Тендер - МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №296527741

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_2

Приложение № 1

к Контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть___к

от «____» апреля 2025 г.

Техническое задание

на поставку расходных материалов для проведения отборочного чемпионата «Абилимпикс 2025» по направлениям «Визажист» и «Бровист»

1. Способ закупки – закупка путем проведения котировочной сессии на основании ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Предмет Контракта: Поставка расходных материалов для проведения отборочного чемпионата «Абилимпикс 2025» по направлениям «Визажист» и «Бровист».

3. Стоимость включает в себя все расходы, необходимые для поставки материалов для проведения отборочного чемпионата «Абилимпикс 2025» по направлениям «Визажист» и «Бровист», силами и средствами Поставщика, включая расходы на транспортировку, уплату налогов, подъем в место установки и сборка, сборов, и других обязательных платежей.

4. Источник финансирования: за счет средств, имеющихся на счету учреждения и поступившие на выполнение государственного задания.

5. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента: Согласно Приложению № 2 к Контракту «Спецификация».

6. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: отсутствуют.

7. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа: Поставка расходных материалов для проведения отборочного чемпионата «Абилимпикс 2025» по направлениям «Визажист» и «Бровист» согласно Приложению № 2 к Контракту «Спецификация».

8. Требования к качеству:

- Качество товара, услуги, работы должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, услуг, работ и сертификатами, обязательными для данных видов товаров, услуг, работ оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Поставляемый Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности.

- Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичные и агрессивные вещества.

- Поставщик обязан гарантировать соответствие поставленного Товара требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

- Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, действующего на территории Российской Федерации.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь Товар должен иметь упаковку, исключающую механические повреждения и деформацию составляющих частей, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий.

- Заказчик оставляет за собой право осуществлять в любое время выборочный контроль качества на предмет соблюдения всех без исключения требований, установленных настоящим Техническим заданием.

- Товар должен быть новым и ранее не использованным.

- Поставщик обязан предложить аналог с теми же или более лучшими характеристиками в случае, если указанная в Приложении № 2 к Контракту «Спецификация» модель снята с производства.

- Поставщик должен уведомить Заказчика о начале поставки Товара минимум за 1 (один) день.

9. Сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Сроки поставки: по 25.04.2025 г. с даты заключения Контракта.

Место поставки товара: в соответствии с графиком поставки (Приложение № 1 к Техническому заданию.

10. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

- Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в соответствии с условиями Контракта.

- Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента поступления денежных средств в размере, составляющем Цену настоящего Договора на банковский счет Исполнителя, указанного в настоящем Договоре.

- Оплата Товара осуществляется по факту поставки (передачи) Товара, в т.ч. отдельных его партий, и при условии наличия полного перечня документов, предусмотренных Договором.

- Аванс не предусмотрен.

Приложение № 1
к Техническому заданию

ГРАФИК ПОСТАВОК

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка расходных материалов для проведения отборочного чемпионата

«Абилимпикс 2025» по направлениям «Визажист» и «Бровист»

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города

Москвы «Московский образовательный комплекс ЗАПАД», именуемый(ое) в

дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора Баламутовой Майи

Андреевны, действующего на основании доверенности № 42 от 01.12.2024 г., с одной

стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,

в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________

, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного

учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить расходные материалы для проведения

отборочного чемпионата «Абилимпикс 2025» по направлениям «Визажист» и

«Бровист» (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом

задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью)

(далее – Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к Контракту),

Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12) и предоставлении счетов-фактур Поставщиком, а также иных документов,

предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

1

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования: за счет средств ПФХД на 2025 год.

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

2

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): по 25.04.2025 г. с даты

заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

3

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием, либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

4

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

5

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

6

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7 Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

7

6.7 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

8

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

9

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8 Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

10

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

11

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 09.06.2025 г.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

12

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

12.5 Поставщик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

13

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

профессиональное образовательное

учреждение города Москвы «Московский

образовательный комплекс ЗАПАД»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

улица Бобруйская, дом 23;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

улица Бобруйская, дом 23;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: пусто;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5443;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва ;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

14

Получатель:Департамент финансов города

..

Москвы (ГБПОУ МОК ЗАПАД л/с

Интернет сайт:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть930/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть930) ;

___________________________________;

Интернет сайт: https://zapad.mskobr.ru/;

__________________ М.А. Баламутова

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

Наименование товара

1

Антисептик Эстилодез 200

мл

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Аромат: Нет

ЗАО «Чистовье»

Вид гигиенического

средства: антисептик

кожный

Назначение: Обработка

кожи инъекционного поля,

для обработки ступней ног

с целью профилактики

грибковых заболеваний

Объем: 200 Кубический

сантиметр; миллилитр

Особенность: Одинаково

подходит для нанесения на

кожу и для дезинфекции

различного инструмента,

оборудования.

Отдушка: Нет

Эффект от использования:

Используется для

обработки стоп при

грибковых заболеваниях,

так как Эстилодез кожный

антисептик уничтожает не

16

Модель

Количество

Единица

измерения

кожный

15.0

Штука

только вирусы и бактерии,

но и грибки, их споры.

2

Перчатки нитрил

3

Простыня SMS Эконом ,

цвет белый, 200х80см,

4

Вид перчаток: смотровые NORMA

Количество в упаковке: 50

Пара (2 шт.)

Материал: нитрил

Размер: S

Вид материала: СМС

ООО «ПКФ

Размер: 80х200 Сантиметр Медкомплект»

Стерильность: нет

Цвет: белый

Средство

Вид упаковки: полимерный ООО Рускерн

дезинфицирующее

флакон

(кожный антисептик)

Назначение средства:

"Хлоргексидина

Гигиеническая обработка

биглюконат 0,05%",

рук, Обработка локтевых

флакон 100мл №1, Рускерн сгибов доноров, Обработка

ООО, Россия

рук хирургов

Обрабатываемая

поверхность: кожные

покровы

Объём: 100 Кубический

сантиметр; миллилитр

Срок годности: 2 Год

Форма выпуска:

дезинфицирующий раствор

в виде бесцветной

прозрачной жидкости

Действующее вещество:

17

Мед. Смотровые

перчатки нитрил,

неопудренные

5.0

Упаковка

простынь 80х200см

5.0

Штука

кожный антисептик

10.0

Упаковка

Хлоргексидина биглюконат

Единица измерения

действующего вещества:

Процент (%)

Количество действующего

вещества: 0.05 Процент

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

18

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

Сведения о статье

Название статьи: Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

Суммарное содержание статьи по плану

Заказчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский образовательный комплекс ЗАПАД", сокращенно "Заказчик". Договор заключен между "Заказчиком" и неизвестным поставщиком для поставки расходных материалов.

Условия договора

Дата заключения: "«_»_г."

Место проведения: г. Москва

Договор регулируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 44-ФЗ и прочими релевантными законодательными актами РФ и Москвы.

Участники договора

Заказчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение, представляемое заместителем директора Баламутовой Майей Андреевной по доверенности № 42 от 01.12.2024 г.

Поставщик: Не указано наименование и представитель, полномочия.

Обстоятельства заключения

Договор заключен на основании результатов Котировочной сессии № _.

Предмет договора

Предмет договора включает поставку расходных материалов для проведения отборочного чемпионата "Абилимпикс 2025" по направлениям "Визажист" и "Бровист".

Отмеченные прочерки для заполнения:

- Наименование поставщика и его представителя

- Документ полномочий представителя поставщика

- Номер котировочной сессии

Прочие детали договора не указаны, предполагается, что они могут включать условия поставки, сроки, цены и прочие обязательные условия.

Статья 1 Предмет контракта

1.1 Поставщик обязуется предоставить расходные материалы для отборочного чемпионата "Абилимпикс 2025" по направлениям "Визажист" и "Бровист", в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, являющимися приложениями к Контракту. Заказчик обязуется принять и оплатить товары в соответствии с условиями Контракта.

1.2 Товары должны быть новыми и не использоваться ранее.

1.3 Поставка товаров осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Поставка считается совершенной после доставки товаров Заказчику, оказания сопутствующих услуг (если они предусмотрены) и подписания сторонами товарных накладных и счетов-фактур, а также других необходимых документов.

1.5 Сопутствующие услуги предоставляются в соответствии с требованиями Технического задания, при их наличии.

1.6 Идентификационный код закупки: не указан.

Статья 2 Цена контракта и порядок расчетов

Статья 2 "Цена Контракта и порядок расчетов"

Номер статьи и её наименование не указаны в предоставленной информации.

Цена контракта: Цена Контракта составляет _ (цифра отсутствует в предоставленном тексте).

НДС включен в стоимость: нет

Ставка НДС: не применимо (так как НДС не облагается)

Цена единицы товара/работ/услуг: не указано (так как цена контракта твердая)

Максимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо (из-за отсутствия цены за единицу)

Способ оплаты: безналичный расчет

Валюта оплаты: рубли Российской Федерации

Увеличение/уменьшение цены контракта: не применимо (цена твердая)

Авансовый платеж: не предусмотрен

Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо (аванс не предусмотрен)

Срок оплаты авансового платежа: не применимо (аванс не предусмотрен)

Срок оплаты 1 этапа: не применимо (оплата производится по факту поставки)

Срок оплаты последующих этапов: не применимо (оплата производится по факту выполнения условий контракта)

Срок оплаты товара/работ/услуг: оплата производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке

Право на экспертизу: в тексте не упоминается (подразумевается отсутствие)

Оплата по контракту осуществляется в рублях РФ, цена включает все затраты Поставщика, является твердой и не изменится в ходе исполнения контракта. Оплата производится без аванса, по факту поставки товаров и предоставления Документа о приемке. Источник финансирования - средства ПФХД на 2025 год. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его счета.

Статья 3 Сроки и условия поставки

- Период оказания услуг с 25.04.2025 по дата заключения контракта по

- Возможность досрочного оказания услуги: да

Статья 4 Порядок приемки товаров

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: да

Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: 20 рабочих дней

Срок ответа на запрос разъяснений/устранения недостатков: 10 рабочих дней

Статья 5 Права и обязанности сторон

5.1 Заказчик имеет следующие права:

- Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

- Требовать документы, подтверждающие исполнение обязательств.

- Запрашивать у Поставщика информацию о ходе выполнения обязательств, с ответом в течение 5 рабочих дней.

- Контролировать порядок и сроки поставки товаров.

- Выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.

- Ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений.

5.2 Заказчик обязан:

- Сообщать о недостатках в поставке в течение 2 рабочих дней.

- Своевременно принять и оплатить товар.

- Рассмотреть вопрос о продолжении поставки товаров при получении уведомления от Поставщика о приостановлении.

5.3 Поставщик имеет права:

- Требовать подписания электронного документа о приемке от Заказчика.

- Требовать своевременной оплаты за поставленные товары.

- Привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров.

- Заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств.

- Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки.

5.4 Поставщик обязан:

- Своевременно и надлежащим образом поставлять товары.

- Предоставлять декларацию о стране происхождения товара при необходимости.

- Предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.

- Уведомлять Заказчика об изменении своего местонахождения в течение 5 календарных дней.

- Соблюдать законодательство и требования Контракта.

- Соблюдать единые требования к участникам закупки и запреты, установленные законодательством.

Статья 6 Гарантии

6 Статья 6

Замена некачественного товара в течении дней

Гарантия качества:

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Заказчику

Статья 7 Ответственность сторон

Размер штрафа рассчитывается в процентах от Цены Контракта и зависит от цены контракта и стороны, допустившей нарушение. Для Поставщика размер штрафа составляет:

- 10% от Цены Контракта, если Цена не превышает 3 млн. руб.

- 5% от Цены Контракта, если Цена выше 3 млн. руб.

Для Заказчика размер штрафа фиксирован:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена не превышает 3 млн. руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена выше 3 млн. руб.

При неисполнении обязательств без стоимостного выражения, штрафы аналогичны вышеуказанным. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от Цены Контракта. Общая сумма штрафов не может превышать Цену Контракта.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если нарушение обязательств произошло по непреодолимой причине или вине другой стороны. При установлении фактов поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик возвращает Заказчику излишне уплаченные средства. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств. Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы в качестве подтверждения фактов нарушения.

Статья 8 Порядок расторжения контракта

Статья 8 - Порядок расторжения Контракта

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение.

: да

: да

: в течение 5 календарных дней

8.1. Контракт может быть расторгнут односторонне в случаях:

- со стороны заказчика: ненадлежащее качество товаров, некомплектность, нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара, отсутствие страховки, несоответствие требованиям, нарушения условий контракта по экспертизе, нарушение запрета.

- со стороны поставщика: нарушение сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты, отсутствие ассортимента в контракте, непредставление отгрузочной разнарядки, невЫБОРКА товаров.

8.2. Расторжение по соглашению сторон подчиняется гражданскому законодательству РФ.

8.3. Одностороннее расторжение подчиняется требованиям статей 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении отправляется второй стороне в оригинале по адресу, указанному в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов и другие чрезвычайные события, возникшие после заключения контракта и препятствующие его исполнению.

9.2 Сторона, неспособная выполнить обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней с момента их возникновения.

9.3 В случае возможности продолжения поставки товаров, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

Суммарное содержание статьи 10 "Порядок урегулирования споров"

Статья определяет процедуру урегулирования споров между сторонами в случае возникновения противоречий и разногласий, связанных с исполнением контракта. Прежде всего, стороны должны попытаться решить проблему путем переговоров и оформления достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений. Претензии должны быть направлены в письменном виде и содержать необходимую информацию, включая истребуемую сумму в случае денежных требований и приложения документов в подтверждение требований. Ответ на претензию также должен быть дан в письменном виде в срок не более 15 календарных дней. Если соглашение не достигнуто, стороны могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы для разрешения спора.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения контракта

11.1 Контракт начинает действовать с момента подписания сторонами и истекает 09.06.2025 г.

11.2 Приемка товаров возможна после окончания срока исполнения обязательств поставщика, если это связано с претензионной работой заказчика.

11.3 Контракт требует регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

11.4 Контракт может быть изменен или дополнен по согласию сторон через подписание дополнительных соглашений в электронном виде. Эти изменения становятся частью контракта и вступают в силу с момента подписания. Дополнения, соответствующие законодательству, подлежат регистрации в Реестре.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Уведомления Сторон о выполнении контракта должны направляться в письменной форме по почте, лично или в электронном виде, с использованием факсимильной связи и электронной почты. Уведомления через почту считаются полученными в день фактического получения, а через факсимильную связь и электронную почту – в день отправки.

12.2 Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в вопросах, не описанных в контракте.

12.3 Заполнение полного объема обязательств Заказчиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

12.4 К Контракту прилагаются Техническое задание (Приложение № 1) и Спецификация (Приложение № 2).

12.5 Поставщик согласен на проведение проверок органом власти и государственного контроля на предмет соблюдения целей и условий предоставления субсидии.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия сторон

13.1 В рамках исполнения контракта стороны обмениваются электронными документами с использованием УКЭП и информацией через АИС "Портал поставщиков" и УАИС "Бюджетный учет", согласно Регламенту.

13.1.1 Поставщик должен проверить наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС и, при необходимости, создать новую СТЕ.

13.2 Для работы в АИС "Портал поставщиков", Поставщик назначает уполномоченных лиц, обеспечивает получение УКЭП и регистрацию в системе.

13.3 Электронные документы признаются равнозначными бумажным документам.

13.4 Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

13.5 Доступ к АИС "Пortal поставщиков" для сторон предоставляется бесплатно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи сторон

Номер и название статьи: Статья 14 "Адреса, реквизиты и подписи Сторон"

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: перечень товаров и услуг, спецификация, график поставок и платежей, акт приемки-передачи товаров и оказания услуг.

Заказчик:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс ЗАПАД».

- Юридический и фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Бобруйская, д. 23.

- Контактная информация: телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5443.

- Реквизиты для расчетов: л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве.

- Получатель: Департамент финансов города Москвы.

- Интернет сайт: https://zapad.mskobr.ru/.

- Подпись: М.А. Баламутова (уполномоченное лицо).

Поставщик:

- Информация о поставщике отсутствует.

Перечисление товаров:

1. Медицинские перчатки нитриловые смотровые, размер S, в упаковке 50 пар.

2. Простыня SMS Эконом, цвет белый, размер 80х200 см, не стерильная.

3. Кожный антисептик "Хлоргексидина биглюконат 0,05%", флакон 100 мл, производитель ООО "Рускерн", Россия.

Примечания:

- В тексте статьи присутствуют упоминания о конкретных товарах и их характеристиках.

- В статье нет данных о юридическом адресе, фактическом адресе, телефоне, электронной почте, ИНН, КПП, ОГРН, л/с, р/с, к/с, БИК и наименовании банка поставщика, а также о ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта со стороны поставщика.

- В статье отсутствуют данные о сроках действия договора или условиях его заключения.

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Наименование заказчика: Не указано

Адрес юридический: Не указано

Адрес фактический: Не указано

Телефон: Не указано

Адрес электронной почты: Не указано

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Производитель | Модель | Количество | Единица измерения |

|▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть|▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--|▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------|▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть------|▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть|▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--|▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--|

| 1 | Антисептик Эстилодез | 200 мл, аромат отсутствует, вид гигиенического средства - антисептик кожный, назначение - обработка кожи инъекционного поля и ступней ног для профилактики грибковых заболеваний, объем 200 мл, особенность - подходит для кожи и дезинфекции оборудования, эффект от использования - уничтожение микроорганизмов при грибковых заболеваниях стоп, отдушка отсутствует | ЗАО «Чистовье» | Не указано | 15.0 | Штука |

Примечание: В графе "Модель" не указана конкретная модель товара.