Тендер - Имитаторы запаха наркотических веществ №292198579

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Типовой_ГК! ПРОЕКТ

Государственный контракт №_________

на поставку имитаторов запаха наркотических веществ

для обеспечения государственных нужд

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Петрозаводск «__» _______ 20___ г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия (УФСИН России по Республике Карелия), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик»
в лице ________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь протоколом закупочной сессии, проведенном на едином агрегаторе торговли от «___» _______ 2025 г. № ______, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт или Государственный контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Поставщик обязуется осуществить поставку имитаторов запаха наркотических веществ (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта и Спецификацией (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта,
а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Наименование, характеристики, наименование страны происхождения товара, количество, цена единицы Товара, общая стоимость, срок поставки Товара, место поставки Товара указаны в Приложение №1 (Спецификация).

1.3 Поставщик не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержден Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022
№ 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 3 мая 2022 г. № 252».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта составляет _________________________ (цифрами и прописью) копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек, (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, если поставщик не является плательщиком НДС).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и Контрактом.

2.3. Цена Контракта включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, расходы на упаковку, маркировку, доставку Товара и другие дополнительные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Сумма Контракта, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.5. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет.

2.6. Оплата за поставленный Товар надлежащего качества производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

Документом о приемке товара является Акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему Контракту), подписание которого со стороны Заказчика подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.7. В Акте обязательно подлежит указанию номер и дата Контракта.

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9 Государственный заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные настоящим Контрактом.

2.10. Обязательства Государственного заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика.

2.11. Увеличение стоимости товара после заключения Контракта не допускается.

3.СРОКИ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в рабочее время 09.00 часов до 16.00 часов, все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются за счет Поставщика по адресу: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 32А УФСИН России по Республике Карелия, с момента заключения Контракта в течение 20 (двадцати) календарных дней.

3.2. Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до планируемой даты поставки Поставщик в устной или письменной форме извещает Государственного заказчика, о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара.

3.3. Товар должен быть поставлен в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество и соответствие Товара:

- документы, удостоверяющие качество и соответствие, комплектность Товара (документ о соответствии Товара требованиям действующего законодательства и условиям Контракта: удостоверение, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.д.);

- отгрузочные и расчетные документы (товарная накладная и/или универсальный передаточный документ (УПД)), счет (счет-фактура));

- инструкция по эксплуатации (руководство либо паспорт), гарантийный талон;

- Акт, составленный по форме (Приложение №2 к Контракту), в 2-х экземплярах.

3.5. В случае, если документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, не переданы Поставщиком одновременно с Товаром, Товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке Товара без замечаний.

3.7 Государственный заказчик (Грузополучатель) в день доставки проверяет соответствие поставленного товара условиям настоящего Контракта, установленным в Приложении №1 к настоящему Контракту путем осуществления визуальной сверки поставленного товара и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту и качеству. Государственный заказчик (Грузополучатель) осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту и явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Факт приемки товара по количеству подтверждается путем подписания Поставщиком и Государственным заказчиком (Грузополучателем) товарной накладной (либо УПД) в 3 (трех) экземплярах.

3.8. В целях проверки соответствия предоставленного Поставщиком Товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта проводится приемка Товара (в том числе экспертиза поставленного Товара).

Приемка (в том числе экспертиза на соответствие Товара условиям Контракта) Товара проводится по адресу Государственного заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 32 а.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.

3.9. По вопросам приемки Товара по качеству и комплектности, не предусмотренными Контрактом, Стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

3.10. Приемка Товара, предусмотренного Контрактом, включая проведение
в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного Товара, осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней, за исключением приемки поставленного Товара приемочной комиссией.

3.11. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.12. По результатам проведения экспертизы поставленного Товара уполномоченные представители Государственного заказчика составляют заключение экспертизы в произвольной форме с указанием соответствия (несоответствия) поставленного Товара установленным требованиям, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

3.13. В соответствии с частью 8 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо поставленного Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком.

3.14. Подписание уполномоченными представителями Государственного заказчика заключения экспертизы с выводом о соответствии поставляемого Товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта является основанием для приемки Товара Государственным заказчиком.

3.15. Товар, не соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным.

3.16. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Государственный заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, Спецификацией (Приложение №1 к Контракту).

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, а также иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Государственному заказчику в соответствии с частями 20.1., 20.2. статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

4.1.5. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.6. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

4.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Государственного заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI. Контракта.

4.2.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона
№ 44-ФЗ) по согласованию с Государственным заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.2.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Государственный заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 4.3.2. Контракта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое решение в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI. Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

4.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставленного Товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта в период действия гарантийного срока на Товар;

устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара и в течение гарантийного срока на Товар;

что поставляемый Товар является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, не восстановленным, у которого не осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские свойства).

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар соответствует действующим в Российской Федерации требованиям к такому Товару, в том числе требованиям безопасности, и условиям Контракта.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты Товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Государственным заказчиком документа о приемке.

5.5. В пределах гарантийного срока Поставщиком безвозмездно осуществляется устранение выявленных недостатков и дефектов Товара, включая замену Товара ненадлежащего качества. Срок осуществления устранения недостатков и дефектов, включая замену Товара ненадлежащего качества, составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного извещения Государственного заказчика об обнаружении Товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку Товара к месту устранения недостатков и дефектов, включая замену.

5.6. Все расходы, связанные с устранением недостатков и дефектов, включая замену Товара ненадлежащего качества, в период гарантийного срока на всей территории Российской Федерации оплачиваются за счет Поставщика.

5.7. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.9. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

6.10. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом от его исполнения (в случае полного или частичного неисполнения условий настоящего Контракта Поставщиком) Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных убытков, обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта (статья 393 Гражданского кодекса РФ). Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского кодекса РФ.

6.16. В случае, если Государственный заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Государственному заказчику независимо от уплаты неустойки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Карелия в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Республики Карелия Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.4. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии.

8.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражном суде Республике Карелия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами, в том числе подписания Контракта на едином агрегаторе торговли усиленными квалифицированными электронными подписями Победителя закупочной сессии и лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика (в случае, если закупочная сессия состоялась).

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «20» декабря 2025 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

9.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом № 44-ФЗ. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

9.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик, в установленном Законом № 44-ФЗ порядке, направляет обращение в уполномоченный орган о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

9.6. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, поставка выполнение, которого являлись предметом расторгнутого контракта.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

10.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

11.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи Товара.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту

№_______ от «____»__________ 2025 г.

Спецификация

на поставку имитаторов запаха наркотических веществ

для нужд УФСИН России по Республике Карелия

Раздел 1. Наименование товара и описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Условия поставки (в том числе требования к поставке товара, упаковке
и остаточному сроку годности товара).

Требование к упаковке товара: Этикетка на банках должна состоять из бумаги
с надписями, выполненными типографским способом, маркировка упаковки товаров должна содержать наименование товара, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска.

Место поставки товара: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского д.32а. Доставка осуществляется в рабочее время с 9.00 до 16.00 часов. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика.

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта

Требование к товару: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, а также который не был восстановлен).

Требование к остаточному сроку годности товара: остаточный срок годности товара должен быть на момент поставки не менее 18 месяцев.

Имитаторы запаха наркотических веществ не должны представлять опасности
для здоровья людей и служебных собак в результате их использования и по токсичности должны относиться к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, а также не должны наносить вред окружающей среде.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Государственному контракту

№__________ от «____»_______________ 2025 г.

Акт приема-передачи товара №____

по Контракту от «___» __________ 20___ г. № __________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика в лице _________________ _______________________________________________, с одной стороны, и представитель Государственного заказчика, в лице _______________________________ _________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Контракта от «___»________2025 г. №_____, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

– товарная накладная от _____№_____;

– счет (и/или счет-фактура) от ______№______;

– надлежащим образом заполненный гарантийный талон Поставщика и (или) Производителя.

По качеству, количеству и комплектности Государственный заказчик к полученному товару претензий не имеет.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр –– Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон по Контракту

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_2025_ФКП_ГосНИИХП