Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Изготовление и поставка образцовых растворов радионуклидных (ОРР) №283432389

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_ответа_(ТКП)

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив техническое задание на право заключения договора на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], понимая и принимая установленные в нем требования и условия закупки, направляем технико-коммерческое предложение на:

_____________________________________________________________________________

(предмет договора)

Подтверждаем выполнение каждого пункта технического задания и согласны поставить товар/оказать услуги/выполнить работы на следующих условиях: см. таблицу ниже

ИЛИ

Мы согласны поставить товар/оказать услуги/выполнить работы на __________________________________

(предмет договора)

в соответствии с (выбрать необходимое: Техническим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему предложению на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Технико-коммерческое предложение действует ________________ (рекомендуется указывать в течение 60 календарных дней).

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ______________.

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения.

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Проект_договора

ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург « » 2024 г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Атомспецтранс» (АО «Атомспецтранс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного филиала АО «Атомспецтранс» Федуловой Елены Валерьевны, действующей на основании доверенности № 221 от 30.08.2024, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор заключается в целях поставки образцовых растворов радионуклидных (ОРР) на рынке Российской Федерации Покупателю, который является резидентом Российской Федерации.

Под Грузополучателями в настоящем договоре понимаются юридические лица, указанные Покупателем в Спецификации (Приложение 1 к Договору), которому фактически поставляется Продукция, на основании заключенного между Покупателем и Грузополучателем отдельного договора поставки. Грузополучатель должен иметь лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию радиационных источников.

Поставщик и Покупатель при выполнении взаимных обязательств по Договору руководствуются законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии, а также лицензиями и условиями действия лицензий, выданных Ростехнадзором Поставщику и Покупателю и иными документами, наличие которых прямо предусмотрено актами, нормами и правилами, обязательными к исполнению и применению Поставщиком и Покупателем, в том числе изданными органами государственной власти Российской Федерации, органами Таможенного союза, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Госкорпорацией «Росатом» (далее – Официальные требования).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя изготовление и поставку образцовых растворов радионуклидных (ОРР) (далее – Продукция), а Покупатель приемку и оплату Продукции, количество и характеристики которых приведены в Спецификации, оформленными в виде Приложения №1 к договору (далее – Спецификация) и Техническим заданием (Приложение №2 к договору, далее – Техническое задание).

Поставщик гарантирует, что поставляемая им Продукция принадлежит ему на праве собственности, не заложена и под арестом не состоит, не является предметом притязаний третьих лиц.

1.2. Качество поставляемой Продукции определяется документами, указанных в Спецификации и Техническом задании.

1.3. Ответственный представитель Покупателя: Главный специалист управления коммерции Тхаркахова Саида Руслановна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Ответственный представитель Поставщика: _________________________________

1.4. Поставка Продукции производится на основании разрешительной документации:

Покупателя:

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору -№ ЦО-(У)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть101 от 22.12.2022 со сроком действия до 22.12.2027 на право эксплуатации радиационных источников.

Поставщика:

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № _______________________ от __________ со сроком действия до _________ на эксплуатацию радиационного источника;

Грузополучателя - АО «АЭХК»:

Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,

- № ГН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 от 30.12.2021 на эксплуатацию ядерной установки;

- № ГН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 от 30.12.2021 на эксплуатацию ядерной установки.

2. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Поставляемая продукция оплачивается по цене в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. За поставленную продукцию, согласно настоящему договору, Покупатель перечисляет Поставщику: _____________________________________________________________________

2.3. Оплата продукции в размере 100% от ее стоимости производится через банк платежным поручением Покупателя в соответствии с действующими банковскими правилами в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения продукции. Оплата осуществляется на основании накладной, счет-фактуры и счета Поставщика.

2.4. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней по окончании срока действия Договора представляет подписанный акт сверки взаимных расчетов (Приложение № 2 к Договору), составленный по состоянию на дату окончания договора, в 2 (двух) экземплярах.

Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Продукция поставляется одной партией на основании Спецификации, которая определяют наименование Продукции, ее количество и сроки поставки.

3.2. Поставка Продукции производится Поставщиком при предоставлении Грузополучателем Заявки, оформленной на ___________(юр. адрес: ____________________________________) в соответствии с приложением 2 к ОСПОРБ-99/2010, копии лицензии или свидетельства о регистрации Ростехнадзора на право деятельности по обращению с радиоактивными веществами.

При отсутствии указанных документов срок поставки исчисляется с момента их полного получения от Покупателя или Грузополучателя.

Внимание! При составлении Отчета о получении радиоактивных веществ для контролирующего органа (ВИАЦ, РИАЦ, ЦИАЦ) указывать:

Поставщик:

3.3. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет вывоз Продукции со склада Поставщика.

3.4. Право собственности на Продукцию, переходят к Покупателю с даты поставки и подписания ТОРГ-12. Датой поставки считается дата передачи Продукции Поставщиком первому уполномоченному Покупателем перевозчику, что подтверждается сопроводительной накладной. Ответственность за обеспечение радиационной безопасности при поставке Продукции, а также за возмещение убытков и вреда от радиационного воздействия возлагается на Покупателя после передачи Продукции Поставщиком.

3.5. Приемка Продукции по количеству тарных мест и номенклатуре производится уполномоченным Покупателем перевозчиком, на складе Поставщика в момент передачи Продукции уполномоченному Покупателем перевозчику посредством подписания сопроводительной накладной. Покупатель на основании подписанной уполномоченным Покупателем перевозчиком сопроводительной накладной подписывает товарную накладную ТОРГ-12. Внутритарная приемка Продукции, предназначенной для поставки Грузополучателю, по количеству, качеству и комплектности, производится на складе Грузополучателя при вскрытии тары в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продукции Грузополучателем. При обнаружении брака или недостачи в поставленной Продукции Покупатель обязан предоставить акт о расхождениях (брак, недостача) и Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой или иным способом в срок не более 15 рабочих дней с даты получения Продукции Грузополучателем.

3.6. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.7. При обнаружении недостатков принятой Продукции, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Продукции, Поставщик отвечает за недостатки Продукции, если Покупатель докажет, что недостатки возникли до передачи Продукции Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

3.8. Ответственность за обеспечение радиационной безопасности, аварийное реагирование и физическую защиту, а также за возмещение убытков и вреда от радиационного воздействия при транспортировании Продукции, возлагается на Поставщика до момента передачи Грузополучателю.

3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю частную Программу обеспечения качества при обращении с радиоактивными веществами при их транспортировании.

3.10. Поставщик гарантирует безопасную эксплуатацию и надежность Продукции в течение всего назначенного срока службы, указанного в паспорте изготовителя при соблюдении условий эксплуатации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

4.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

4.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

5. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адресов электронной почты Поставщика _________________на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

5.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

5.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

5.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

6.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

6.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

6.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

6.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

6.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение трех рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

6.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

6.7. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:

6.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.

6.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

6.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

7. РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ

7.1 Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

7.2. Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

7.2.1. выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и убытки, причиненные таким нарушением;

7.2.2. выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии к качеству Продукции по Договору и убытки, причиненные ненадлежащим качеством Продукции;

7.2.3. судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

7.2.4. судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии Покупателя к качеству Продукции по Договору и возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Продукции;

7.2.5. подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Продукции по Договору, нарушающей права третьих лиц;

7.2.6. подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

7.3. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. По согласованию Сторон сроки поставки могут изменяться.

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования их путем переговоров спорные вопросы разрешаются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. При изменении банковских реквизитов, закрытии расчетного счета, ликвидации предприятия данная Сторона обязана в течение 2 (двух) дней уведомить об этом другую Сторону. При неисполнении данного обязательства другая Сторона освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вызванных вышеуказанными действиями (бездействием).

8.4. В случае просрочки поставки продукции Покупатель может выставить Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,01% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок продукции. Данная неустойка подлежит уплате Поставщиком на основании предъявления ему Покупателем письменной претензии с требованием об уплате неустойки.

8.5. За просрочку оплаты продукции Поставщик может выставить Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,01% от стоимости не оплаченной в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не оплаченной в срок продукции. Данная неустойка подлежит уплате Покупателем на основании предъявления ему Поставщиком письменной претензии с требованием об уплате неустойки.

8.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах с приложениями, из которых один экземпляр находится у Поставщика, другой - у Покупателя.

8.7. Каждая из Сторон признает действительными договор, все изменения и дополнения к нему, оформленные в надлежащем порядке и отправленные другой Стороне по факсу, при условии последующего предоставления подлинников этих документов.

8.8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2024 г., а в части взаиморасчетов до момента выполнения Сторонами своих обязательств.

8.9. Продукция по истечении назначенного срока службы или в случае, если отпала необходимость в использовании, подлежит утилизации силами уполномоченной организации или приемке на утилизацию Поставщиком, оформляемой отдельным договором за дополнительное вознаграждение.

8.10. При передаче продукции, выведенной из эксплуатации, Поставщику она не должна быть переведена в категорию РАО.

8.11. Настоящий договор содержит следующие приложения:

Приложение 1. Спецификация;

Приложение 2. Техническое задание;

Приложение 3. Форма Акт сверки расчетов;

Приложение 4. Сведения о бенефициарах.

9. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______________

от 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего:

Каждый ОРР поставляется с паспортом и сертификатом калибровки.

Погрешность определения активности: ± 4% (P=0,95).

Отклонение от номинального значения активности радионуклида в источнике ± 15%.

Срок поставки: до 01 декабря 2024 года.

Грузополучатель: АО «АЭХК».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _________________

от 2024 г.

Техническое задание

на поставку товаров

Предмет закупки: Изготовление и поставка образцовых растворов радионуклидных (ОРР)

Санкт-Петербург

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Расширенная неопределённость результата измерений активности ±4 % для P=0.95

Растворы поставляются с паспортами и сертификатами калибровки.

Назначенный срок хранения в закрытом виде – не более 5 лет.

Отклонение от номинального значения удельной активности радионуклида в растворе ± 15%.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Назначенный срок службы Продукции устанавливается в соответствии с техническими условиями изготовителя и указывается в паспорте изготовителя.

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В соответствии с нормативной документацией изготовителя, и должна удовлетворять требованиям НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Конструкция должна исключать поступление содержащихся в Продукции радиоактивных веществ в окружающую среду в течение всего назначенного срока службы.

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Продукция должна удовлетворять нормативным требованиям изготовителя в течение всего назначенного срока службы при и после воздействия на неё внешних факторов.

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Маркировка Продукции должна соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Классификация и маркировка», отвечать требованиям НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

Маркировка должна содержать данные, необходимые для определения торговой марки, производителя, страны изготовления, и другие данные с целью идентификации Продукции и определения соответствия поставленной Продукции заявленным требованиям.

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

Продукция должна поставляться в невозвратном сертифицированном упаковочном комплекте транспортном (далее УКТ) типа А. УКТ должны обеспечивать безопасную транспортировку источников и не допускать повреждение целостности источников во время транспортировки в соответствии с Федеральными нормами и правилами НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № __________________ от 2024 г.

.

(ФОРМА)

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СО ГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору № __________________

от 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия

(наименование организации, представляющей информацию/субподрядчика (соисполнителя))

№ п/п

Информация об контрагенте/субподрядчике (соисполнителе)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) *****

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№ п/п**

ИНН

ОГРН

Наименование / ФИО***

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель/ /участник/акционер/бенефициар****

Доля участия

Руководитель контрагента_____________________________________________ Ф.И.О.

(подпись, дата)

Техническое_задание_ОРР

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Северо-Западного

Директор АО «Атомспецтранс»

филиала АО «Атомспецтранс»

_________________ Е.В. Федулова

_______________ В.В. Нащокин

«

«

»

2024 г.

»

2024 г.

Техническое задание

на поставку товаров

Предмет закупки: Изготовление и поставка образцовых растворов радионуклидных (ОРР)

Санкт-Петербург

2024

1

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче покупателю технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Изготовление и поставка образцовых растворов радионуклидных (ОРР) (далее –

Продукция).

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая Продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2024 года, (не

бывшей в употреблении, не восстановленной), не являться выставочным образцом,

свободной от прав третьих лиц.

Дата изготовления Продукции указывается в паспорте изготовителя.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

27.90.11.317 – Образцовые источники

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукция применяется для поверки, градуировки и калибровки приборов

системы радиационного контроля.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с техническими условиями изготовителя. Условия эксплуатации

указываются в паспорте изготовителя Продукции.

Поставщик обеспечивает безопасную эксплуатацию и надежность Продукции в

течение всего назначенного срока службы, указанного в паспорте изготовителя

Продукции при соблюдении условий эксплуатации.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

№ п/п

Наименование

Кол-во, шт.

ОРР – Cs-134 – Хлорид Цезия-134 в

1.

1

0.5М соляной кислоте, удельная активность 10 кБк/г,

5 г, активность фасовки 50 кБк

ОРР - Pu▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНитрат Плутония-242 в

2.

1

0.1М азотной кислоте - удельная активность 0,1 кБк/г,

5 г, активность фасовки 0,5 кБк

Расширенная неопределённость результата измерений активности ±4 % для P=0.95

Растворы поставляются с паспортами и сертификатами калибровки.

Назначенный срок хранения в закрытом виде – не более 5 лет.

Отклонение от номинального значения удельной активности радионуклида в растворе

± 15%.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Назначенный срок службы Продукции устанавливается в соответствии с

техническими условиями изготовителя и указывается в паспорте изготовителя.

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В соответствии с нормативной документацией изготовителя, и должна

удовлетворять требованиям НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Конструкция должна исключать поступление

содержащихся в Продукции радиоактивных веществ в окружающую среду в течение

всего назначенного срока службы.

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

3

Продукция должна удовлетворять нормативным требованиям изготовителя в

течение всего назначенного срока службы при и после воздействия на неё внешних

факторов.

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Маркировка Продукции должна соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Источники

ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка,

транспортирование и хранение», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Классификация и

маркировка», отвечать требованиям НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правила безопасности при

транспортировании радиоактивных материалов».

Маркировка должна содержать данные, необходимые для определения торговой

марки, производителя, страны изготовления, и другие данные с целью идентификации

Продукции и определения соответствия поставленной Продукции заявленным

требованиям.

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

Продукция должна поставляться в невозвратном сертифицированном

упаковочном комплекте транспортном (далее УКТ) типа А. УКТ должны обеспечивать

безопасную транспортировку источников и не допускать повреждение целостности

источников во время транспортировки в соответствии с Федеральными нормами и

правилами НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных

материалов»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок поставки, сдачи и приемки

5.1.1. Продукция поставляется одной партией.

5.1.2. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет вывоз Продукции

со склада Поставщика.

5.1.3. Право собственности на Продукцию, переходят к Покупателю с даты

поставки и подписания ТОРГ-12. Датой поставки считается дата передачи Продукции

Поставщиком

первому

уполномоченному

Покупателем

перевозчику,

что

подтверждается сопроводительной накладной. Ответственность за обеспечение

радиационной безопасности при поставке Продукции, а также за возмещение убытков

и вреда от радиационного воздействия возлагается на Покупателя после передачи

Продукции Поставщиком.

5.1.4. Приемка Продукции по количеству тарных мест и номенклатуре

производится уполномоченным Покупателем перевозчиком, на складе Поставщика в

момент передачи Продукции уполномоченному Покупателем перевозчику посредством

подписания сопроводительной накладной. Покупатель на основании подписанной

уполномоченным

Покупателем

перевозчиком

сопроводительной

накладной

подписывает товарную накладную ТОРГ-12. Внутритарная приемка Продукции,

предназначенной для поставки Грузополучателю, по количеству, качеству и

комплектности, производится на складе Грузополучателя при вскрытии тары в

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продукции Грузополучателем. При

обнаружении брака или недостачи в поставленной Продукции Покупатель обязан

предоставить акт о расхождениях (брак, недостача) и Извещение о выявленных

недостатках с указанием сроков по устранению недостатков Поставщику

телеграммой, почтой, электронной почтой или иным способом в срок не более 15

рабочих дней с даты получения Продукции Грузополучателем.

5.1.5. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все

недостатки. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки,

4

Покупатель вправе предъявить Поставщику требования в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.1.6. При обнаружении недостатков принятой Продукции, которые не могли

быть обнаружены в ходе приемки Продукции, Поставщик отвечает за недостатки

Продукции, если Покупатель докажет, что недостатки возникли до передачи

Продукции Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов

при поставке товаров

Комплект документации при поставке Продукции должен включать в себя:

5.2.1. Паспорта завода изготовителя, сертификат калибровки на каждую единицу

Продукции и сертификат на УКТ (по требованию Покупателя),

5.2.2. Товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной

Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьэкз.

5.2.3. Счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями статьи 169 НК

РФ – 1 экз.,

5.2.4. Счет.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Требования не предъявляются. Покупатель самостоятельно производит вывоз

Продукции со склада Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Продукции осуществляется в соответствии с СП 2.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010), ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Источники ионизирующего излучения радионуклидные

закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», требованиями

нормативной документации на Продукцию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с техническими условиями

изготовителя и указывается в паспорте изготовителя на каждую единицу

поставляемой Продукции.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Источники закрытые радиоактивные. Общие положения», нормам радиационной

безопасности и экологическому законодательству РФ.

По окончании назначенного срока службы Продукция подлежит захоронению

(переработке) на специализированном предприятии в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При хранении, эксплуатации и транспортировании Продукции должны быть

обеспечены условия для исключения разгерметизации источников (механическое

повреждение, воздействие агрессивной среды) и соблюдаться требования:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) «Источники ионизирующего излучения

радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний. Нормы степеней

жесткости при климатических и механических воздействиях (с Изменением № 1)»;

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Источники закрытые радиоактивные. Общие положения»;

5

- СП 2.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Основные санитарные правилами обеспечения радиационной

безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

- СанПиН 2.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарные правила по радиационной безопасности персонала

и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»;

- СанПиН 2.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; - НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных

отходов в организации»;

- НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников».

- НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правил физической защиты радиоактивных веществ и радиационных

источников при их транспортировании»;

- НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Требований к планированию и обеспечению готовности к ликвидации

последствий аварий при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных

веществ».

Поставщик гарантирует безопасную эксплуатацию и надежность Продукции в

течение всего назначенного срока службы, указанного в паспорте изготовителя при

соблюдении условий эксплуатации.

В паспорте на Продукцию должна быть указана категория по радиационной

опасности согласно НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Ответственность за обеспечение радиационной безопасности и физической

защиты при поставке Продукции, а также за возмещение убытков и вреда от

радиационного воздействия возлагается на Поставщика до момента передачи права

собственности Покупателю.

Покупатель обеспечивает требования радиационной безопасности и физической

защиты Продукции, а также возмещение убытков и вреда от радиационного

воздействия с момента передачи права собственности после получения Продукции от

Поставщика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям,

указанным в настоящем Техническом задании, нормативной документации на

Продукцию, в том числе техническим условиям изготовителя на Продукцию и

подтверждаться паспортом изготовителя.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Продукция поставляется одной партией.

Срок поставки до 01.12.2024

Конечный грузополучатель: АО «АЭХК» Иркутская область, г. Ангарск, ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация, предоставляемая вместе с Продукцией, должна быть

оформлена на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

Сокращение

п/п

1. ОРР

2. ГОСТ

Расшифровка сокращения

Образцовый раствор радионуклидный

Государственный стандарт

6

3. СанПиН

4. НП

5. УКТ

Главный специалист

Санитарные правила и нормативы

Федеральные нормы и правила в области использования

атомной энергии

Упаковочный комплект транспортный

С.Р. Тхаркахова

7