Тендер - Мягкий инвентарь и бытовая химия №295009782

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):354002, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Водораздельная, д. 1, если иное не указано в заявке Заказчика
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 30.03.2025 по 04.04.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№1_Форма_заявки_от_26.03.2025

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА Приложение № 1

на фирменном бланке Участника

Исх. № _______ Дата ________

Комиссии по закупкам

ООО «Профисервис»

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме (далее запрос котировок) по извещению №____

Изучив документацию об запросе котировок в электронной форме на поставку ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование участника закупки)

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного лица)

действующего (-щей) на основании ________________________________________________,

2. Мы согласны осуществить поставку ____________________________в соответствии с требованиями извещения запроса котировок в электронной форме, в том числе проекта договора (Приложение №4 к извещению № ___________), а также в соответствии с требованиями описания предмета закупки (Приложение №2 к извещению № ___________).

К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи.

3. Подтверждаем(-ю) соответствие ________________ требованиям:

о непроведении ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

о неприостановлении деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

об отсутствии у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

о соответствии участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

участник закупки не является офшорной компанией;

об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

________________ отсутствует в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен ________________________________________________.

(ФИО уполномоченного лица полностью, телефон, факс)

6. Анкета участника закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупочной процедуры

/уполномоченный представитель _______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе ценовых котировок)

7. Описание поставляемого товара (работы, услуги)

Качество продукции соответствует техническим параметрам, а также ГОСТам указанным в Описании объекта закупки.

Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством России.

Товар новый (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Технические, функциональные, качественные и количественные характеристики товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

- Посмотреть таблицу с данными

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (предложение подаётся отдельной частью):

____________________________ руб. (______________________ рублей __________ копеек),

включая НДС _______________________ руб. (________________ руб.)

Цена поставляемого товара включает в себя: цену товара, НДС (если применимо), погрузо-разгрузочных работ, транспортные расходы, экспедирование, полный комплект технической документации, расходы по таможенному оформлению, страхованию товара и других обязательных платежей.

Предложение по стоимости товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупочной процедуры

/уполномоченный представитель _______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение_№3_Обоснование_НМЦД_26.03.2025 - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_мягкий_инвентарь_и_бытовая_химия

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Генерального директора

ООО "Профисервис"

_________________/Казарова М.В./ « » ___________ 2025 г.

Запрос котировок

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Мягкий инвентарь и бытовая химия

г. Сочи

2025

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

1. Форма заявки (Приложение №1)

2. Ценовое предложение участника

3. Техническое задание (Описание объекта закупки) (Приложение №2)

4. Приложение № 1 к техническому заданию

5. Обоснование НМЦД (Приложение №3)

6. Проект договора (Приложение №4)

7. Порядок предоставление обеспечения договора. (Приложение №6)

Приложение_№2_Описание_объекта_закупки_26.03.2025

УТВЕРЖДАЮ ____________________________________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку мягкого инвентаря и бытовой химии

Все изделия в составе заявки должны быть представлены с эскизами или фотографиями.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблицы размеров для костюмов:

- Посмотреть таблицу с данными

Размерная сетка для обуви: с 35 до 49 размера

Размер товара и количество определяется в заявке Заказчика

Место поставки товара: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Водораздельная, 1, кадастровый номер земельного участка 23:49:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:42

Все изделия в составе заявки должны быть представлены с эскизами или фотографиями.

Приложение_№4_Проект_договора_26.03.2025

договор № ________

«___»_____________2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиСервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временного исполняющего обязанности генерального директора Казаровой Марины Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг, иными нормативными правовыми актами в сфере закупок на основании итогового протокола от ___.___.202_ г. заключили настоящий договор, (далее – Договор), о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать самостоятельно Заказчику мягкий инвентарь и бытовую химию по наименованиям, качеству, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее – «товар») в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется обеспечить его оплату.

• Поставщик обязуется в месте поставки товара выполнить: погрузо-разгрузочные работы.
• Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательном Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
• Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
• Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего контракта товар свободен от прав третьих лиц
• Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершению приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.
• Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
• Место поставки товара: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Водораздельная, 1, кадастровый номер земельного участка 23:49:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:42 (далее – «место поставки»), если иное не предусмотрено в заявке Заказчика.

Цена Договора и порядок оплаты

Цена за единицу Товара, включая НДС (если НДС предусмотрен), определяется в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и включает в себя стоимость упаковки, маркировки, доставки, погрузки, выгрузки на склад Заказчика, таможенное оформление, расходы на страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченных или подлежащих выплате, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему договору. Цена за единицу Товара, зафиксированная в Приложении № 1 устанавливается на весь срок действия Договора и изменению не подлежит.

Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком по Договору юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Общая (максимальная) цена договора составляет сумму в размере – _________________,___ (__________) рублей ___копеек, в том числе НДС-20% - __________ (____________) рублей ______ копеек (если применимо), и не превысит указанного размера за весь период действия Договора.

Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством и положениями настоящего Договора. Общая цена Договора определяется на основании всех подписанных Сторонами за период его действия товарных накладных/ товарно-транспортных накладных/УПД и/или актов приёма-передачи товаров. Заказчик вправе не выбирать всю сумму договора

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств от приносящей доход деятельности.

Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

Оплата за поставленную партию товара осуществляется Заказчиком в размерах, которые установлены Договором, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа на данную партию товара на основании представленных Поставщиком счета, счет-фактуры (при наличии).

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, погрузочно-разгрузочные и иные расходы, связанные с поставкой товара.

В случае начисления Заказчиком Поставщику неустоек (штрафов, пеней), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами товарной накладной, в которой указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустоек (штрафов, пеней), подлежащих взысканию, основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней), итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору, оплата поставленного товара может осуществляться Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

В случае изменения расчётного счёта Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, в полной мере несёт Поставщик.

Если на момент наступления срока исполнения обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара Поставщик имеет перед Заказчиком задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Заказчика по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.

Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 402 «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.

Права и обязанности Сторон

Заказчик имеет право:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 5.2 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.

Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты поставленного товара, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.

Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

Требовать от Поставщика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

Проводить экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

Направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

Поставщик вправе:

Требовать приемки и оплаты товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

Поставщик обязан:

Поставить товар в соответствии с условиями Договора.

Представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару и указанные в пункте 5.2 Договора.

Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.

Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

Гарантировать качество поставленного товара.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

Порядок и сроки поставки товара

Поставка Товара осуществляется с момента заключения договора и до 31.12.2025г. отдельными партиями в течение 5 календарных дней со дня поступления соответствующей заявки (Приложение № 2 к Договору) от Заказчика.

Поставка Товара осуществляется по заявкам, полученным от Заказчика. Заявки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку Товара. Заявки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

• Досрочная поставка допускается по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном Договором.

Порядок приема и передачи товара

Поставщик в сроки, указанные в разделе 4 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке либо точный и достоверный перевод на русский язык:

Поставщик обязан одновременно с Товаром направить (передать) Заказчику следующие документы:

- копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально (если предусмотрено законодательством РФ);

- сертификат качества;

- паспорт на Товар, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

- упаковочный лист;

- счет-фактуру (если предусмотрено законодательством РФ);

- товарная накладная (ТОРГ-12)/ТТН/УПД;

- копию сертификата соответствия Товара требованиям Технического регламента РФ или Таможенного союза, заверенную Поставщиком, либо держателем сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально (если предусмотрено законодательством РФ);

- копию заключения экспертизы промышленной безопасности Товара, заверенного Поставщиком, либо держателем заключения, либо органом, выдавшим заключение, либо заверенную нотариально (если предусмотрено законодательством РФ)

- инструкцию по эксплуатации и хранению Товара. В день поставки Заказчик подписывает товарно-транспортную накладную, подтверждающую факт поставки товара и количество поставляемого товара.

При поставке Товара импортного производства, перечисленные документы должны сопровождаться переводом на русский язык.

• Приемка Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора осуществляется в течение 5 рабочих дней (для скоропортящегося товара не позднее 24 часов) после поставки товара и получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2 Договора.
• Заказчик извещает Поставщика о дате (датах) приемки. Поставщик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Поставщика о направлении Поставщиком своего представителя приемка (в том числе вскрытие тары/упаковки товара) должна быть осуществлена только в присутствии представителя Поставщика.
• Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для приемки поставленного товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
• В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии, экспертов, экспертных организаций и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки, осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
• Проверка товара по количеству осуществляется путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в заявке (Приложение № 2). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в заявке (Приложение № 2).
• После внешнего осмотра товара проверяется соответствие наименования, ассортимента товара, указанного в заявке (Приложение № 2), с фактическим наименованием, ассортиментом товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.
• При осуществлении приемки партии товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар, качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
• По истечении срока, указанного в пункте 5.3 Договора, Заказчик совершает одно из следующих действий:

направляет Поставщику один экземпляр подписанной товарной накладной или УПД;

направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара;

направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной или УПД;

направляет Поставщику акт, в котором указывает количество осмотренного товара и перечень выявленных недостатков, сроки для их устранения. В случае если при приемке товаров будут выявлены излишки, то в акте должны быть указаны точные сведения об этих излишках.

• В случае отказа Заказчика от принятия товара в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
• В случае если Поставщик не согласен с актом, составленным Заказчиком, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Договору заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
• Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Договору товара, несет Поставщик.
• В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного товара, Поставщик обязуется в срок, указанный Заказчиком, предоставить запрашиваемые разъяснения в отношении товара.
• Повторная процедура приемки-передачи товара проводится в порядке, установленном в пунктах 5.3 – 5.12 Договора, по письменному извещению Заказчика Поставщиком об устранении выявленных в ходе приемки товара недостатков, зафиксированных в акте, составленном Заказчиком, и готовности передать товар Заказчику.
• Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания Сторонами товарной накладной или УПД.
• Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.
• Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара, переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами товарной накладной.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его получения.

В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и/или Приложениях к нему, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту) за каждый день просрочки, но не более чем 10 % от стоимости непоставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту).

В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара, предусмотренных пунктами 2.6.4 настоящего Договора, либо предусмотренных в Приложениях к настоящему Договору, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 Гражданского Кодекса РФ, но не более чем 10% от неоплаченной в срок суммы.

В случае выборки Заказчиком Товара в количестве, меньшем, определенного в Спецификации, данное обстоятельство не является нарушением Заказчиком условий договора, и последний не несет ответственности.

Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договору, произошло по вине другой стороны.

Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Заказчик все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

Поставщик несет ответственность за поставку Товара с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой такого Товара.

Стороны договорились, что в случае, если Поставщик отказался от оплаты штрафных санкций, предусмотренных условиями настоящего Договора, или не оплатил их в установленные сроки, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет уплаченной стоимости за поставленный по настоящему Договору Товар в счет уплаты таких штрафных санкций.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Договора. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 Договора, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров

8.1 Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

8.2 Срок рассмотрения претензии устанавливается 5 (пять) календарных дней с даты ее направления, в т.ч. на адрес электронной почты, указанный в разделе 13 настоящего договора.

Изменение, расторжение Договора

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить:

предусмотренный договором объем закупаемых товаров. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара, при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, не должна превышать цену единицы товара указанную в договоре;

сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

иные существенные условия договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом изменение предмета договора, в том числе состава спецификации к договору (при наличии) не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

9.2. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

9.4.1. в случае выявления факта несоответствия поставщика требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки, либо иным лицом, с которым заключался договор;

9.4.2. в случае если поставщиком осуществлена поставка товара с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

9.4.3. в случае осуществления поставок некомплектных товаров;

9.4.4. в случае если поставщик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, нарушает график, предусмотренный договором.

9.4.5. в случае отступления от условий договора или если иные недостатки в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

9.4.6. в случае если по результатам экспертизы поставленного товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;

9.4.7. иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.5. Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, который подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, и должен содержать:

9.5.1 Реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты, а также для физического лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства;

9.5.2. указание на предмет договора;

9.5.3. указание на действия (бездействие) заказчика либо поставщика, связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

9.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

9.7. Протокол, указанный в пункте 9.5 настоящего Договора, направляется поставщику в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику.

К протоколу также прикладывается сопроводительное письмо, подписанное лицом, имеющем право действовать от имени заказчика.

9.8. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, уведомление о принятом решении и протокол в течение трех дней с даты его подписания направляются учредителю с приложением копий документов.

9.9. Учредитель в течение трех дней с даты получения рассматривает документы и по результатам рассмотрения выносит следующие решения:

подтверждает существенные нарушения условий договора;

не подтверждает существенные нарушения условий договора.

9.10. Решение, принятое учредителем оформляется протоколом. Указанный протокол направляется сторонам по договору в течение рабочего дня с даты его подписания.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора при условии подтверждения учредителем наличия в действиях поставщика существенных нарушений условий договора.

9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:

учредителем не подтверждено существенное нарушение условий договора;

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.13. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.14. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.16. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Срок действия Договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 31.12.2025 г., либо до достижения суммы, указанной в п. 2.4 Договора, в зависимости от того, что наступит ранее, но в любом случае до полного исполнения сторонами принятых по Договору обязательств, включая гарантийные, а также меры ответственности.

11. Размер и условия обеспечения исполнения договора

11.1. Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства Поставщика и привлекаемых им третьих лиц в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Покупателю в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.

11.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ______(______) рублей 00 копеек.

11.3. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ (далее Закон о закупках) участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

11.4. Независимая гарантия

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Закона №223-ФЗ (далее Закона о закупках);

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

Независимая гарантия выдается участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора на участие в закупке, должна быть составлена по типовой форме, указанной ниже, на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, и содержать следующие дополнительные требования:

а) условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме указанной ниже, требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии:

1) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

2) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, указанные выше, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

б) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов.

г) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

д) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

е) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не указанных в настоящем приложении

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

11.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в сумме, установленной в пункте 11.2 настоящего Договора, на следующий расчетный счет:

Получатель: ООО «ПрофиСервис» ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Название банка: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Контракта _______ (указать номер и дату Контракта).

11.6. В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Поставщиком, перестало действовать или прекратилось, и Поставщик не представил взамен новое обеспечение, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Поставщика штрафной неустойки в размере обеспечения.

Прочие условия

Любые уведомления, извещения, запросы и иная корреспонденция должны быть сделаны в письменной форме и отправлены по почте заказным письмом с уведомлением/извещением о вручении, курьерской службой или с использованием факсимильной связи, электронной почты по адресу Стороны, указанному в Договоре.

12.2 Любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей Стороны (указанный в Договоре), или на другой адрес, который будет заблаговременно письменно сообщен другой Стороне. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки.

• Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

• Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
• Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
• К Договору прилагаются:

Спецификация (Приложение № 1);

Форма заявки (Приложение №2).

• В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения.
• При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
• При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
• В случае если поставка осуществляется по заявкам, то приёмке и оплате подлежат только товар, который получен Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Договора. Не заказанный Заказчиком товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Договора Заказчиком не заказан и соответственно не принят, и не оплачен весь товар, Стороны вправе составить акт сверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора, о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
• Настоящим Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя, что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:

1) Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами.

2) отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Поставщика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика;

3) документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;

4) Поставщик является изготовителем товара, поставляемого в соответствии с Договором, либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) данный товар, преследуя законную деловую цель совершения сделки приобретения для дальнейшей продажи.

• Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Поставщика имеют существенное значение для Покупателя. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами Покупателя в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:

- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Покупателем в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

- суммы НДС, неполученные Покупателем на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;

- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Покупателя в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Покупателя возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.

Убытки подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

• Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники обязуются не осуществлять, действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения).

Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной или ее работниками совершено Коррупционное нарушение.

Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

• Сторонам хорошо известны условия договора. Данные условия, а также формулировки договора были определены сторонами совместно и согласованы. При этом каждая из сторон в равной степени имела возможность влиять на содержание договора, исходя из собственных разумно понимаемых интересов.
• Поставщик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений к нему обязан возвратить Покупателю подписанные со своей стороны оригиналы Договора и/или дополнительных соглашений и одновременно с направление оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений адрес Покупателя направить Покупателю по электронной почте скан копию документа, подтверждающего направление на почтовый адрес Покупателя оригиналов Договора и дополнительных соглашений. Адрес для направления Поставщиком оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений указан в соответствующем дополнительном соглашении, а при отсутствии соответствующего условия в дополнительном соглашении – таким адресом считается почтовый адрес, указанный в настоящем Договоре.
• Персональные данные

Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.

В случаях, когда это необходимо для исполнения Договора Сторона передает другой Стороне персональные данные своих работников, необходимые для целей надлежащего исполнения Договора, после получения от работников, персональные данные которых планируется передать, согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу.

Стороны в отношении персональных данных работников обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.

Сторона обязуется предоставить по запросу другой Стороны список лиц, которые будут иметь доступ к персональным данным, предоставленным другой Стороной в ходе исполнения Договора.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть не допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные планируется распространять, или в отсутствие иного законного основания, за исключением случаев, когда доступ к персональным данным предоставлен с согласия такого лица или на такие персональные данные в соответствии с законодательством РФ не распространяется требование о соблюдении конфиденциальности.

Сторона обязана сообщить лицу (работнику или иному субъекту персональных данных) другой Стороны, чьими персональными данными она располагает, информацию о наличии персональных данных, относящихся к такому лицу, о планируемой обработке его персональных данных в информационной системе, целях такой обработки, предполагаемых пользователях персональных данных, а также правах такого лица в отношении его персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении лица или его законного представителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса такого лица или его законного представителя.

Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены лицу, чьими персональными данными обладают Стороны, в доступной форме и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим лицам.

Стороны по требованию лица, чьими персональными данными они обладают, после уточнения персональных данных такого лица обязаны их блокировать или уничтожать в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

Если это необходимо для исполнения настоящего Договора Стороны поручает обработку персональных данных своих работников. Сторона, получившая персональные данные работника другой Стороны, обязуется обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, соблюдать при этом принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность персональных данных и все требования в отношении защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством РФ.

Стороны поручают друг другу выполнение любых действий (операций) с персональными данными работников, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

При обработке персональных данных Стороны принимают организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:

- определяют угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- применяют организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

- применяют средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия;

- принимают меры по обнаружению фактов возможного несанкционированного доступа к персональным данным и блокированию такого доступ;

- восстанавливают персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним;

- устанавливают правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивают регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.

Персональные данные прекращают обрабатываться Сторонами и уничтожаются в случае:

- прекращения деятельности одной из Сторон;

- истечения срока обработки персональных данных (если такой устанавливается Сторонами);

- обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение его персональных данных (в соответствии с требованиями законодательства);

- обращения Стороны с запросом на уничтожение персональных данных ее работника, переданных другой Стороне;

- по достижении целей обработки персональных данных и по окончании срока действия настоящего Договора.

• Соблюдение патентных прав.

- Поставщик обязуется защищать или, по своему усмотрению, урегулировать требования, претензии или иски, предъявленные Покупателю и основанные на утверждении о том, что поставленный Поставщиком Товар является прямым нарушением патентных или авторских прав, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик обязуется оплатить издержки и убытки, обязанность уплаты которых возложена на Покупателя.

- Если Товар становится или, по мнению Поставщика, может с достаточной вероятностью стать объектом требования в связи с нарушением прав или аналогичного требования в соответствии с законодательством о патентном или авторском праве, Заказчик предоставит Поставщику возможность, по усмотрению последнего, либо (а) обеспечить Заказчику право дальнейшего пользования этим Товаром, либо (b) заменить или изменить Товар таким образом, чтобы он не нарушал прав на объекты интеллектуальной собственности (при условии сохранения того же уровня функциональности), либо (с) принять возврат Товара и вернуть Заказчику сумму остаточной стоимости Товара, нарушающего права.

Приложение №1 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение №2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

от «___» _____ 20___ г.

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору

от «__» ___ 2025 г. №

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара № __

к Договору от «__» _____ 2025 г. № ____

- Посмотреть таблицу с данными