Тендер - Государственные стандартны образцы №280148053

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть53 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):352391, г. Кропоткин Краснодарского края ул. Красноармейская дом 303
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

УТВЕРЖДАЮ:

заместитель директора

ГБУ "Кропоткинская краевая

ветеринарная лаборатория" ______________ В.П. Ткаченко

" 02 " сентября 2024г.

Закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (и приравненных к ним лиц)

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с извещением в электронной форме.

Описание предмета закупки

Государственные стандартные образцы

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Посмотреть таблицу с данными

Исп. экономист Зайдуллина Г.Н.

Извещение_63

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРОПОТКИНСКАЯ КРАЕВАЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

352391, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, №303

телефон (86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

18.09.2024г.

Извещение №63

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с извещением в электронной форме.

Закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (и приравненных к ним лиц)

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» (ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория») проводит закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и извещением в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ и услуг Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» (ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»).

Способ закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с извещением в электронной форме.

Наименование Заказчика: Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» (ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»).

Поставка товара по месту нахождения Заказчика: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 303. Поставка товара производится не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком заявки на поставку товара. Все транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, выполняются Поставщиком с использованием собственных средств и необходимого инструмента.

Почтовый адрес Заказчика: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 303.

Адрес электронной почты Заказчика: е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номера контактных телефонов Заказчика: тел. (861-38)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Государственные стандартные образцы.

Сведения о НМЦ договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Девяносто четыре тысячи сто сорок два) рубля 00 копеек. Оплата по настоящему договору осуществляется из средств от приносящей доход деятельности путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания документов о приемке. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Выплата аванса не предусмотрена.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: https://krd-market.rts-tender.ru/.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: https://krd-market.rts-tender.ru/.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: https://krd-market.rts-tender.ru/.

Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закупки: https://krd-market.rts-tender.ru/.

Сведения о предоставлении преференций, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.

Настоящее извещение, документация о закупке, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, протокол, составляемый в ходе закупки, подлежат размещению на официальном сайте Российской Федерации.

Заместитель директора ________________________ Ткаченко В.П.

Исп. экономист Г.Н. Зайдуллина

к/т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-20-87

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № 63

Закупка малого объема у единственного поставщика с публикацией извещения в электронной форме.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства и приравненным к ним лицам.

- Посмотреть таблицу с данными

г. Кропоткин «____»__________ 2024г.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в заместителя директора Ткаченко Владимира Петровича действующего на основании доверенности №9 от 06.09.2023г., с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения о закупке Заказчика (далее – Положение о закупке), по результатам сбора ценовых предложений (_________________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется осуществить Государственные стандартные образцы. (далее – Товар), по цене, количеству и с характеристиками, приведенными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в обусловленные настоящим Договором сроки, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного надлежащим образом Товара.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора ____________________________в том числе НДС___________ / НДС не облагается на основании_______(указать основание).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности. Валюта договора – рубль РФ.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего Договора, в том числе, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по договору производится по безналичному расчету платежными поручениями из средств от приносящей доход деятельности путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания документов о приемке. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Выплата аванса не предусмотрена.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.5. Цена Договора включает стоимость Товара, стоимость доставки, перевозки, погрузо-разгрузочных работ, стоимость тары, упаковки, расходы по таможенному оформлению, налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

3. Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

3.1. Осуществить поставку Товара в рамках ассортимента, количества и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.2. Поставить новый Товар (не бывший в употреблении, не проходивший восстановление потребительских свойств). Товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, проявляющихся в результате действия или упущения производителя и (или) Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара. Товар должен быть готов к эксплуатации. Товар должен быть упакован в тару (при наличии таковой) по каждому наименованию в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору). Тара, упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого Товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка продукции.

3.3. Передавать Заказчику Товар, соответствующий требованиям технических регламентов, положениям стандартов, и условиям Договора. В случае если поставляемый Товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, при поставке Товара Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии.

3.4. Обеспечить поставку Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.5. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
Поставщик вправе:

3.7. Осуществить поставку Товара по настоящему Договору, как собственного изготовления, так и приобретенного (закупленного) у третьих лиц.

3.8. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

3.9. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного и принятого Товара согласно условиям Договора.

3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан:

3.11. Обеспечить своевременную приемку Товара в порядке, и в сроки, установленные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

3.12. Произвести оплату поставленного и принятого Товара в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора.

3.13. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, Поставщиком устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

3.14. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Заказчик вправе:

3.15. Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Договору.

3.16. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

3.17. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара или замены Товара на Товар надлежащего качества.

3.18. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в случае нарушения Поставщиком принятым им на себя обязательств по данному Договору и как следствие, инициировать и начинать процедуру расторжения настоящего Договора с взысканием суммы обеспечения исполнения Договора.

3.18. При заключении Договора Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между Ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) Ценой Договора. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления Цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество Товара, указанное в извещении о проведении закупки.

3.19. Создать приемочную комиссию для приемки поставленного Товара, отдельного этапа исполнения Договора.

3.20. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

3.21. Удерживать суммы неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 223-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3.22. Осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством Российской Федерации.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Поставка и документация

Товар должен быть поставлен по адресу: Россия, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 303 (далее – Место поставки). Поставка товара производится не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком заявки на поставку товара. Все транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, выполняются Поставщиком с использованием собственных средств и необходимого инструмента.

4.2. Поставщик обязан в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемой поставки Товара письменно (или по телефону) известить Заказчика о дате и времени поставки Товара, лицах и автотранспорте, занятых при поставке Товара. Контактное лицо Заказчика: Зайдуллина Галина Наильевна, телефон: +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.3. Поставщик одновременно с Товаром передает документы, подтверждающие качество, оригинальность Товара и его соответствие требованиям аукционной документации, в том числе копии сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов (для сертифицированного товара), на каждое наименование предлагаемых к поставке Товаров.

4.4. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:
- товарную накладную (Торг-12) на поставляемый Товар – в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика);
- акт приема-передачи Товара, подписанный со стороны Поставщика – в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика);
- копии регистрационных удостоверений, сертификатов, деклараций о соответствии в 1 (одном) экземпляре (в случае их вхождения в единый перечень);
- документы, подтверждающие предоставление гарантии производителя Товара на срок не менее срока, установленного Договором;
- счет;
- счет-фактуру.

4.5. Датой поставки и приемки Товара по количеству и качеству считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.

4.6 Товар, поставленный Поставщиком с нарушением требований Заказчика к условиям поставки и упаковки Товара, поставленным не считается, и подлежит возврату Поставщику за его счет.

4.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара и подписания Сторонами товарных накладных «Торг-12» или УПД, Акта приема-передачи товара.
Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.8. Приемка Товара

Товар должен отвечать требованиям ТУ, ГОСТ, установленным к данному виду Товара, иметь необходимую упаковку и маркировку в соответствии с государственным стандартом. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара, исключать его порчу и (или) уничтожение в период поставки и хранения Товара.

Заказчик обеспечивает приемку Товара по качеству и количеству, наименованию, ассортименту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара в месте поставки Товара путем сопоставления количества, наименования и ассортимента, поступившего Товара количеству, наименованию и ассортименту Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и соответствующей товарной накладной, представленной Поставщиком. Датой приема Товаров по количеству является дата подписания Заказчиком в 2 (двух) экземплярах товарной накладной (Торг-12) или УПД.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Одновременно с приемкой Товара по качеству и количеству, производится также проверка соответствия и целостности тары, упаковки, наличия маркировки на упаковке и таре, на поставляемом Товаре, в том числе предусмотренной требованиями Договора и нормативно-технической документацией, наличие сопроводительных документов на поставляемый Товар, предусмотренных Договором.

Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, положениям стандартов на данный вид Товара. Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным.

Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать результатам выборочной проверки качества (тестирования). Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным.

В случае установления в ходе приемки Товара несоответствия количества, качества и комплектности поставленного Товара Заказчик обязан в трехдневный срок оформить в 2 (двух) экземплярах Акт недостатков, выявленных в ходе приемки Товара, и в течение 2 (двух) рабочего дня с момента его подписания направить Поставщику, в том числе посредством факсимильной связи (электронной почты).

Акт недостатков, выявленных в ходе приемки Товара, должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Товара.
Устранение недостатков, выявленных в ходе приемки и отраженных в Акте недостатков, должно быть осуществлено Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки Заказчиком Акта недостатков Поставщику.

Заказчик обязан принять результаты устранения Поставщиком всех недостатков, отраженных в Акте недостатков, в порядке и сроки, установленные в данном разделе Договора.

Допускается выборочная приемка Товара по качеству и комплектности с распространением результатов приемки на весь Товар.

В случае положительного результата приемки Товара Заказчик подписывает Акт приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и направляет один экземпляр Поставщику.

5 Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4 . Срок годности на поставляемый товар указывается в спецификации.

6.Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

6.2. Договор действует до «31» декабря 2024 г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

6.3. Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях:

6.3.1. Увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

6.3.2. Снижения цены договора без изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

6.3.3. Возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

6.3.4. Изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

6.3.5. Изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора;

6.3.6. Если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора.

6.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

6.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

6.5.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на 5 (пять) календарных дней.

6.5.3. Установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о закупках.

6.5.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

6.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора.

6.8. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

6.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

6.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 7.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

6.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

7.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Краснодарского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

8. Прочие условия

8.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность Сторон

9.1 Поставщик несет ответственность за соблюдение сроков и объемов поставки товара, определенного Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), иных условий настоящего Договора.

9.2 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательств), предусмотренных Договором, Поставщику начисляется штраф в размере 1% цены Договора.

9.3 За просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору (кроме обязательств по передаче принадлежностей, относящихся к товару, и (или) надлежащим образом оформленных документов на товар) Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, устанавливается в размере 1% от цены Договора, уменьшенную на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. В случае если просрочка исполнения обязательств по настоящему договору длится более 7 банковских дней Поставщику, помимо пеней, предусмотренных настоящим пунктом, начисляется штраф, установленный пунктом 9.2. настоящего Договора.

9.4 В случает просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренных Договором, начиная со дня следующего после для истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5 Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие неопределенной силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствия у должника необходимых денежных средств.

9.6 Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от фактического исполнения своих обязательств по Договору.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Поставщик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

В связи с чем, при исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, работникам друг друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, ставящего указанных лиц в определенную зависимость.

Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, если такие преимущества не предусмотрены действующим законодательством и локальными актами Стороны;

предоставление каких-либо гарантий, не связанных с предметом договора;

ускорение существующих процедур, если такое ускорение не предусмотрено действующим законодательством и локальными актами Стороны;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, указанная сторона обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем приложении действий, когда такое нарушение подтверждено компетентными органами и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, пострадавшая от таких действий Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

11. Приложения

11.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения к Договору:

• приложение № 1 «Спецификация к Договору»;

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №

от « »___________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

___________Ткаченко В.П. ___________