Тендер - Материалы лако-красочные, пены, герметики и сопутствующие товары №273924734

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• краски.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Приложение №2

Договор поставки №

г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бураковская средняя общеобразовательная школа» «Спасского муниципального района» в лице директора Ивановой Марины Владимировны действующего на основании Устава, с одной Стороны, и________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ____________________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 93 п.__ Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП, заключили контракт (далее – Контракт) о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1.Поставщик обязуется передать Заказчику либо указанным Заказчиком Получателям Товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик (Получатель) обязуется обеспечить оплату поставляемого Товара.

1.2. Предметом Договора являетсяМатериалы лако-красочные, пены, герметики и сопутствующие товары (далее – Товар)для нужд бюджетного учреждения Республики Татарстан.

1.3. Количество, ассортимент, цена, а также срок поставки Товара определяются в согласованных Сторонами Спецификации и Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), которые является неотъемлемой частью настоящего Договора. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

2. Количество, ассортимент и порядок поставки

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:422854, РТ, Спасский район с.Каюки ул. Молодежная д.31

2.2. Поставщик обязан поставить ЗаказчикуТовар с приложением соответствующих документов,относящихсяк Товару, в объеме и ассортименте, указанном в Спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

2.3.Поставка Товара осуществляется силами Поставщика согласно Спецификации.

2.4. Поставщик обязан поставить ЗаказчикуТовар (части товара) с приложением соответствующих документов,относящихсяк Товару, в объеме и ассортименте, указанном в Заявке поставки. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

2.5. Поставка Товара осуществляется за счет, силами и транспортом Поставщика путем доставки Товара Заказчику по адресу и в сроки, определенные Договором.

2.6. Поставщик также должен обеспечить разгрузку поставляемой продукции. Автотранспорт, которым производится доставка Товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов товаров.

2.7. Водитель или иное лицо, осуществляющее поставку Товаров должно иметь надлежаще оформленную доверенность на подписание соответствующих документов.

2.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности производится Заказчиком с подписанием Акта приема-передачи товара и товарной накладной в соответствии с законодательством.

2.9. При поставке Товара без надлежащей документации, Товар принятию и оплате не подлежит.

2.10. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приема-передачи товара и товарной накладной.

2.11. По согласованию сторон в момент передачи Товара может производиться только приемка по количеству мест, проверка правильности сопроводительных документов и содержимое грузовых мест. В этом случае после поставки Товара Заказчик подписывает один экземпляр товарной накладной, отмечая количество полученных грузовых мест, и передает их представителю Поставщика. Проверка содержания грузовых мест, проверка внутритарной недостачи и комплектности производится заказчиком не позднее 3-х последующих за доставкой Товара рабочих дней с соответствующим оформлением документов.

2.12. В случае несоответствия Товара по комплектности, количеству, ассортименту и качеству уполномоченные представители Заказчика делают отметку в товарной накладной о несоответствии товара установленным требованиям.

2.13. Устранение недостатков (по комплектности, количеству, ассортименту и качеству товара) осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. Претензия должна быть подтверждена необходимыми документами, а именно Заявкой поставки, товарной накладной, Спецификацией и Техническим заданием. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением одному из сотрудников Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

2.14. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества, количества и ассортимента в течение одного рабочего дня с момента получения претензии Заказчика.

2.15. Товар доставляется в заводской упаковке без механических, химических и прочих повреждений.

2.16. Срок поставки товара:в течение 10

дней с момента подписания договора

3. Качество и комплектность Товара

3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать предназначению Товара и Спецификации.

3.2. Подтверждением качества и комплектности со Стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты на Товар, предусмотренные нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

3.3. Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение срока его годности, при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;

передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

вернуть обеспечение исполнения Договора Поставщику в сроки, предусмотренные Договором.

4.2. Заказчик вправе:

требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;

в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора;

привлекать для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора экспертов, экспертные организации.

4.3. Поставщик обязан:

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара предусмотренные Договором;

произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу:422854, РТ, Спасский район, г. Болгар , ул. Пионерская 19, согласно Спецификации к настоящему Договору.

обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в Спецификации к настоящему Договору;

заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение 5(пяти) дней со дня уведомления Заказчиком;

передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные; счета-фактуры; сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории РФ;

незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

обеспечить следующие требования к Товару:

- Товар не должен быть в употреблении и (или) восстановленным;

- Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке;

- упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов;

- упаковка должна иметь информацию на русском языке;

- Товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

4.4. Поставщик вправе:

требовать надлежащего выполнения обязательств Заказчиком по настоящему Договору.

5. Цена

5.1. Цена Договора составляет: ___________) рублей ____ коп., НДС ____.

5.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

5.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, при этом может быть изменена в случаях, предусмотренных Договором.

5.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения настоящего Договора.

5.6. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом(самозянятым), Покупатель (заказчик) освобождается от обязанности по уплате налогов и взносов (далее п.8 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ).

6. Порядок расчета и сдачи-приемки

6.1. Оплата поставок Товара производится после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком поставленного Товара.

6.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности осуществляется Поставщиком и Заказчиком в день поставки Товара на основанииАкта приема-передачи товара итоварной накладной.

6.3. Акт приема-передачи товара и Товарная накладная оформляются в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком.

6.4. Расчет за фактически поставленный Товар производится Заказчиком после получения от Поставщика оригинала счета, акта приема-передачи товара , товарной накладной, счет-фактуры (при необходимости), а также сертификатов качества и/или иных документов, подтверждающих качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара.

6.5. Выплата аванса не предусмотрена.

6.6. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется безналичным расчетом.

6.7. Финансирование Договора осуществляется из бюджетных средств Республики Татарстан по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами, и/или внебюджетных источников, и/или иных источников.

6.8. Оплата расходов по Договору производится с лицевых счетов Заказчика, открытых в органах казначейства Министерства финансов Республики Татарстан. Для оплаты расходов подтверждающие документы заказчику могут быть представлены либо посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан, либо на бумажном носителе.

6.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7. Гарантия

7.1. Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке от воздействия сил природы и порчи.

8. Ответственность Сторон

8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

что составляет _____________________ руб. (_____________)

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 8.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4.В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка, а если такое урегулирование становиться невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде Республики Татарстан в установленном законом порядке.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3. При наступлении указанных в пункте 10.1.-10.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

11. Срок действия и порядок расторжения Договора

11.1.Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует по31 декабря 2024 года включительно, а в части оплаты - до полного выполнения Стороной Заказчика своих обязательств.

11.2.Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 11.4. настоящего раздела.

11.6.Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

11.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

11.10.Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.11. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Договора Поставщиком в одностороннем порядке применяются пункты 11.3.-11.10. настоящего раздела.

11.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

12.3. В случае изменения потребности в Товаре, Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных Договором Товаров.

При поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству Товара, но не более, чем на 10 % цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

12.4. Цена в случаях, предусмотренныхпунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств может изменяться. При этом заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара предусмотренных Договором;

12.5. Заказчик так же имеет право изменить условия Договора по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года Договора составляет или превышаетразмер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Договора по независящим от сторон Договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Договора составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Договора по независящим от сторон Договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

4) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора.

12.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы законодательства.

12.7. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13. Приложения

13.1. Приложение №1. Спецификация.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Поставщик»: «Заказчик»:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___ от "__" ________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными