Тендер - Кислота серная техническая улучшенная №287288061

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):г. Зеленогорск, ул. Ручейная, 3.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.12.2024 по 20.12.2024Место предоставления документации:Единая информационная система (ЕИС)Порядок предоставления документации:В соответствии с регламентом работы ЕИСОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_о_закупке_у_единственного_поставщика

Содержание Документации о закупке у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя):

№ П/П

СОДЕРЖАНИЕ

1

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

2

РАЗДЕЛ 2 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)»

3

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

4

РАЗДЕЛ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1.1 Общие сведения о закупке у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

Настоящая документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд

Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска (далее – Положение).

Закупка у единственного поставщика осуществляется, когда договор заключается

напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании и в случаях,

предусмотренных Положением.

В рамках Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в Извещении о

ее проведении и в настоящей Документации о закупке у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) используются термины, определенные в подразделе 1.2 настоящей Документации о

закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.2 Термины и определения

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ закупки

товаров, работ, услуг при котором Заказчик предлагает заключить Договор только одному

поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении Договора от

одного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных Положением о

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд

Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС).

Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (Заказчик)

– Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС).

Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) –

документ, содержащий сведения, установленные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», опубликованный в

установленном порядке.

Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях, порядке закупки у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого в

результате данной закупки договора.

Участник закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – любое

юридическое или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника

процедур закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе

индивидуальный предприниматель или несколько

индивидуальных предпринимателей,

выступающих на стороне одного участника закупки, которому Заказчик предложил заключить

договор либо от которого Заказчик принял предложение о заключении договора в качестве

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных Положением о

закупках.

Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) - предельная цена

товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

Договор (предмет) – поставка кислоты серной технической улучшенной.

Официальный сайт — Единая информационная система (ЕИС) размещения информации о

закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru).

РАЗДЕЛ 2. Порядок проведения Закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

2.1. Общий порядок проведения Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.2. Заказчик обеспечивает размещение Документации о закупке у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) в ЕИС (на официальном сайте).

2.3. Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для

Заказчика.

2.4. Заказчик вправе вносить изменения в извещение и документацию о закупке у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются на

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении

указанных изменений.

Порядок заключения договора

2.6. Договор заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

нормативными правовыми актами РФ.

2.7. Стороны вправе вносить изменения и (или) дополнения в договор, а также расторгать

заключенный договор по результатам закупки в порядке и по основаниям, предусмотренным

законодательством и таким договором.

Информационная карта закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

№

п/

п

1

2

3

4

5

6

Наименование п/п

Содержание п/п

Наименование Заказчика

Муниципальное унитарное предприятие тепловых

сетей г. Зеленогорска (МУП ТС).

Место нахождения, почтовый Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ,

адрес, адрес электронной почты, г. Зеленогорск, Красноярский край,

номер

контактного

телефона ул. Майское шоссе, 19

заказчика;

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, г. Зеленогорск,

Красноярский край, ул. Майское шоссе, 19 а/я 31

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Начальник отдела по организации закупок Харитонов

Максим Владимирович, тел.: 8 (39169) 33884

Способ закупки

Закупка у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя)

Основание

закупки

единственного

поставщика

пункт Положения о закупках

у п.п. 27 п. 17.1 главы 17 Положения о порядке

- проведения регламентированных закупок товаров,

работ, услуг для нужд Муниципального унитарного

предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП

ТС)

Закупка осуществляется только Установлено

для участия субъектов малого и

среднего предпринимательства (в

соответствии с п. 4 пп. «б»

Положения

об

особенностях

участия субъектов малого и

среднего предпринимательства в

закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических

лиц, годовом объеме таких

закупок и порядке расчета

указанного объема

(утв.

постановлением

Правительства РФ от 11 декабря

2014 г. N 1352)

Единственный

поставщик Поставщик:

Общество

с

ограниченной

(подрядчик, исполнитель)

ответственностью «Сибхимреактивснаб» (ООО

(наименование, ИНН/ КПП, место «СХРС»)

нахождения)

Юридический адрес:660013, г. Красноярск,

ул. Тамбовская, зд. 35А/1

Почтовый адрес:660124, г. Красноярск,

ул. Тамбовская, зд.35А/1

тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты:

ИНН/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ООО "Банк Точка" г. Москва

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5050 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКФС 16,

ОКОПФ 12300, ОКВЭД 46.12.31.

№

п/

п

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Наименование п/п

Содержание п/п

Наименование предмета закупки у Поставка кислоты серной технической улучшенной

единственного

поставщика

(подрядчика, исполнителя):

Место

поставки

товара,

выполнения

работ,

оказания

услуг;

Условия и сроки (периоды)

поставки товара, выполнения

работы, оказания услуги;

Объем поставляемого товара,

выполняемых работ, оказываемых

услуг;

Начальная (максимальная) цена

договора

Российская Федерация, Красноярский

Зеленогорск, ул. Ручейная, 3.

край,

г.

Условия поставки Товара: Поставка каждой отдельной

партии товара осуществляется Поставщиком. Срок

поставки до 30 июня 2025 года.

41,05т

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три миллиона девятьсот девяносто девять

тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том

числе НДС 20% –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот шестьдесят

шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок,

место

и

порядок Документация размещается в форме электронного

предоставления документации о документа в ЕИС.

закупке, размер, порядок и сроки

внесения

платы,

взимаемой

заказчиком за предоставление

документации, если такая плата

установлена

заказчиком,

за

исключением

случаев

предоставления документации в

форме электронного документа;

Требования

к

качеству, В соответствии с условиями договора.

техническим характеристикам и

иные требования к услугам:

Требования к содержанию, форме, Не установлены.

оформлению и составу заявки на

участие в закупке:

Форма, сроки и порядок оплаты:

В соответствии с условиями договора

Порядок формирования цены Коммерческое предложение

договора:

Порядок, место, дата начала и Не установлены

дата окончания срока подачи

заявок на участие в закупке:

Требования к участнику закупки:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в

соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставку

товара, выполнение работы и оказание услуги,

являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки юридического

лица

и

отсутствие

решения

арбитражного суда о признании участника закупки –

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об

открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника

№

п/

п

Наименование п/п

Содержание п/п

закупки в порядке, установленном Кодексом

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях на дату подачи заявки на участие в

закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по

налогам,

сборам

задолженности

по

иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации (за исключением

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах, которые реструктурированы в соответствии с

законодательством Российской Федерации, по

которым имеется вступившее в законную силу

решение суда о признании обязанности заявителя по

уплате этих сумм исполненной или которые признаны

безнадежными к взысканию в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах) за прошедший календарный год, размер

которых превышает двадцать процентов балансовой

стоимости активов участника закупки, по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный

период.

Участник

закупки

считается

соответствующим установленному требованию в

случае, если им в установленном порядке подано

заявление об обжаловании указанных недоимки,

задолженности и решение по такому заявлению на

дату рассмотрения заявки на участие в закупке не

принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица

либо у руководителя, членов коллегиального

исполнительного органа, лица, исполняющего

функции единоличного исполнительного органа, или

главного бухгалтера юридического лица - участника

закупки судимости за преступления в сфере

экономики и (или) преступления, предусмотренные

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации (за исключением лиц, у

которых такая судимость погашена или снята), а

также неприменение в отношении указанных

физических лиц наказания в виде лишения права

занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью, которые связаны с

поставкой товара, выполнением работы, оказанием

услуги, являющихся объектом осуществляемой

закупки, и административного наказания в виде

дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в

течение двух лет до момента подачи заявки на участие

в закупке не было привлечено к административной

ответственности за совершение административного

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28

Кодекса Российской Федерации об административных

№

п/

п

19

Наименование п/п

Перечень

документов,

представляемых

участником

закупки для подтверждения его

соответствия,

установленным

требованиям:

Содержание п/п

правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными

правами

на

результаты

интеллектуальной

деятельности, если в связи с исполнением Договора

Заказчик приобретает права на такие результаты, за

исключением случаев заключения Договоров на

создание произведений литературы или искусства,

исполнения, на финансирование проката или показа

национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и

Заказчиком конфликта интересов, под которым

понимаются случаи, при которых руководитель

Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке

с

физическими

лицами,

являющимися

выгодоприобретателями,

единоличным

исполнительным органом хозяйственного общества

(директором,

генеральным

директором,

управляющим, президентом и другими), членами

коллегиального

исполнительного

органа

хозяйственного

общества,

руководителем

(директором, генеральным директором) учреждения

или унитарного предприятия либо иными органами

управления юридических лиц - участников закупки, с

физическими

лицами,

в

том

числе

зарегистрированными в качестве индивидуального

предпринимателя, - участниками закупки либо

являются близкими родственниками (родственниками

по прямой восходящей и нисходящей линии

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и

внуками),

полнородными

и

неполнородными

(имеющими общих отца или мать) братьями и

сестрами), усыновителями или усыновленными

указанных

физических

лиц.

Под

выгодоприобретателями для целей настоящего

подпункта понимаются физические лица, владеющие

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или

через несколько юридических лиц) более чем десятью

процентами голосующих акций хозяйственного

общества либо долей, превышающей десять

процентов в уставном капитале хозяйственного

общества.

9) отсутствие информации об участнике закупки в

реестре

недобросовестных

Поставщиков,

предусмотренном статьей 5 Федерального закона №

223-ФЗ, и в реестре недобросовестных Поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Копия документа, подтверждающего право

осуществлять поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг, являющихся предметом закупки (При

установлении

законодательством

РФ

соответствующего требования).

2.

Копия

Свидетельства

о

государственной

регистрации

юридического

лица,

заверенная

№

п/

п

20

21

22

Наименование п/п

Содержание п/п

уполномоченным лицом и печатью организации.

3. Копия Свидетельства о постановке на учет в

налоговом органе юридического лица по месту

нахождения на территории Российской Федерации,

заверенная уполномоченным лицом и печатью

организации.

Формы, порядок, дата начала и Не предусмотрено

дата

окончания

срока

предоставления

участниками

закупки разъяснений положений

документации о закупке:

Критерии оценки и сопоставления Не предусмотрено

заявок на участие в закупке у

единственного

поставщика

(подрядчика, исполнителя):

Порядок оценки и сопоставления Не предусмотрено

заявок на участие в закупке:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №10803

на поставку кислоты серной технической улучшенной

г. Зеленогорск

«___» ________2024г.

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС),

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Филонова Сергея Петровича,

действующего на основании Устава, приказа № 670к от 05.11.2024г., доверенности №08-07/58-Д

от 05.11.2024г., с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью

«Сибхимреактивснаб» (ООО «СХРС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

директора Вертеговой Альфии Фанавиевны , действующего на основании Устава, с другой

Стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

и на основании п.п. 27 п. 17.1 главы 17 Положения о порядке проведения регламентированных

закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей

г. Зеленогорска (МУП ТС), заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке кислоты

серной технической улучшенной (далее – Товар) в количестве и срок, в соответствие с

Техническим заданием (приложение №1) и Спецификацией (приложение № 2).

1.2. Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки

Товара (товарная накладная, счет, счет-фактура), копиями документов, выданных

уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие Товара, если

таковые предусмотрены постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, или

Техническими регламентами.

Товар должен сопровождаться технической документацией (паспортом качества на партию,

сертификатом соответствия ГОСТ, сертификатом о соответствии материалов категории

экологически чистых, свидетельством о государственной регистрации,) на русском языке.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч

девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот шестьдесят

шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

2.2. Валютой для установления цены Договора и расчетов с Поставщиком является рубль

Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку,

транспортные расходы а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других

обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением Договора.

2.5. Не заявленный товар не поставляется и не оплачивается. По согласованию сторон

допускается увеличение или уменьшение, предусмотренное договором количества поставляемого

товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 Договора, по

безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика,

указанный в Договоре, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры или

универсального передаточного документа в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания

Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

3.2. Цена товара является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

3.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в письменной форме в течение 3

рабочих дней сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на

указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств

Поставщика по настоящему Договору.

4.1.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном

порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.5. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных

настоящим Договором сумм неустоек за неисполнение своих обязательств, взыскивать их в

судебном порядке.

4.1.6. При направлении в суд искового заявления с требованием о расторжении настоящего

Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с

положениями действующего законодательства и условиями Договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями

настоящего Договора.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в

части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком товарной

накладной по настоящему Договору.

4.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями

настоящего Договора.

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по

вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

4.3.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,

предусмотренных Договором, направлять Заказчику требование об уплате в добровольном

порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.5. В случае неуплаты Заказчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим

Договором сумм неустоек за неисполнение своих обязательств, взыскивать их в судебном

порядке.

4.3.6. При направлении в суд искового заявления с требованием о расторжении настоящего

Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с

положениями действующего законодательства и условиями Договора

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями

настоящего Договора и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1

настоящего Договора.

4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения

своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении

Договора.

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения

в срок не позднее 5 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае

непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим

местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

4.4.4. Гарантировать качество Товара.

5.СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1.Поставка каждой отдельной партии товара осуществляется Поставщиком в объеме не менее

0,180 тонны и не более 1,0 тонны товара, каждые 3-10 дней, путем его доставки до склада

Заказчика, расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Ручейная, 3,

согласно поданным заявкам Заказчика. Право выбора вида транспорта и определения других

условий доставки принадлежит Поставщику. Доставка осуществляется за счет Поставщика.

5.2.Срок поставки и объем каждой отдельной партии товара определяются потребностями

Заказчика в товаре в определенный период времени и указываются в заявках Заказчика. Заявка

должна содержать наименование товара, количество и срок его поставки и должна быть

направлена в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Заявки

направляются на адрес Поставщика путем почтового отправления заказным письмом с

уведомлением или на адрес электронной почты, указанный в реквизитах настоящего Договора.

5.3.Датой поставки товара считается дата подписания сторонами товарной накладной.

Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи

товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается датой, указанной в

товарной накладной.

5.4.Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (время

местное) с понедельника по четверг. с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. в пятницу.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям

настоящего Договора.

6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные

пунктом 1.2. настоящего Договора.

6.3. Приемка Товара на соответствие наименованию, количеству осуществляется Заказчиком

в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии со Спецификациями и Техническим

заданием. По окончании приемки подписывается товаро- транспортная накладная.

6.4. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение семи рабочих дней

после подписания товаро- транспортной накладной, по окончанию приемки подписывается

товарная накладная или универсальный передаточный документ. При обнаружении Товара

ненадлежащего качества Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 5 рабочих дней после

его обнаружения с приложением соответствующего акта приемки с указанием перечня

выявленных недостатков Товара.

6.5. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего

качества в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления об обнаружении

недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет

средств Поставщика.

6.6. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не

поставленным.

6.7. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на

Товар переходит к Заказчику после подписания Сторонами товаро- транспортной накладной.

6.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных

механизмов, осуществляются Поставщиком.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с

настоящим Договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

7.2. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийному сроку производителя

Товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам,

указанным в Техническом задании (приложение №1 к Договору).

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантийного срока,

предусмотренного производителем, при условии надлежащего хранения и транспортировки

товара.

7.3. Наличие гарантии удостоверяется паспортом качества (сертификатом), выданным на

поставляемую партию производителем.

7.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не

является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также

гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам

третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой

марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в

Российской Федерации.

7.5. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки,

выявленные в Товаре, или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате

нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара

производится в срок не более 10 календарных дней с даты письменного уведомления Поставщика

о выявлении таких недостатков.

7.6. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

7.7. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки

нового Товара.

7.8. Датой исполнения обязательств Поставщика по Договору по гарантии на Товар

считается дата окончания гарантийного срока.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных

ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

8.2. Взыскание неустойки с Поставщика.

8.3. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Заказчик вправе потребовать

уплаты Поставщиком пени в размере 0,1 % стоимости не переданного в срок Товара за каждый

день просрочки.

8.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать уплаты

Поставщиком штрафа в размере 5 % стоимости такого Товара.

8.5. Взыскание неустойки с Заказчика.

8.6. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать уплаты

Заказчиком пени в размере 0,1 % суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по

настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в

установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего

Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2

(двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть

настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением

таких обстоятельств.

9.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств

непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на

основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к

другой Стороне.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров по Договору их разрешение осуществляется

Сторонами в претензионном порядке.

10.2. Претензии направляются заинтересованной Стороной другой Стороне по Договору

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне

мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не

позднее чем через 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии. Если соглашение

Сторонами не будет достигнуто, то все споры, вытекающие из Договора, подлежат

рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с

Гражданским кодексом РФ.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех

рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой

информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой,

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого

надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении

Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии

Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по

истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от

исполнения Договора в единой информационной системе.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу

и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления

Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления

Поставщика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено

нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

11.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке, если в ходе исполнения

Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от

исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения

Договора.

11.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в

силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления

Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и

действует по 31.07.2025г., а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих

обязательств.

12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает от ответственности Сторону, не

выполнившую обязательств, и не прекращает гарантийных обязательств по Договору.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.2. В случае изменения правового статуса или адреса одной из Сторон она в течение трех

рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике и других

произошедших изменениях.

13.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,

указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием

факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в

электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной

подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются

полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В

случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую Заказчик _

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением

случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору

вследствие реорганизации юридического лица.

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. На территории муниципального образования ЗАТО г. Зеленогорск Федеральным

законом от 14.07.1992г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании»

установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов, который

предусматривает ограничение на въезд граждан на территорию ЗАТО. Разрешение на въезд

граждан на территорию ЗАТО выдается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от

11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в

закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены

объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В целях получения разрешения на въезд в ЗАТО Зеленогорск Поставщику необходимо

обратиться к Заказчику. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц,

обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда граждан на территорию ЗАТО

Зеленогорск.

13.8. В рамках взаимодействия по Договору Стороны могут применять электронный

документооборот. Стороны признают электронные документы, заверенные электронной

подписью, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об

электронной подписи» юридически эквивалентным документам на бумажных носителях,

заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. Антикоррупционная оговорка:

Каждая из сторон настоящего Договора, ее аффилированные лица, работники или

посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в

том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их

адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в

определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником какихлибо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,

понимаются:

1) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

2) предоставление каких-либо гарантий;

3) ускорение существующих процедур;

4) иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение каких-либо положений настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему

Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведенной ею проверки, что

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных

настоящим разделом Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный

настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в

соответствии с положениями настоящего пункта Договора, вправе требовать возмещения

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Информация, ставшая известной Сторонам в связи с выполнением обязательств настоящего

Договора, признается конфиденциальной и коммерческой и не подлежит разглашению третьим

лицам. По всем иным вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны будут

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в

соответствии с Договором, направляются в письменной форме почтой или электронной связью с

последующим предоставлением оригинала, если иное не предусмотрено Договором.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

№ 1. Техническое задание на 3 л.;

№ 2. Спецификация на 1 л.

16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУП ТС

Поставщик: Общество с ограниченной

Место нахождения: Российская Федерация, ответственностью

«Сибхимреактивснаб»

Красноярский край,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Зеленогорск, ул. (ООО «СХРС»)

Майское шоссе, 19.

Юридический адрес:660013, г. Красноярск,

Почтовый адрес: Российская Федерация, ул. Тамбовская, зд. 35А/1

Красноярский край,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Зеленогорск, ул. Почтовый адрес:660124, г. Красноярск,

Майское шоссе, 19, а/я 31.

ул. Тамбовская, зд.35А/1

Тел., факс: (39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты:

Реквизиты:

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКрасноярское

ООО "Банк Точка" г. Москва

отделение №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск К/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5050 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКОГУ 49007, ОКФС 14,

ОКФС 16, ОКОПФ 12300, ОКВЭД 46.12.31

ОКОПФ 65243, ОКВЭД 35.30.2

Главный инженер

Директор

____________________/ С.П.Филонов

__________________

«___ » _______________ 2024 г.

«_____» _____________ 2024г.

м.п.

м.п.

/А.Ф. Вертегова/

Приложение № 1 к проекту Договора

№10803

от «___» __________2024 г.

Техническое задание

на поставку кислоты серной технической улучшенной

№

п/п

1

Наименование,

комплектация

товара

(выполняемых

работ,

оказываемых

услуг), торговая

марка

производителя,

страна

изготовления,

зарегистрирова

нные товарные

знаки и (или)

знаки

обслуживания

товара,

патенты,

полезные

модели или

промышленные

образцы,

которым

соответствует

товар.

Технические и функциональные Ед. Кол-во

изм.

характеристики

(потребительские свойства)

товара. Описание выполняемых

работ или оказываемых услуг (в

том числе состав работ или

услуг и последовательность их

выполнения, технология

выполнения работ или услуг).

Кислота

серная

техническая

улучшенная

Кислота серная

техническая улучшенная

должна соответствовать

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(массовая

доля моногидрата Н2SO4

92,5%÷94,0%)

Предназначена для

использования в качестве

одного из компонентов для

производства диоксида

хлора, используемого при

очистке воды хозяйственнопитьевого и

промышленного

назначения.

Серная кислота должна

быть изготовлена в

соответствии с

требованиями настоящего

стандарта, по

технологическому

регламенту, утвержденному

в установленном порядке.

По физико-химическим

показателям серная кислота

должна соответствовать

нормам:

т

41,05

Срок

поставки

Страна

происхождения

январь-июнь

Россия

ИТОГО: 41,05

1 Массовая доля

моногидрата (H ,S04),

%92,5-94,0

2 Массовая доля

свободного серного

ангидрида (S 03), %, не

менее 3 Массовая доля железа

(Fe), %, не более0,006

4 Массовая доля остатка

после прокаливания, %, не

более0,02

5 Массовая доля оксидов

азота (N20 3), %, не более

0,00005

6 Массовая доля

нитросоединений, %,не

нормируется.

7 Массовая доля мышьяка

(As), %, не более 0,00008

8 Массовая доля

хлористых соединений (СI),

%, неболее0,0001.

9 Массовая доля свинца

(РЬ), %, не более 0,001.

10

Прозрачность:Прозрачная

без разбавления.

Обязательное наличие паспорта и сертификата соответствия

ГОСТ 2184—2013

Маркировка, характеризующая упакованную контактную улучшенную и техническую серную

кислоту, должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, юридический адрес и

наименование страны предприятия-изготовителя;

- наименование продукта, вид (марку), сорт;

- номер партии;

- дату отгрузки и гарантийный срок хранения;

- массу нетто;

- обозначение настоящего стандарта;

- гарантированную массовую долю моногидрата (H2S04), предусмотренную настоящим

стандартом.

Маркировочные данные наносят печатью или трафаретом непосредственно на

транспортную тару (контейнеры, бочки) или с помощью этикетки или ярлыка, защищенных

кислотостойкой и влагонепроницаемой оболочкой или полиэтиленом.

Маркировка продукции, предназначенной для экспорта, должна соответствовать

требованиям договора (контракта), ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи настоящего стандарта.

Предупредительная маркировка - в соответствии с ГОСТ 31340

Требования к качеству поставляемого Товара

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать установленным в

Российской Федерации государственным стандартам и требованиям, изложенным в настоящем

Техническом задании, и подтверждаться копиями документов (сертификатами соответствия

(декларациями о соответствии), если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации,

и иными документами) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

предоставляемыми Поставщиком Заказчику вместе с Товаром.

Условия поставки Товара

Место поставки товара: Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.

Ручейная, 3. Заказчик уведомляет Поставщика о предполагаемой дате поставки Товара не менее

чем за 2 рабочих дня.

Поставка каждой отдельной партии товара осуществляется Поставщиком в объеме не менее 0,180

тонны и не более 1,0 тонны товара, каждые 3-10 дней, путем его доставки до склада Заказчика,

расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Ручейная, 3, согласно

поданным заявкам Заказчика. Право выбора вида транспорта и определения других условий

доставки принадлежит Поставщику. Доставка осуществляется за счет Поставщика.

В день поставки Товара Поставщик передает Заказчику товарную накладную, счет, счетфактуру, паспорт качества на поставляемую партию товара, сертификат о соответствия.

На территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное

образование город Зеленогорск Красноярского края» (далее - ЗАТО г. Зеленогорск) Федеральным

законом от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании»

установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов в закрытом

административно-территориальном образовании, который предусматривает ограничения на въезд

и постоянное проживание граждан на его территории.

В целях получения разрешения на въезд в ЗАТО г. Зеленогорск победителю закупки

необходимо обратиться в адрес Заказчика не позднее 7 (семи) рабочих дней до

планируемого въезда. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц,

обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда граждан на территорию

ЗАТО г. Зеленогорск.

Заказчик

Главный инженер

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик

Директор

____________________/ С.П.Филонов

____________________/А.Ф. Вертегова/

«___ » _______________ 2024 г.

«_____» _____________ 2024г.

м.п.

м.п

Приложение № 2 к проекту Договора

№ 10803

от «___» __________2024 г.

Спецификация

№

п/п

Наименование

Ед.

изм.

1.

Кислота серная

техническая

улучшенная

т

Кол-во Цена за

Сумма без НДС

един.

НДС

(руб.)

без НДС. (руб.)

(руб.)

41,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Сумма

НДС

(руб.)

с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Итого:

666652,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Итого по спецификации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот

двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот шестьдесят шесть тысяч

шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик

Главный инженер

Поставщик

Директор

____________________/А.Ф. Вертегова/

____________________/ С.П.Филонов/

«___ » _______________ 2024 г.

м.п.

«_____» _____________ 2024г.

м.п.