Тендер - Изготовление и поставка изотопной продукции (Иридий) №281592214

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Повтор_Печатная_форма_от__08.10.2024_16_51_00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ «БРИФ»

Способ закупки: Прямая закупка у единственного поставщика (закупка способом «БРИФ».

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»:

СТ.3.2 Ч.1 П.К).

Наименование заказчика: АО "ТЕНЕКС ТС".

Местонахождение: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Озерковская, д. 28, стр.3 ..

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3 ..

Контактное лицо: Голованова Антонина Михайловна (АО "ТЕНЕКС ТС").

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0850 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0850.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет договора: Изготовление и поставка изотопной продукции (Иридий).

Состав, объем и количество товаров: в соответствии с проектом договора.

Срок (период) поставки товара: в соответствии с проектом договора.

Условия поставки товара: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.

Место поставки товара: В соответствии с проектом договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Тридцать шесть миллионов рублей) 00 копеек, включая НДС, валюта – Российский рубль (RUB).

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами ОКВЭД2, ОКПД2: ОКВЭД2 27.90.1, ОКПД2 27.90.11.316.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с проектом договора.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с проектом договора.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 09.10.2024.

Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 17.10.2024.

Поставщик вправе направить Заказчику, уточняющий запрос о даче разъяснений положений потребности Заказчика в ЦР «Бриф» посредством функционала ЦР «Бриф».

По окончании срока направления запросов, Заказчик размещает в ЦР «Бриф» ответы на поступившие в указанный срок запросы с указанием предмета запроса, но без указания поставщиков, от которых поступили данные запросы.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: в соответствии с информацией, указанной в ЦР «Бриф».

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: в соответствии с информацией, указанной в ЦР «Бриф».

21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: в соответствии с информацией, указанной в ЦР «Бриф».

22. Контрагент: определяется по результатам проведения закупки способом ЦР «Бриф».

23. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

24. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

25. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: техническое задание.

Проект_договора_Ir_192_2024_без_к-а.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______

г. _____._____.2024 г.

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____, действующего на основании ____, с одной стороны,

и Акционерное общество «ТЕНЕКС ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «ТЕНЕКС ТС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице технического директора Писарева Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При выполнении обязательств по настоящему Договору Покупатель и Поставщик руководствуются лицензиями в области использования атомной энергии, выданными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), и условиями их действия.

1.1.1. Лицензии Поставщика – _______:

1.1.2. Лицензии Покупателя – АО «ТЕНЕКС ТС»:

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ГН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 от 15.03.2024 со сроком действия до 15.03.2034.

1.2. Стороны обмениваются копиями лицензий, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, с условиями их действия и действующими изменениями до начала выполнения поставок Продукции в адрес Покупателя.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить изотопную продукцию на основе радионуклида иридий-192 (далее по тексту – Продукция) согласно Перечням (Приложения №№ 1, 2 к настоящему Договору), своевременно заказанную Покупателем и принятую Поставщиком к изготовлению.

2.2. Поставка Продукции осуществляется в упаковочных комплектах транспортных Поставщика (далее по тексту – тара). Тара является возвратной.

2.3. Покупатель обязуется принять, оплатить заказанную Продукцию согласно Перечням (Приложения №№ 1, 2 к настоящему Договору) и вернуть порожнюю тару Поставщика в установленный настоящим Договором срок.

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАКАЗА

3.1. Количество поставляемой Продукции удостоверяется товарными накладными или иными товаросопроводительными документами Поставщика.

3.2. Заказы на Продукцию с указанием типа Продукции, её количества, требуемых сроков поставки, условий изготовления, условий поставки и конечного потребителя Продукции оформляются по форме Приложения № 3 к настоящему Договору и являются после их согласования неотъемлемыми частями настоящего Договора.

3.3. Заказы Покупателя на поставку Продукции направляются Поставщику в срок не менее чем за 6 (Шесть) календарных месяцев до начала желаемого месяца поставки и исполняются Поставщиком по мере производственных возможностей с уведомлением Покупателя о сроках исполнения.

3.4. В течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения заказа Поставщик направляет письменное подтверждение приема этого заказа или предлагает встречные условия с указанием активности, количества и срока поставки Продукции. В случае согласия с условиями Поставщика Покупатель в течение 5 (Пять) рабочих дней направляет ответ о его согласии, либо встречное предложение. Отсутствие ответа либо встречного предложения от Покупателя в указанный срок означает согласие с предложенными условиями Поставщика, и заказ считается согласованным.

3.5. При оформлении заказов Покупатель должен руководствоваться основными характеристиками МЭД (А/кг) и активностью (Ки) для соответствующего типа Продукции.

3.6. Заказы Покупателя на поставку Продукции должны содержать требования по фасовке Продукции. При отсутствии данных требований Поставщик загружает Продукцию в тару максимально возможными фасовками по своему усмотрению.

3.7. При размещении заказа по активности (с указанием пределов по активности), при условии подтверждения со стороны Поставщика возможности изготовления Продукции, к которой предъявляются повышенные требования к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предъявляемыми к ним законом или в установленном им порядке (техническими условиями или техническими требованиями), цена указанной Продукции определяется в соответствии с Приложением № 1,2 к настоящему Договору.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИИ

4.1. Каждая единица поставляемой Продукции должна соответствовать требованиям действующих технических условий Поставщика.

4.2. Качество Продукции удостоверяется паспортом, передаваемым Поставщиком вместе с Продукцией Покупателю. Поставляемая по Договору Продукция должна иметь сертификат соответствия в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии (ОИАЭ), сертификат соответствия на материал особого вида, в случае, если Продукция соответствует требованиям, предъявляемым к РМОВ и которые должны передаваться Поставщиком вместе с продукцией Покупателю.

4.3. По согласованию Сторон в письменной форме допускается поставка Продукции с отклонениями от требований действующих технических условий.

4.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного и назначенного сроков службы на Продукцию, установленных для нее действующими техническими условиями или техническими требованиями. Гарантийный и назначенный срок службы на Продукцию указывается в паспорте.

4.5. Рекламации конечных потребителей по качеству Продукции Покупатель предъявляет Поставщику с приложением обосновывающих документов (актов, протоколов и т.д.). Заключение по рекламации Поставщик направляет Покупателю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты ее получения. По результатам рассмотрения рекламации Стороны принимают соответствующее решение. В случае подтверждения факта поставки некачественной Продукции по вине Поставщика, Поставщик обязуется на безвозмездной основе взамен изготовить и поставить аналогичную Продукцию либо возместить ее стоимость, стоимость по транспортировке и все прочие затраты, связанные с заменой некачественной Продукции, на Продукцию соответствующего качества, понесенные Покупателем по вине Поставщика.

СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. Срок поставки Продукции – с 15.01.2025 до 31.12.2025 с учётом п.п. 3.3 и 3.4 Договора при условии выполнения Покупателем п. 7.4 настоящего Договора. При нарушении Покупателем условий п. 7.4 настоящего Договора Поставщик оставляет за собой право на соразмерное увеличение срока поставки Продукции.

5.2. Не позднее первого рабочего дня месяца поставки Поставщик должен направить Покупателю перечень поставляемой Продукции с указанием даты поставки, условий поставки, типов используемой тары и ее загрузки.

5.3 Покупатель имеет право отказаться от заказанной Продукции не позднее, чем за 120 (Сто двадцать) календарных дней до месяца поставки.

5.4. О невозможности выполнения поставок в сроки, ранее согласованные Сторонами, Поставщик обязан уведомить Покупателя и сообщить новые сроки поставки или о невозможности исполнения заказа по техническим причинам не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до срока поставки.

5.5. Допускаются следующие условия поставки Продукции:

5.5.1. Самовывоз Продукции спецавтотранспортом со склада Поставщика по адресу: _____.

Право собственности на Продукцию на условиях самовывоза, а также все риски, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции Покупателю на складе Поставщика. Документами, подтверждающими передачу права собственности, являются товарная накладная по форме ТОРГ-12 и сопроводительная накладная на радиоактивные материалы с отметкой о приеме груза.

5.5.2. Доставка Продукции третьим лицом (перевозчиком) по поручению Покупателя спецавтотранспортом до пункта назначения, названного Покупателем, за счет Покупателя.

Право собственности на Продукцию, а также все риски переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции Представителю Покупателя на складе Поставщика. Документами, подтверждающими передачу права собственности, являются товарная накладная по форме ТОРГ-12 и сопроводительная накладная на радиоактивные материалы с отметкой о приеме груза.

5.5.3. Доставка Продукции Поставщиком до грузового терминала аэропорта «Кольцово» г. Екатеринбурга.

Поставщик за свой счет осуществляет доставку Продукции до грузового терминала аэропорта «Кольцово» г. Екатеринбурга. Все расходы, связанные с отправкой Продукции авиатранспортом из аэропорта «Кольцово» г. Екатеринбург и доставкой до аэропорта конечного пункта назначения, оплачиваются Покупателем.

При доставке Продукции до аэропорта «Кольцово» право собственности на Продукцию и все риски переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции на грузовом терминале аэропорта «Кольцово» г. Екатеринбург представителю Покупателя на основании доверенности, выданной Покупателем.

Датой перехода права собственности является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и сопроводительной накладной на Продукцию о приеме груза представителем Покупателя в аэропорту «Кольцово» г. Екатеринбурга.

5.6. Покупатель должен в письменном виде уведомить Поставщика о планируемой транспортировке Продукции не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого месяца поставки и при отправке третьим лицом (перевозчиком) предоставить информацию о реквизитах перевозчика с приложением лицензии на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании и доверенностью на право получения им Продукции и подписания необходимых документов.

5.7. Датой поставки является дата подписания Покупателем/представителем Покупателя товарной накладной ТОРГ-12 и сопроводительной накладной на радиоактивные материалы с отметкой о приёме груза.

5.8. Оформленный комплект документов (товарная накладная ТОРГ-12, счет-фактура), подтверждающий отгрузку Продукции Покупателю, Поставщик направляет по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с обязательной досылкой оригиналов по почте (товарная накладная ТОРГ-12, счет-фактура). Покупатель оформляет со своей стороны накладную ТОРГ-12 и 2 экз. оригинала ТОРГ-12 возвращает после оформления Поставщику.

5.9. Транспортировка Продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

ТАРА И УСЛОВИЯ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1. Продукция загружается в упаковочные комплекты транспортные (далее по тексту – тара) Поставщика. Тара Поставщика является возвратной, если иное не оговорено Сторонами. Покупатель своими силами и за свой счет возвращает порожнюю тару Поставщику.

6.2. Покупатель не вправе сдавать Тару Поставщика, Поставщик не вправе сдавать Тару Покупателя в аренду или в ссуду. Стороны обязаны использовать тару в соответствии с условиями настоящего Договора и исключительно по прямому назначению.

6.3. Срок возврата тары устанавливается не более шести месяцев с даты отгрузки тары с Продукцией со склада Поставщика (дата накладной на отгрузку Продукции) и до даты поступления на склад Поставщика (дата приема Поставщиком в сопроводительной накладной на отгрузку порожней тары).

По письменному согласию Сторон допускается продление срока возврата не более чем на 6 (Шесть) месяцев. Новый срок возврата согласовывается по запросу Покупателя не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока возврата тары. В свою очередь Поставщик оставляет за собой право, как подтвердить согласие, так и отказать в продлении срока возврата тары и потребовать вернуть тару в установленные настоящим Договором сроки.

Если запрос на продление срока возврата тары не поступает в назначенный срок и тара не возвращена в положенный срок, то Поставщик по истечению срока возврата выставляет штраф в соответствии с п. 8.11. настоящего Договора.

6.4. Возврат тары Покупатель осуществляет автотранспортом на склад Поставщика по адресу ___ за свой счет.

Отгрузку порожней возвратной тары и оформление сопроводительных документов на неё Покупатель выполняет в соответствии с требованиями «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6.5. Тара возвращается с сопроводительной накладной на отгрузку порожней тары. Обязательства Покупателя по возврату тары считаются исполненными в момент подписания сопроводительной накладной на отгрузку порожней тары Поставщиком.

6.6. Возвращаемая тара Поставщика должна быть в полной комплектности, без загрязнений (масла, мазута, смазки, чернил, скотча), без механических повреждений.

6.7. Допускается отгрузка Продукции в таре, принадлежащей Покупателю. При этом тара поставляется Поставщику укомплектованной, в технически исправном состоянии, в срок, не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до месяца поставки Продукции. На данную тару Покупатель предоставляет сертификат-разрешение и инструкцию (руководство) по эксплуатации, акт о проведении проверки тары на комплектность, работоспособность и пригодность к загрузке Продукции, и другую требуемую документацию.

6.8. О неисправности или некомплектности тары Покупателя, а также отсутствии необходимой документации, Поставщик извещает Покупателя в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты ее получения для принятия совместных мер по дальнейшему использованию тары.

6.9. При необходимости Поставщик производит техническое обслуживание и ремонт тары Покупателя за отдельную плату, согласованную Сторонами путем подписания отдельного Договора об оказании услуг.

6.10. При возврате Покупателем тары, содержащей в своем составе обедненный уран, в сопроводительной накладной должна быть сделана запись о том, что данные типы тары являются закрытыми радионуклидными источниками.

6.11. В случае утраты тары, а также невозможности вернуть тару по другим причинам Сторона, не возвратившая тару, обязана оплатить Стороне, предоставившей тару, рыночную стоимость тары, а также начисленный на данную стоимость тары налог на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации на основании претензии, выставленной Стороной, предоставившей тару, с приложением документов-обоснования для выставления претензии. Также виновная Сторона должна оплатить расходы, связанные с привлечением независимых оценщиков для определения рыночной стоимости тары.

6.12. В случае повреждения тары виновная Сторона обязана оплатить стоимость ремонта тары путем подписания отдельного Договора об оказании услуг. Цена Договора, порядок и условия оплаты ремонта тары будет согласован путем подписания Договора об оказании услуг. Стороны имеют право принимать участие в экспертизе тары на предмет оценки ее состояния и привлекать независимых оценщиков, при этом стоимость услуг независимого оценщика должна быть оплачена виновной Стороной.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Сумма Договора не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (Тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.

Сумма Договора определяется стоимостью Продукции (Приложения №№ 1, 2 к настоящему Договору). На стоимость Продукции начисляется налог на добавленную стоимость по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, действующей на момент исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

7.2. Поставщик перед отгрузкой каждой партии Продукции, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты отправки, выставляет Покупателю счет на авансовый платеж в размере 30 % от стоимости Продукции с учетом налога на добавленную стоимость, установленного налоговым законодательством Российской Федерации по ставке в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, действующей на момент исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

7.3. Счет на авансовый платеж Поставщик направляет Покупателю по факсимильной связи или электронной почте, а также почтой. Покупатель в день получения счета на авансовый платеж по факсимильной связи/электронной почте направляет Поставщику сообщение по факсимильной связи/электронной почте с подтверждением о получении этого счета.

7.4. Покупатель обязан в течение 7 (Семь) рабочих дней с момента получения счета на авансовый платеж произвести оплату на сумму, указанную в счете на авансовый платеж, и в течение одного рабочего дня с момента оплаты сообщить Поставщику по факсимильной связи/электронной почте об осуществлении им платежа.

7.5. В случае несвоевременного поступления авансового платежа от Покупателя, Поставщик имеет право задержать отгрузку Продукции. В этом случае дата отгрузки Продукции может быть перенесена Поставщиком на более поздний срок. Новая дата отправки будет согласовываться между сторонами дополнительно, но только после оплаты Покупателем счета на сумму авансового платежа.

7.6. Если задержка авансового платежа превысит 10 (Десять) рабочих дней после завершения изначально предполагаемого месяца поставки, то Поставщик имеет право отказаться от исполнения договорных обязательств в соответствующей части или полностью, и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших вследствие этого убытков, подтвержденных документально.

7.7. После отгрузки Продукции Поставщик выставляет Покупателю счет для проведения окончательных расчетов по оплате Продукции, с учетом налога на добавленную стоимость, установленного налоговым законодательством Российской Федерации по ставке в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, действующей на момент исполнения Поставщиком обязательств по договору. Одновременно, вместе со счетом для проведения окончательных расчетов, Поставщик направляет Покупателю товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру.

7.8. Счет для проведения окончательных расчетов, товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру Поставщик направляет Покупателю по факсимильной связи или электронной почте с обязательной досылкой оригиналов по почте. Покупатель в день получения счета по факсимильной связи/электронной почте направляет Поставщику сообщение по факсимильной связи/электронной почте с подтверждением о получении этого счета. Покупатель подписывает со своей стороны накладную ТОРГ-12 и 2 экз. оригинала ТОРГ-12 возвращает после подписания Поставщику.

7.9. Поставщик обязан оформлять счета-фактуры, которые он передает Покупателю согласно настоящему Договору, в соответствие с требованиями действующего законодательства - ст. 168, 169 Налогового кодекса, Правилами заполнения счета-фактуры, утвержденными Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137, с учетом изменений и дополнений, действующих на дату выставления счета-фактуры.

7.10. Покупатель производит оплату на сумму, указанную в счете на окончательный расчет, в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты отгрузки Продукции, и в течение одного рабочего дня с момента оплаты сообщает Поставщику по факсимильной связи/электронной почте об осуществлении им платежа.

7.11. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7.12. Поставщик имеет право приостановить поставки Продукции Покупателю в случае наличия у последнего задолженности по платежам за ранее поставленную Продукцию на дату очередной поставки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны гарантируют друг другу, что информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), содержащиеся на момент заключения договора в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), являются полными, точными и достоверными.

8.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за соответствие Продукции и товаросопроводительной документации заказам, действующим техническим условиям и действующей нормативно-правовой базе, а также за исправность собственной тары, в которой производится отгрузка Продукции.

8.3. Поставщик несет ответственность за соблюдение требований радиационной безопасности и за обеспечение физической защиты Продукции до момента перехода права собственности и рисков Покупателю.

8.4. Поставщик или Покупатель в соответствии с действующими нормативными актами и п. 5.4. настоящего Договора возмещают ущерб третьим лицам от радиационной аварии или инцидентов, возникших при транспортировании или хранении Продукции, поставляемой в рамках настоящего договора.

8.5. Поставщик обеспечивает требования радиационной безопасности и физическую защиту Продукции при временном хранении, а также исключение несанкционированного доступа к ней до момента передачи Покупателю.

8.6. Покупатель обеспечивает требования радиационной безопасности и физическую защиту Продукции после получения Продукции от Поставщика.

8.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.8. В случае нарушения срока окончательной оплаты Продукции, предусмотренного п. 7.10 настоящего Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости фактически поставленной, но не оплаченной Продукции за каждый календарный день просрочки, но не более 10% стоимости поставленной, но не оплаченной Продукции.

8.9. За нарушение сроков передачи Продукции или неполную ее передачу Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не переданной Поставщиком Продукции, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% стоимости непоставленной Продукции.

8.10. Ни одна из Сторон не может передать исполнение настоящего Договора частично или полностью третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.11. В случае нарушения срока возврата тары, предусмотренного п. 6.3. Договора, Покупатель обязан по требованию Поставщика за каждый невозвращенный упаковочный комплект транспортный уплатить штраф в размере 900 (девятьсот) рублей 00 копеек за каждый календарный день просрочки. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от возврата тары.

8.12. В случае отказа от получения Продукции Покупатель оплачивает по акту Поставщика все затраты, понесенные Поставщиком на момент отказа.

8.13. В случае нарушения Стороной требований п. 6.2. настоящего Договора, Сторона нарушившая требование, уплачивает собственнику Тары штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения.

8.14. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по Договору.

8.15. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

8.16. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

- Сторона не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни сама Сторона, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Стороны, её единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от её имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Сторона незамедлительно информирует об этом другую Сторону.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

9.1. Покупателю известно о том, что Поставщик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

9.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

9.3. В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Покупателем каких-либо положений п. 9.2. настоящего Договора Поставщик в адрес Покупателя направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 9.2. настоящего Договора Покупателем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

После письменного уведомления Поставщик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Контрагентом в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения Покупателем обязательств воздерживаться от запрещенных п. 9.2. настоящего Договора действий и/или неполучения Поставщиком в установленный п. 9.3. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Поставщик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

РЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (Двадцать) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

10.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

______;

АО «ТЕНЕКС ТС»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

ФОРС-МАЖОР

11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение условий настоящего Договора, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные и техногенные явления, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по причинам согласно п. 11.1. настоящего Договора, немедленно в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Наступление вышеуказанных обстоятельств должно быть официально удостоверено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

11.3. Если обстоятельства согласно п. 11.1. настоящего Договора будут длиться более 2-х месяцев, Стороны должны рассмотреть вопрос об урегулировании имеющихся обязательств по настоящему Договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Поставщик и Покупатель осуществляют свою деятельность по настоящему договору на основании лицензий Ростехнадзора РФ на соответствующие виды деятельности.

Покупатель предоставляет Поставщику копию лицензии на работы с радиоактивными веществами до начала выполнения поставок Продукции в его адрес.

12.2. В случае окончания срока действия, приостановления действия или отзыва лицензии соответствующая Сторона по настоящему Договору обязана немедленно известить об этом другую Сторону. При этом исполнение договорных обязательств по настоящему Договору приостанавливается до урегулирования вышеперечисленных обстоятельств.

12.3 Поставщик, уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком, претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком, продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком, документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик, предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

13.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Стороны вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора с предварительного согласия Сторон.

13.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

13.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

13.4. Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (Три) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному настоящим Договором или действующим законодательством РФ.

13.5. В случае передачи одной Стороной другой Стороне сведений, составляющих коммерческую тайну, Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, в противном случае такая информация не будет предоставлена.

13.6. Сторонами признается, что Конфиденциальная информация может быть раскрыта одной из Сторон без согласия другой Стороны следующим третьим лицам:

- организациям, осуществляющим ведение бухгалтерского и налогового учета, аудиторам, консультантам по бухгалтерскому и налоговому учету с целью обеспечения эффективного исполнения настоящего Договора и при условии, что такие третьи лица, которым должна быть раскрыта Конфиденциальная Информация, осознают конфиденциальный характер такой информации и приняли на себя письменные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении предоставленной им Конфиденциальной Информации.

СВЕРКА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

13.1 Стороны обязаны провести сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, однократно по факту исполнения договорных обязательств в полном объеме. Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.

13.2 Покупатель в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику или, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий, адрес электронной почты ____ или по факсимильной связи на номер ____.

УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

15.1. Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»:

15.1.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов: управление несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества; а также другие процессы и функционал ЕОС-Качество, о реализации которых Покупатель уведомляет Поставщика путем направления официального письма, осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).

15.1.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договоров, указанных в п. 15.1.1 процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения соответствующего договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства

15.1.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

15.1.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые содержатся в разделе 15.2 настоящего договора

15.1.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые содержатся в разделе 15.3 настоящего договора.

15. 2. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»:

15.2.1. Стороны настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

15.2.2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

15.2.3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

15.2.4. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

15.2.5. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

15.2.6. Стороны согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

15.2.7. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

15.2.8. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

15.2.9. При отсутствии электронной подписи у работников организации Покупателя и Поставщика, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

15.2.10. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

15.2.11. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная»

15.2.12. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

15.2.13. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

15.2.14. Стороны, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2.15 Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

15.3. Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество

15.3.1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 (Один) рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Потребителю на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 (Пять) рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Потребитель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 1000 руб. (одной тысячи рублей) за каждый случай такого нарушения.

15.3.2. В случае нарушения Потребителем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно просрочки рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Потребителем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 (Пять) рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Поставщик вправе требовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1000 руб. (одной тысячи рублей) за каждый случай такого нарушения.

15.3.3. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Потребителю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Потребителем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

15.3.4. Надлежащим доказательством просрочки подписания Потребителем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Потребителя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

15.3.5. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Потребителю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Потребителем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

15.3.6. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в разделе 15.3 настоящего Договора, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в п. 15.1 настоящего Договора и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий настоящего договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания обеими Сторонами до «31» декабря 2025 года, а в части расчётов и возврата тары до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

16.2. Права и обязанности у Сторон возникают только после согласования Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2002 г. № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

16.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.3. Документы, переданные по факсимильной связи/электронной почте, имеют юридическую силу до представления оригинала. В случае возникновения споров и разногласий, ответственность за достоверность переданной информации или документации, соответствие факсимильного/электронного сообщения переданному впоследствии оригиналу несет Сторона, передавшая факсимильное/электронное сообщение.

17.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Покупателя.

17.5. В случае изменения адреса и/или банковских реквизитов Сторона по настоящему Договору обязана немедленно уведомить другую Сторону о произошедшем изменении посредством факсимильной связи, электронной почты или другим доступным способом, с последующим предоставлением документов, свидетельствующих о произошедших изменениях.

18. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____от __.__.2024г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК С УЧЕТОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ С АКТИВНОСТЬЮ В ДИАПАЗОНЕ ПО ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору поставки

№ _______ от _____._____.2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК С УЧЕТОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО ЗАКАЗАННОЙ АКТИВНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору поставки

№ _______/ от _____._____.2024 г.

Форма

- Посмотреть таблицу с данными

Заказ №________

Просим Вас принять заказ на изготовление и поставку источников на основе радионуклида Иридий-192 типа ГИИД в ________________ 20 ___ г.

(месяц)

- Посмотреть таблицу с данными

Фасовать в контейнеры (количество, тип):

__________________________________ _____________ ______________________

Должность руководителя организации (подпись) (ФИО)

_______________________________________________________________________________

Форма заказа согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к договору поставки

№ _______ от _____._____.2024 г.

Форма

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_____

г.________ «___»________20__г.

Между ____________________________ и _____________________________,

(наименование и ИНН Стороны 1) (наименование и ИНН Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____20__г.

По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма акта сверки взаиморасчетов согласована сторонами.

- Посмотреть таблицу с даннымиЭлектронный_документ_ТЗ_на_2025_без_гиид-1,5

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

генерального директора

АО «ТЕНЕКС ТС»

____________ О.И. Козин

«___» _____ 2024 г.

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Изготовление и поставка изотопной продукции

Москва

2024

Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Изготовление и поставка изотопной продукции.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2025 года, (не бывшей в употреблении,

не восстановленной, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием

допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от

прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

27.90.11.316

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемая продукция предназначена для радиографического контроля сварных соединений и

основного металла оборудования и трубопроводов гамма-дефектоскопами.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При хранении, обращении и транспортировании изотопной продукции следует руководствоваться

ОСПОРБ-99/2010 и НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Изотопная продукция должна эксплуатироваться в воздушных средах

с загрязнением химическими веществами не более предельно допустимых концентраций для воздуха

производственных помещений по ГОСТ 12.1.005-88, при температуре от минус 10 до плюс 50°С,

влажности до 98% при температуре до плюс 40°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские

свойства) товаров

Радионуклид

Иридий-192

Иридий-192

Иридий-192

Иридий-192

Иридий-192

Иридий-192

Иридий-192

Иридий-192

Иридий-192

Иридий-192

Тип источника

ГИИД-1

ГИИД-2

ГИИД-3

ГИИД-4

ГИИД-5

ГИИД-6

ГИИД-7

ГИИД-11а-2

ГИИД-11а-3

ГИИД-11а-4

Максимальная активность, Ки

2,8

16

44

9,7х101

2,93х102

7,8х102

17,14х102

1,04х102

3,15х102

8,51х102

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного и

назначенного сроков службы на Продукцию, установленных для нее действующими техническими

условиями или техническими требованиями.

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Материал капсулы источника: сталь марки 12Х18Н10Т-ИД, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Маркировка наносится в соответствии с паспортом на источник.

Источник должен иметь маркировку, позволяющую идентифицировать заводской номер.

Маркировка должна наноситься на наружную поверхность капсулы источника любым способом

(например, гравировкой, травлением, несмываемой краской, нанесением штрих-кода).

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей ее сохранность при погрузке,

перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и

размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил,

действующих на транспорте в соответствии с требованиями «Правил безопасности при

транспортировании радиоактивных материалов» НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими

Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете

Министров СССР от 15.06.1965 г. №П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического

назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением

Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. №П-7.

Сдача-приемка упаковок, содержащих радиоактивные вещества (РВ) должна проводиться в

соответствии с требованиями к передаче РВ между организациями (раздел VII «Основных правил

учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Комплект документации при поставке Продукции должен включать в себя:

5.2.1 Паспорт завода изготовителя.

5.2.2 Товарную накладную.

5.2.3 Счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование источников должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи

«Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании

радиоактивных материалов (веществ)», СанПин 2.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Продукция транспортируется в таре Поставщика. Тара Поставщика является возвратной.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение источников должно производиться:

- в транспортных упаковочных комплектах в условиях складских помещений при температуре от

минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности до 98% при температуре 40 оС;

- в защитных контейнерах.

Запрещается хранение источников совместно со взрывчатыми, легковоспламеняющимися,

самовозгорающимися от воды или вызывающими коррозию или разрушение материалов веществами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного и

назначенного сроков службы на Продукцию, установленных для нее действующими техническими

условиями или техническими требованиями.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По окончании назначенного срока службы источники подлежат захоронению на специализированных

предприятиях.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При хранении, эксплуатации и транспортировании источников должны соблюдаться требования:

- «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);

- «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);

- «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Каждая единица поставляемой Продукции должна соответствовать требованиям действующих

технических условий или технических требований.

Качество Продукции удостоверяется паспортом (сертификатом качества). Поставляемая

Продукция должна иметь сертификат соответствия в области использования атомной энергии,

сертификат-разрешение на радиоактивный материал особого вида.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного

и назначенного сроков службы на Продукцию, установленных для нее действующими техническими

условиями или техническими требованиями.

Рекламации конечных потребителей по качеству Продукции Покупатель предъявляет Поставщику с

приложением обосновывающих документов (актов, протоколов и т.д.). Заключение по рекламации

Поставщик направляет Покупателю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, с даты ее получения.

По результатам рассмотрения рекламации Стороны принимают соответствующее решение.

При заключении договора между Покупателем и Поставщиком должны быть согласованы и

подписаны следующие условия:

- условия по управлению несоответствиями;

- условия по использованию «Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации

«Росатом» (ЕОС-Качество);

- условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая

система управления качеством Госкорпорации «Росатом».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Заказ источников может осуществляться также с указанием предела активности.

Срок поставки: по заявкам заказчика в период с января 2025 г. по декабрь 2025 г.

Объем поставок: по заявкам заказчика на сумму не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 рублей с НДС 20%.

Условия поставки Продукции: самовывоз Продукции Покупателем со склада Поставщика или по

согласованию сторон авиатранспортом до пункта назначения, названного покупателем.

Допускается доставка Продукции третьим лицом (перевозчиком) по поручению Покупателя до

пункта назначения, названного Покупателем, за счет Покупателя.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

-

Сокращение

Расшифровка сокращения

-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

-

Ведущий специалист

Наименование приложения

Номер страницы

-

-

В.А. Николаева

Электронный_документ_0._Ценовой_анализ..

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора

АО «ТЕНЕКС ТС»

_________________ Козин О.И.

«___» __________ 2024 года

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

В соответствии с Методикой расчета начальных (максимальных) цен договоров при

проведении закупок (далее – Методика) для получения достоверной информации о

действующих ценах на изготовление и поставку изотопной продукции (МТРиО, выполняемые

работы или оказываемые услуги, учтенные в главе 3 (кроме НИОКР))

1.

Данные о расчете начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ)

I. Исходные (требуемые) условия по планируемой закупке Срок поставки продукции – с

(условия платежа, срок поставки и оплаты, пункт 15.01.2025г. до 31 12.2025г;

назначения и т.д.)

Условия оплаты: аванс 30 % от

стоимости продукции,

окончательный расчет – в

течение 30 календарных дней с

даты отгрузки продукции.

II. Результаты поиска ИЦИ и используемые для расчета НМЦ на продукцию главы 3

настоящей Методики (кроме – НИОКР) ИЦИ:

(При выборе ИЦИ для расчета НМЦ должна учитываться степень предпочтительности их

использования. При отсутствии более приоритетных ИЦИ необходимо в ценовом анализе

указать, что информация отсутствует, с приложением подтверждающих документов

(отчет из ЕОС БДЦ, копии направленных запросов, отказы контрагентов и т.д.)

нет

1. Государственное, отраслевое регулирование цен,

биржевые цены

количество ИЦИ:0

нет

2. Цены приняты на основании п.п. 4, 5 главы 1 настоящей

Методики

количество ИЦИ:0

Поиск по идентичной продукции (полные аналоги), эквиваленты (для МТРиО):

3. ЕОС БДЦ (для МТРиО):

Х

да

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке товаров

(полные аналоги)

(количество ИЦИ:4)

поиск не производился

МТРиО-эквиваленты

(количество ИЦИ:0)

4. Запрос электронных ТКП:

Х

нет

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке товаров

(полные аналоги), работы, услуги (кроме фин.услуг)

(количество ИЦИ 0)

поиск не производился

МТРиО-эквиваленты

(количество ИЦИ 0)

5. Запрос адресных ТКП

Х

да

МТРиО, работы, услуги

(количество ИЦИ: 1)

поиск не производился

МТРиО-эквиваленты

(количество ИЦИ 0)

6. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (для

Х

МТРиО):

нет

МТРиО, идентичные для планируемых к закупке товаров

(полные аналоги)

(количество ИЦИ: 0)

1

МТРиО-эквиваленты

7.

Официальный государственный сайт закупок:

МТРиО, работы, услуги

МТРиО-эквиваленты

8.

Прейскурантные, каталожные цены, публикуемые в

печатном виде в собственных или сборных

прейскурантах, каталогах, бюллетенях

Х

нет

(количество ИЦИ 0)

поиск не производился

(количество ИЦИ 0)

МТРиО, работы, услуги

МТРиО-эквиваленты

9.

поиск не производился

(количество ИЦИ: 0)

Х

нет

(количество ИЦИ: 0)

поиск не производился

(количество ИЦИ: 0)

Справочные цены на продукцию, публикуемые в

российских и зарубежных информационно-справочных

изданиях

(бюллетенях),

специализированных

журналах, статистических и аналитических обзорах,

других печатных и интернет-изданиях

Х

нет

(количество ИЦИ 0)

поиск не производился

(количество ИЦИ 0)

МТРиО, работы, услуги

МТРиО-эквиваленты

10. Распечатки данных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также

официальные прайс-листы, публичные оферты и т.п.

МТРиО, работы, услуги

МТРиО-эквиваленты

III. Применение корректирующих поправок

IV. Массив найденных ИЦИ, в том числе (при

необходимости) с параметрическим приведением,

корректирующими поправками (разделы 2, 4 главы 3

Методики)

2

Х

нет

(количество ИЦИ 0)

поиск не производился

(количество ИЦИ 0)

применялись

ТКП № 1 - №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2/26280

от 15.08.2024 с указанием

стоимости

за

единицу

продукции;

1

договор-аналог

№3644/2022/6.2-ДОГ

от

30.12.2022

с

указанием

стоимости

за

единицу

продукции;

2

договор-аналог

№3421/2023/6.2-ДОГ

от

11.12.2023

с

указанием

стоимости

за

единицу

продукции;

3

договор-аналог

№3046/2023/6.2-ДОГ

от

04.10.2023

с

указанием

стоимости

за

единицу

продукции;

4

договор-аналог

№3869/2022/6.2-ДОГ

от

30.12.2022

с

указанием

V. Используемые для расчета НМЦ ИЦИ, в том числе (при

необходимости) приведенные (разделы 2, 4 главы 3

Методики)

VI. Начальная (максимальная) цена, в том числе НДС.

стоимости

за

единицу

продукции;

ТКП № 1 - №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2/26280

от 15.08.2024 с указанием

стоимости

за

единицу

продукции.

НМЦ единицы продукции по

ТКП 1 (ТКП №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2/26280

от 15.08.2024).

НМЦ договора (предельная

цена договора)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей с НДС

20%.

2. Расчет НМЦ

2.1. Применение корректирующих поправок:

- в связи с тем, что заказчик применяет налоговый вычет в отношении приобретаемой

продукции, расчет НМЦ единицы продукции проводим без НДС.

- цены договоров аналогов прошлых лет приведены к дате расчета НМЦ путем применения

индекса потребительских цен, который согласно данным Росстата на товары и услуги составил:

- с декабря 2023 – 1,0788;

- с октября 2023 – 1,0432;

- с января 2023 – 1,1285.

Поиск по эквивалентам не производился, так как закупка осуществляется для обеспечения

коммерческой деятельности Общества с целью поставки внутренним и внешним заказчикам

продукции конкретных наименований.

НМЦ единицы продукции установлена в соответствии с ТКП ФГУП «ПО «Маяк» от

15.08.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2/26280.

В связи с тем, что заключается рамочный договор на основании п. а) ч. 4 ст. 7.14. ЕОСЗ,

ТЗ установлен лимит, в пределах которого будет осуществляться поставка. Предельная

стоимость договора определена из расчета плановой потребности в продукции и составляет

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. с учетом НДС 20%.

Инициатор закупки:

Ведущий специалист

Николаева В.А.

3