	705 225	срок истек 30.08.2024 09.09.2024

Тендеры из региона Ленинградская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279123149 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка продукции радиоэлектронной промышленности: Системный блок	Электронный аукцион #279123149	70 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 30.08.2024 10.09.2024
Тендер №279123129 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка товара: шина пневматическая для легкового автомобиля	Электронный аукцион #279123129	156 800 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 30.08.2024 10.09.2024
Тендер №279122947 Шина запасная для колеса 3.00-8 (13'' x 3'') (Инструмент ручной), Камера запасная для колеса 3.00-8 (Инструмент ручной) (номер заявки: 30325534)	Запрос предложений #279122947	См. док.	срок истек 29.08.2024 05.09.2024
Тендер №279122730 Кольцо ж/б стеновое КС15-9 (ЖБИ), Плита перекрытия ПП15 (h-150мм) (ЖБИ), Муфта соединительная для гофрир. трубы OD 500/430 мм SN16 (Канализационные трубы), Щебень гранитный фр.40-70 мм (Щебень и отсев), Песок карьерный (Песок), Цемент М400, 50кг (Цемент...	Запрос предложений #279122730	См. док.	срок истек 29.08.2024 06.09.2024
Тендер №279122723 Провод Элпрокабель ШВВП 2х0,75 770862 (Кабели с медной жилой) (номер заявки: 30335008)	Запрос предложений #279122723	См. док.	срок истек 29.08.2024 02.09.2024