Тендер - Метил-трет-бутиловый эфир №291194681

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_ЕП_Химреактивы.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):г Новосибирск , пр. Академика Лаврентьева, 9
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.02.2025 по 14.02.2025Место предоставления документации:ЕИСПорядок предоставления документации:не требуетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Содержание

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 3

РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 4

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 5

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 11

г. Новосибирск

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447‑449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в любой форме не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057‑1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не накладывает на Заказчика обязательств по заключению Договора (Договоров) с победителем Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке не являются ни офертой, ни акцептом.

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН).

Официальный сайт – сайт Единой информационной системы в сфере закупок (Единая информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Извещение о закупке – документ, содержащий установленные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке сведения о Закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), и размещённый на Официальном сайте.

Участник закупки (далее также – Участник) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Субъект МСП – субъект малого или среднего предпринимательства, признаваемый таковым в соответствии с законодательством РФ.

Начальная (максимальная) цена договора – максимально допустимая цена договора, определяемая в разделе IV «Проект договора» и в разделе V «Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика» Извещения.

Положение о закупке – Положение о закупке Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН), утверждённое Министерством науки и высшего образования российской Федерации (15 апреля 2022 г.), размещенное в установленном порядке на Официальном сайте и на сайте Заказчика - http://www.nioch.nsc.ru.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (далее – НИОХ СО РАН), Заказчик объявляет о проведении закупки на основании Положения о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Положение о закупке) на нижеследующих условиях (далее – закупка):

- Посмотреть таблицу с данными

ОКПД2:

20.14.63.110

Количество поставляемого товара определяются в соответствии с проектом Договора (в разделе IV «Проект договора») и Описанием предмета закупки (в разделе V «Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика») Извещения о закупке.

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора (в разделе IV «Проект договора») и Описанием предмета закупки (в разделе III «Описание предмета закупки») Извещения о закупке

Сведения о цене договора либо формула цены, либо цена единицы товара, работы, услуги

и максимальное значение цены договора

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% (Двадцать процентов) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копейки.

РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) марка Высший сорт

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

г. Новосибирск «____» февраля 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по научной работе Суслова Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 38 от 20.12.2022, с одной стороны, и____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании подпункта 59 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке НИОХ СО РАН заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику Метил-трет-бутиловый эфир (далее – «Товар») по цене, в количестве и в срок, указанные в Приложение №2 Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

На момент передачи Заказчику Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен или арестован, не является предметом исков третьих лиц.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая сумма договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% (Двадцать процентов) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копейки.

Указанная в п. 2.1. цена включает в себя: стоимость Товара, стоимость доставки, транспортные расходы, погрузочные работы, уплату налогов и пошлин, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий Договора.

Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в рублях Российской Федерации.

Заказчик производит оплату в размере 100% от стоимости Товара не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Товара Заказчиком и подписания обеими Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с выставленным счетом, согласно заявке Заказчика.

Обязанность Заказчика по оплате Товара считается выполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Источник финансирования: средства, полученные от приносящей доход деятельности.

ПОРЯДОК Поставки

Отгрузка Товара осуществляется на основании заказов Заказчика, согласно выставленного Поставщиком счета, универсального передаточного документа или товарной накладной в сроки, указанные в Приложение №2 Спецификации. Досрочная отгрузка Товара со склада Поставщика допускается по согласованию Сторон.

Поставщик производит доставку Товара своим транспортом или транспортной компанией и производит разгрузку товара (при наличии возможности) Заказчику по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 9.

Одновременно с поставкой каждой партии Товара передаются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, которые считаются его неотъемлемой частью (счёт, товарная накладная/универсальный передаточный документ, счёт-фактура).

Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной с момента его передачи первому перевозчику, а в случае поставки Товара силами Поставщика обязанность по передаче Товара считается исполненной с момента передачи Товара Заказчику и подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

Датой поставки Товара Заказчику является дата подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.

Право собственности на Товар переходит к Заказчику после подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.

Риск случайной гибели Товара несет собственник.

Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности может производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 (с последующими изменениями и дополнениями), если иное не предусмотрено в договоре.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым, соответствовать по качеству и комплектности ГОСТ, ОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям, быть надлежащего качества и быть пригодным для целей его использования и удостоверяться соответствующей документацией.

Поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы при транспортировке Товар не был подвержен внешним воздействиям.

Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если Товар подлежит обязательной сертификации, сертификат качества предоставляется Заказчику Поставщиком вместе с Товаром. Наличие сертификата качества (паспорта и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (паспортов), обязательных для данного вида Товара, технических паспортов и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приемка Товара по количеству, первичная приемка Товара по качеству и оформление результатов приемки путем подписания и обмена сопроводительными документами осуществляется на складе Заказчика в момент поставки Товара. Дополнительные требования к упаковке (таре) указаны в Приложении № 1 (Техническое задание) к Договору.

Приемка поставленного Товара в части соответствия его количества, качества, объема требованиям, установленным Договором, производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления товара, в соответствии с п. 3.4.

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара.

В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию) Поставщик обязан безвозмездно заменить Товар в течение 7 (Семи) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком, если иной порядок и срок не установлен в Описании объекта закупки.

В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком

Требования, указанные в п. 4.9 – 4.10 Договора не предъявляются Поставщику в случае, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных Товаров, без промедления заменит поставленные Товары Товарами надлежащего качества.

В случае отказа от приема Товара Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и поставить свою подпись под указанной причиной отказа.

Ответственность Сторон и разрешение споров

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (Одна десятая процента) от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Заказчиком, но не более 10% от стоимости партии поставляемого Товара.

• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 0,1% (Одна десятая процента) от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, но не более 10% от стоимости партии поставляемого Товара.

• Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
• Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне.
• Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров между ними.
• Стороны устанавливают досудебный претензионный порядок их урегулирования. Срок рассмотрения претензии 10 (Десять) дней с момента получения. При не достижении согласия по спорным вопросам передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.

Электронный документооборот (эдо)

Стороны в рамках исполнения обязательств по Договору, соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи, в соответствии с действующим законодательством, и признать юридическую силу всех электронных документов, в том числе, договоров, счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи/товарных накладных/УПД, если на момент формирования электронной подписи документа сертификат ключа подписи руководителя организации, либо иного уполномоченного лица Стороны, направившей документ, является действительным.

Стороны соглашаются на осуществление электронного документооборота (далее по тексту - ЭДО) с привлечением своего оператора ЭДО. Оператор ЭДО Заказчика ООО «Калуга Астрал», оператор Исполнителя __________________________.

Стороны соглашаются применять при осуществлении ЭДО формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством и актами компетентных органов, а также соблюдать действующие регламенты.

Стороны соглашаются применять при осуществлении ЭДО совместимые технические средства в соответствии с установленными форматами и порядком.

Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием их собственноручной подписью.

антикоррупционная оговорка

При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.1 и 7.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.1 и 7.2 Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 7.1 и 7.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 7.1 и 7.2 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых обязательств.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

заключительные положения

Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены Сторонами в письменной форме, скреплены печатями Сторон и подписаны представителями Сторон.

Все документы, в т.ч. настоящий Договор, оформленные надлежащим образом: подписанные, скрепленные печатью и переданные средствами факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу для обеих сторон вплоть до обмена оригиналами этих документов.

Дополнительные соглашения, приложения, спецификации, письма, заявки, счета, накладные и иные документы к данному договору должны содержать ссылку на номер и дату настоящего договора.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

Приложение №1 Техническое задание

Приложение №2 Спецификация.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки № _____ «____» февраля 2025 года

Техническое задание

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) марка Высший сорт

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору поставки № _____ «____» февраля 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки:

1. Доставка за счет Поставщика до двери по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, город Новосибирск,

проспект Академика Лаврентьева, дом № 9

2. Срок поставки 14 рабочих дней после поступления заявки от Заказчика с возможностью досрочной поставки.

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 59 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от 15.09.2022г.

Предмет договора:

Поставка Метил-трет-бутилового эфира.

Необходимость в приобретаемом товаре (работе, услуге), а также срок (период) поставки (выполнения работ, оказания услуг) и иные существенные условия договора обусловлены принятыми Заказчиком на себя обязательствами выполнить работы по договору от № 3-50/16-24 от 16.01.2024 ООО НПП "ГЕНЕЗИС". Существенные условия договора определены в соответствии с имеющимся в распоряжении Заказчика заданием и финансовым обеспечением.

Обоснование невозможности или нецелесообразности проведения конкурентной процедуры (по объективным причинам, исходя из фактических обстоятельств конкретной закупки):

Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определено ООО «Одуванчик» ввиду соответствия его обязательным требованиям, установленным Положением о закупке, и предложения им наименьших цены и срока поставки.

В соответствии с Положением о закупке цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (копии ценовых предложений хранятся у Заказчика) с использованием данных, полученных из ценовых предложений действующих на рынке поставщиков. Цена договора включает в себя информацию о расходах (расходы) на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена договора определена по формуле: , где: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; Ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Расчет цены договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора соответствует наименьшему ценовому предложению.

Дата подготовки обоснования потребности 14.02.2025г.

Заместитель директора по научной работе НИОХ СО РАН Е.В. Суслов