Тендер - Моющее средство, полотно нетканое №281762374

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР № 108/2024-П

на поставку товаров

г. Челябинск «__» ______ 2024г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница №1 г.Челябинск» (ГАУЗ «ДГКБ № 1 г. Челябинск»), в лице Главного врача Ведома Чеслава Юрьевича, действующего на основании Устава., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________________с другой стороны, при раздельном и совместном упоминании «Сторона» и «Стороны», руководствуясь требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке Заказчика, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить товар – моющее средство, полотно нетканое в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), (далее – Товар) в порядке и на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях раздела 2 настоящего Договора.

1.2. Сроки поставки: в течении 5(пяти) рабочих дней после подписания обеими сторонами Договора.

1.3. Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Челябинск, ул. Горького, д. 28, 1 этаж, склад

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить товар Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), документацией о закупке, а также условиями Договора.

Товар должен быть зарегистрирован в РФ в установленном законодательством РФ порядке, соответствовать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации к данному виду товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 месяцев на дату поставки.

2.1.2. Поставить товар до места доставки в порядке, в сроки, объеме и на условиях, установленных в пунктах 1.2,1.3, п. 2.1.2, п.2.1.3 настоящего Договора, на мед. склад Заказчика, исключительно в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, предварительно согласовав время и день поставки с ответственным лицом Заказчика Киселева Светлана Александровна конт. тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 61 35, в случае отсутствия возможности связаться с вышеуказанным лицом – с Заказчиком по контактным телефонам, указанным в 9 разделе Договора.

2.1.3. Доставить товар своими силами и за свой счет путем отгрузки их транспортом и на определенных в договоре условиях до места поставки, указанного в Договоре.

2.1.4. В случае несоответствия поставленного товара по ассортименту, количеству, указанным в заявке Заказчика, сроков годности, комплектности и иным требованиям, предусмотренных Договором Поставщик по письменному требованию (претензии) Заказчика, подписанному главным врачом и/или уполномоченным им лицом Заказчика, и направленному Поставщику, по средствам факсимильной связи, электронной почты (порядок направления уведомления установлен в пункте 1.3 Договора), нарочным, иным способом, свидетельствующим о надлежащем уведомлении Поставщика, последний обязан устранить допущенные нарушения настоящего Договора в срок, указанный Заказчиком в соответствующем требовании.

2.1.5. Предоставить вместе с товаром Заказчику, надлежащим образом оформленные в соответствии с законодательством, товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные и/или УПДН (если применяется), ТН, ТТН и т.п.) в бумажном и электронном виде, подписанном посредством ЭД СБИС ЭЦП уполномоченного лица

2.1.6. Вывезти товар, не принятый Заказчиком и/или принятый им на ответственное хранение, в срок, указанный в уведомлении (или претензии/требовании) Заказчика.

2.1.7. Принять все необходимые действенные меры по добросовестному исполнению обязательств, предусмотренных Договором, поставке товара в полном объеме в установленные Договором сроки, предусматривая все возможные риски заблаговременно, информируя о нештатных ситуациях Заказчика заранее (до срока поставки) с предоставлением подтверждающих документов, осуществлять информационное содействие Заказчику по вопросам исполнения Договора.

2.1.8. Восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора, если иное не предусмотрено претензией Заказчика, в случае если допустил недопоставку товаров в отдельном периоде поставки.

2.1.9. Вывезти товар, не принятый Заказчиком и/или принятый им на ответственное хранение, в срок, указанный в уведомлении (или претензии/требовании) Заказчика.

2.1.10. Принять все необходимые действенные меры по добросовестному исполнению обязательств, предусмотренных Договором, поставке товара в полном объеме в установленные Договором сроки, предусматривая все возможные риски заблаговременно, информируя о нештатных ситуациях Заказчика заранее (до срока поставки) с предоставлением подтверждающих документов, осуществлять информационное содействие Заказчику по вопросам исполнения Договора.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать оплату за поставленный в соответствии с условиями Договора и принятый Заказчиком товар в сроки, установленные Договором, при условии надлежащего исполнения обязательств по Договору и исполнения.

2.2.2. Предложить Заказчику на согласование, в случае отсутствия и/или дефицита необходимого товара, взамен товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, в том числе с возможной заменой, производителя, страны происхождения на Российскую Федерацию и/или стран ЕАЭС, отдельных районов Луганской, Донецкой республик.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Осуществить приемку и оприходование поставленного товара по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором, документацией;

2.3.2. Оплатить поставленные и принятые Заказчиком товары, в срок, установленный настоящим Договором в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения недостатков.

2.4.2. Требовать от Поставщика своевременного предоставления надлежащим образом оформленных платежных и иных сопровождающих, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии настоящим Договором.

2.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию, документы по исполнению Договора, в том числе в ходе его исполнения на любом этапе.

2.4.4. Осуществлять контроль объемов, качества и сроков поставки товара в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

2.4.5. Отказаться о приемки товара в следующих случаях:

- поставки ненадлежащего качества товара;

- поставки товара не в полном объеме;

- поставки с нарушений сроков исполнения, включая просрочку поставки и/или недопоставку;

- поставки в нарушение п. 2.1.2 Договора;

- несоблюдения иных условий Договора.

2.4.6. Обеспечить, в случае отказа в соответствии с законодательством, иными правовыми актами или Договором от переданного Поставщиком товара, сохранность товара (ответственное хранение) до указанной в уведомлении (или претензии/требовании) даты или срока вывоза непринятого товара (и/или принятого на временное хранение). Если Поставщик в этот срок не заберет товар, Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с хранением непринятого товара за пределами срока, указанного в уведомлении (претензии/требовании) и/или принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара и/или его возвратом продавцу, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от реализации товара передается Поставщику за вычетом причитающегося покупателю.

2.4.7. Осуществлять контроль за своевременным, надлежащим выполнением условий настоящего Договора.

2.4.8. Привлекать экспертов, независимые экспертные организации на любой стадии исполнения Договора и/или провести приемку поставленного товара собственными силами, в том числе путем создания комиссии в части исполнения объемов, сроков, условий настоящего Договора и соблюдения требований действующего законодательства.

2.4.9. Изменить по Соглашению сторон, либо в одностороннем порядке существенные условия Договора в случаях, предусмотренным законодательством, Договором.

2.4.10. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, Договором.

2.4.11. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), при начислении штрафов, пеней (неустоек), штрафной неустойки и отказе (уклонении) Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в сроки, установленные претензией Заказчика их оплатить в добровольном порядке, Заказчик вправе зачесть начисленную сумму пени (неустойки), штрафов, штрафной неустойки, подлежащих взысканию с Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в одностороннем порядке, без согласия Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) , в счет сумм, подлежащих оплате Заказчиком, на основании выставленных счетов, счетов – фактур (при наличии), актов приема – передачи поставленных товаров (оказанных услуг, выполненных работ), за фактически поставленные товары (оказанные услуги, выполненные работы), руководствуясь Постановлением Президиума ВАС РФ № 2241/12 от 10.07.2012г и настоящим Договором, а оплату за поставленный товар (оказанные услуги, выполненные работы) по Договору произвести за минусом начисленных сумм по претензиям (требованиям), подлежащих зачету.

2.4.12. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), при начислении штрафов, пеней (неустоек), штрафной неустойки и отказе (уклонении) Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в сроки, установленные претензией Заказчика их оплатить в добровольном порядке, Заказчик вправе зачесть исполнение соответствующего обязательства в счет обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предусмотрены Договором. При этом обеспечение исполнения обязательств по Договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств (если предусмотрены Договором) должны быть восстановлены Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в течение срока, указанного в разделе 5 Договора, с момента получения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) от Заказчика документально обоснованных требований.

Заказчик вправе приостановить расчеты по Договору, независимо от наличия оснований или сроков наступления таких платежей, до даты устранения нарушений по Договору и предоставления документально подтвержденного восстановленного обеспечения исполнения обязательств по Договору одним из установленных законодательством РФ, Договором способов обеспечения, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору и вправе отказаться от исполнения Договора, а Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не будет иметь право на продление сроков поставки, действия Договора, сроков исполнения иных обязательств по Договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Цена Договора составляет _____________(____________________________) рублей __ копеек, НДС _______________.

3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и условиями Договора.

3.3. Цена Договора сформирована с учетом всех расходов Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанных с исполнением им обязательств по Договору, включая расходы на хранение, перевозку, доставку, отгрузку товара до места назначения, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, подъем, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

3.4. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема поставки товара и иных условий при заключении Договора и иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

3.5. Источники финансирования настоящего Договора: средства территориального государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования, доходы от предпринимательской деятельности, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели. Суммы по источникам распределяются Заказчиком самостоятельно.

3.6. Оплата поставленного и принятого Заказчиком надлежащего товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании товарной накладной, счета, счета-фактуры (при наличии), УПД (если применяется), акта приема-передачи и акта ввода в эксплуатацию (при поставке оборудования, требующего ввод в эксплуатацию и инструктаж), предоставленных Поставщиком вместе с товаром в дату либо до даты доставки Заказчику, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной или акта приемки, в случае проведения приемки комиссией Заказчика, в том числе с учетом мнения эксперта(ов)/экспертной организации (если привлекались)), при условии отсутствия неисполненных обязательств или не устраненных недостатков Поставщиком, указанных Заказчиком и предоставления надлежаще оформленных всех платежных документов и документов на товар, предусмотренных законодательством РФ, Договором.

3.6.1. В случае несоблюдения Поставщиком условий приемки и оплаты по Договору, включая п. 3.6. Договора, Заказчик вправе отказаться от оплаты товара полностью и/или частично, направив сведения о мотивированном отказе от приемки и/или оплаты. При этом сроки оплаты останавливаются и могут возобновиться только с даты и в случае письменного доведения до Заказчика подтвержденного устранения всех недостатков, нарушений по Договору. Поставщик не может ссылаться на нарушение сроков оплаты по Договору, в случае неисполнения им всех условий приемки и оплаты, предусмотренные Договором.

3.7. Для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) используется валюта – Российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного Договора, не применяется.

Расчеты с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) за поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу) осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

3.8. Оплата считается произведенной со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

3.9. В случае начисления штрафов, пеней, неустоек Поставщику оплата за поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу) осуществляется Заказчиком после выплаты штрафов, пеней, неустоек Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в добровольном порядке путем перечисления Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) денежных средств со своего счета на счет Заказчика в указанный срок в претензии, либо, в случае отказа или уклонения от оплаты начисленных штрафов, пеней, неустоек в добровольном порядке - за минусом (зачетом) начисленных сумм штрафов, пеней, неустоек в безакцептном, одностороннем порядке, без согласия Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), от сумм, подлежащих оплате Заказчиком, по выставленным счетам, счетам – фактурам (при наличии), УПД, актов приема – передачи поставленных товаров (оказанных услуг, выполненных работ), за фактически поставленные товары (оказанные услуги, выполненные работы), руководствуясь Постановлением Президиума ВАС РФ № 2241/12 от 10.07.2012г и настоящим Договором.

3.10. В случае изменения расчетного счета и/или иных банковских реквизитов, указанных в Договоре, и/или сведений о местонахождении, и/или контактных данных, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан в двухдневный срок с даты изменения, в письменной форме сообщить об этом Заказчику, выслав на официальном бланке, подписанным законным представителем Поставщика, действующим без доверенности от имени Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) либо доверенным в установленном законом порядке его представителем с приложением доверенности или иного подтверждающего документа о доверении, а также главного бухгалтера Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), письмо (уведомление) с указанием измененных банковских реквизитов и/или иных сведений о Поставщике. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), несет Поставщик (Подрядчик, Исполнитель). Платежные документы, оформленные без официального уведомления поставщиком с изменением реквизитов и/или иных данных о Поставщике (Подрядчике, Исполнителе), Заказчиком к оплате не принимаются, считаются не соответствующими Договору. Сроки оплаты приостанавливаются до даты предоставления письма (уведомления), оформленного надлежащим образом в соответствии с настоящим Договором и предоставления надлежаще оформленных платежных документов, что не будет рассматриваться как нарушение сроков оплаты Заказчиком по Договору.

4.ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ

4.1. Поставка товара осуществляется по месту поставки, указанному в п.1.3. Договора при участии уполномоченных представителей Сторон и во временном промежутке, указанного в п 2.1.2. Договора. Заказчик в порядке, установленном Договором, проверяет количество товара, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в Договоре. Заказчик вправе, если уполномоченное лицо Подрядчика не обеспечило явку в установленный Заказчиком день и время, провести приемку в отсутствие Подрядчика или уполномоченных им представителей с последующим уведомлением о выявленных недостатках, нарушениях в порядке, установленном законодательством РФ, Контрактом.

4.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения товара, сопроводительных документов и надлежаще оформленных в соответствии со сведениями, указанными в Договоре, платежных документов: товарной накладной, счета, счета-фактуры (если ведение счета фактуры предусмотрено законодательством РФ) или УПД (если применяется), акта приема-передачи, акта ввода в эксплуатацию (при поставке оборудования, требующего ввод в эксплуатацию и инструктаж), при условии соблюдения Поставщиком п.3.10. Договора) направляет Поставщику подписанную товарную накладную или акт приемки (в случае проведения приемки комиссией Заказчика), акт приема-передачи (при наличии), акт ввода в эксплуатацию оборудования (если предусмотрен) либо мотивированный отказ (претензию/уведомление) от приемки части/полного объема товара и/или сведения об отказе с указанием причин в товарной накладной и/или акте приемки (в случае проведения приемки комиссией Заказчика), и/или в претензии (уведомлении/требовании).

Отсчет вышеуказанного срока приемки начинается с даты, следующей за датой поступления Заказчику (в приемную Заказчика) последнего надлежаще оформленного Поставщиком оригинала платежного документа предусмотренных законодательством РФ, Договором, заверенных копий документов на товар из недостающих и/или ненадлежаще оформленных (несоответствующих Договору) документов, при условии поставленного соответствующего Договору товара.

4.3. При выявлении несоответствия качества и/или характеристик поставленного товара Договору, иных нарушений условий Договора, Заказчик вправе выставить претензию к Поставщику, которая должна быть устранена за счет и силами Поставщика в течение одного рабочего дня (если иной срок не предусмотрен претензией или не согласован Сторонами), а начисленные штрафы, пени (неустойки) и иные меры, предусмотренные настоящим Договором выплачены, либо отказаться от принятия поставленного товара с нарушением условий Договора и/или несоответствующего Договору полностью или частично.

4.4. В случае не исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.4.2. договора, товар, поставленный Поставщиком, в место поставки, указанное в Договоре, считается принятым в полном объеме и подлежит оплате, за исключением случаев, когда качество товара (работы, услуги) если на любом этапе выявлены недостатки полезного (лечебного) действия, на конечных потребителей товара в ходе потребления и использования в период действия договора, или отсутствие этих полезных (лечебных) потребительских свойств товара, либо употребления/применения товара по Договору нанесен вред здоровью конечного потребителя и/или ущерб Заказчику (при наличии подтверждающих документов и/или жалоб, обращений конечных потребителей Заказчика), либо выявления уполномоченными государственными органами недоброкачественного товара, забракованных партий товара, относящегося к Договору и вынесения каких-либо решений относительно этих товаров или их партий.

4.5. Допускается приемка товаров, работ, услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются равноценными или улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, при условии их предварительного согласования Сторонами в письменном виде.

4.6. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг требованиям по Договору Заказчик вправе провести приемку и/или экспертизу соответствия Договору поставленного товара, путем привлечения независимого(ых) эксперта(ов)/экспертной организации по своему усмотрению и/или путем создания приемочной комиссии Заказчика в соответствии с Положением о закупке Заказчика.

Приемка силами приемочной комиссии Заказчика проводится в срок и на условиях, указанных в п.4.2. Договора. Результаты приемки приемочной комиссией оформляются актом приемки. В случае привлечения эксперта/экспертной организации, сроки приемки на период проведения экспертизы приостанавливаются и возобновляются с даты получения заказчиком результатов экспертизы, и Акт приемки составляется Заказчиком с учетом мнения привлеченного(ых) эксперта(ов)/экспертной организации в сроки и на условиях, указанные в п.4.2. Договора.

Экспертиза силами привлеченных экспертов, экспертных организаций Заказчиком проводится в сроки, установленные по согласованию с экспертами, но не более чем в течение 90 дней с даты их привлечения Заказчиком по договору. Результаты экспертизы привлеченных экспертов/экспертной организации приемки оформляются в виде акта/протокола/заключения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, договором с экспертами, экспертной организацией.

Расходы за проведение экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора, или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон настоящего Договора - обе Стороны поровну.

4.7. Поставленный товар считается принятым после предоставления всех документов с соблюдением п.п.1.1.,2.1.2, 2.1.6, 2.1.8., 3.10., настоящего раздел Договора и подписания Заказчиком товарной накладной или УПД с учетом устранения всех обнаруженных недостатков товара и/или документов при приемке (при наличии недостатков) и/или акта приемки комиссии Заказчика (в случае проведения приемки комиссией Заказчика), в том числе с учетом мнения и/или документов (актов/заключений/протоколов) экспертов (если привлекались).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, Сторона, перед которой обязательства не исполнены и/или не исполнены в полном объеме вправе потребовать от Стороны, нарушившей исполнение обязательств по Договору, уплаты неустоек (пеню, штраф).

5.3. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты за принятый товар от Поставщикам, предусмотренный Договор, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае просрочки исполнения обязательств по Договору Поставщиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 3 процентов действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день неисполненных/ненадлежащее исполненных Поставщиком обязательств, и определяется по формуле:

Пк = (Ц - В) x С х (3/100) х К, где:

Пк – неустойка (пени) за период просрочки

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров;

С - размер ставки, в процентах.

К - количество дней просрочки исполнения обязательств.

5.5. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего претензии (уведомления) уплатить штраф за каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств, в размере 10% от цены Договора.

5.6. Поставщик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать штраф в размере 1 % от стоимости неисполненных обязательств по Договору.

5.8. В случае несоблюдения обязательств по Договору, касающихся предоставления Поставщиком документов о товаре, платежных документов, предусмотренных Договором в полном объеме, надлежаще и своевременно оформленных, Заказчик вправе бесспорно взыскать или удержать в счет оплаты за поставленный товар по Договору штраф в размере 500 рублей за каждый такой документ, при повторных нарушениях или фактах несоблюдения Договора Поставщиком – в размере 1000 руб. за каждый документ. При этом, Поставщик не освобождается от обязанности предоставить требуемый документ, указанный в Договоре, надлежаще оформленный в соответствии с законодательством РФ, Договором.

5.9. В случае несоблюдения обязательств по Договору, касающихся предоставления и/или восстановления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору (если предусмотрены), Заказчик вправе бесспорно взыскать или удержать в счет оплаты за поставленный товар по Договору штрафную неустойку 0,5% от суммы Договора за каждый день просрочки непредоставления обеспечительных документов, но не более установленной Договором суммы обеспечения. При этом, Поставщик не освобождается от обязанности предоставить требуемый документ, указанный в Договоре, надлежаще оформленный в соответствии с законодательством РФ, Договором.

5.10. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе взыскать бесспорно сверх штрафа, неустойки (пени), предусмотренной Договором, штрафную неустойку за нанесенные убытки в размере равном сумме неисполненного/ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору и дополнительно сумме документально подтвержденных убытков, нанесенных Заказчику в связи неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору (при наличии):

НШ = (Ц - ЦИСП)+Уп, где:

НШ – штрафная неустойка;

Ц - цена Договора;

ЦИСП – цена надлежаще исполненного обязательства по Договору;

Уп – подтвержденные убытки:

- удорожание в связи с неисполнением и/или несвоевременным исполнением, повлекшим за собой необходимость внепланового, ограниченного в сроках закупа у других Поставщиков непоставленного товара или его аналога (при дефиците/отсутствии необходимого товара на рынке в требуемый период или дату), в том числе на менее выгодных для Заказчика условиях (определяется как разница между начальной (максимальной) ценой (определенной в соответствии с Положением о закупке Заказчика, с учетом утвержденных рекомендаций по формированию начальной максимальной цены контракта) неисполненного объема (количества) обязательств по Договору, рассчитанной, исходя из трех ценовых предложений (при наличии конкуренции) либо исходя из установленных нормативными правовыми актами тарифов (цен), предельных цен, либо цены заключенного договора с единственным поставщиком, имеющим в наличии необходимый товар, готовый поставить его в кратчайшие сроки и ценой по Договору неисполненного объема (количества) обязательств;

- иная обоснованная и/или документально подтвержденная сумма требований, связанная с неисполнением и/или несвоевременным исполнением, повлекшим за собой убытки, ущерб.

5.11. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика и предоставит обоснованное документальное подтверждение.

5.12. В случае неквалифицированных действий Поставщика, принесших материальный ущерб имуществу Заказчика, фактически подтвержденного в установленном порядке, Поставщик в полном объеме возмещает ущерб, нанесенный Заказчику.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Стороны не могли предусмотреть до и при заключении Договора. Неблагоприятные погодные условия, сезонные явления, возникающие в определенное время года и соответствующие этим временам года, как и отсутствие на складе Поставщика или его дистрибьютера, не являющегося эксклюзивным, не является обстоятельством непреодолимой силы, в том числе в период пандемии, введения уполномоченными государственными органами, их территориальными структурными подразделениями, ведомствами и их должностными лицами режима повышенной готовности в период пандемии, связанных с ним ограничений, учитывая, что Договор заключается в условиях пандемии и введенного режима повышенной готовности и Поставщик при подаче заявки на участие в закупки обязан предусмотреть все риски, связанные с исполнением обязательств по Договору.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения (официально заверенные справки) соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого действующего законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

7.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме, по адресу, указанному в Договоре. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников и иных лиц уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4 В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с подпунктом 7.2 Договора, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) путем одностороннего отказа в соответствии с ГК РФ в одностороннем порядке.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024 г. Договор может быть продлен по соглашению Сторон в случае переноса сроков поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) и/или необходимости поставки дополнительного объема товара (выполнения работ, оказания услуг) или партии по соглашению Сторон, либо в случае принятия решения Заказчиком о продлении действия Договора на новый срок с согласия Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

8.2. Истечение срока действия Договора не исключает обязанности Сторон по его полному исполнению и не отменяет ответственность, предусмотренную Договором. Срок действия Договора продлевается до полного исполнения Сторонами обязательств и ответственности по Договору

8.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и заверены Сторонами.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) Заказчик обязан потребовать от возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для взыскания неустойки.

Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон Договора по нему, за исключением обязательств, предусмотренных к исполнению в соглашении о расторжении, постдоговорных гарантийных обязательств Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), обязательств по сроками годности, предусмотренных Договором, и не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, включая меры ответственности, которые имели место быть и/или предъявлены в претензионном порядке Сторонами до расторжения Договора.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (Подрядчику, Исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней со дня решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока, с даты надлежащего уведомления Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с законодательством РФ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.8. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.9. Решение Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.10. Решение Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.11. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора, устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.12. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

8.13. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении, при полной оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 7 настоящего пункта;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

5) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

6) условия договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами 17.1 Положения о закупке;

7) цену договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия цена которого составляет или превышает один миллион рублей, если при исполнении заключенного договора возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Исполнительного органа Челябинской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Заказчика и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

8.14. Изменение по инициативе Заказчика существенных условий Договора в одностороннем порядке при исполнении такого Договора допускается в следующих случаях:

a) если необходимость изменения условий Договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или решениями судов;

б) если необходимость изменения условий Договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы;

в) при изменении в ходе исполнения Договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения Договора.

8.15. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), за исключением случая, если новый Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

8.16. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

8.17. Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) запрещается передавать право (требование) исполнения обязательств, вытекающих из Договора другому лицу (юридическому или физическому, индивидуальному предпринимателю) без письменного согласия Заказчика.

Если Заказчик не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) к другому лицу, новый Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство Заказчика прекращается его исполнением, первоначальному Поставщику, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу.

Первоначальный Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) и новый Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) солидарно обязаны возместить Заказчику необходимые расходы, вызванные переходом права, в случае, если уступка, которая повлекла такие расходы, была совершена без согласия Заказчика.

8.18. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и заверены Сторонами.

8.19. Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке, если это изначально было предусмотрено Договором.

8.20. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

8.20.1 Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) является надлежащим образом созданным юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.20.2 Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора не требует одобрения органов управления Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);

8.20.3. Вся информация и документы, предоставленные в составе заявки участника – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), а также для проверки соответствия требованиям товара и требованиям к участнику закупки, в том числе с использованием электронной площадки содержат достоверную информацию и подписаны лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;8.20.4. Настоящий Договор от имени Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

8.20.5. Все первичные документы (доверенности, универсальные передаточные документы (УПД), счета-фактуры, счета, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, дополнительные соглашения, соглашения, спецификации и т. д.), акты, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и при необходимости возвращены Заказчику;

8.20.6. Ответственность за неисполнение п. 8.20 настоящего Договора лежит на Поставщике (Подрядчике, Исполнителе) и компенсируется в полном объеме за счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

8.21. Заказчик полагается на указанные заверения. Заверения, указанные в п.8.20 Договора имеют для Заказчика существенное значение.

8.22. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) согласен с тем, что, если им при заключении Договора либо до или после его заключения предоставлены Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, он обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку (пеню), штрафную неустойку в размерах, предусмотренных Договором.

8.23. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) согласен с тем, что, если им при заключении Договора либо до или после его заключения предоставлены Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, Заказчик имеет право тказаться от Договора на любой стадии.

8.24. Последствия, предусмотренные пунктами 8.22 и 8.23 Договора, применяются независимо от того, было ли Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) известно о недостоверности таких заверений.

8.25. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.26. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.27. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 20 (двадцати) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, электронных документов посредством ЭД СБИС, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.28. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8.29. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Челябинской области.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №108/2024-П «__» ______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: ____________(______________________) рублей __ копеек, НДС _________________________.

Заказчик: Поставщик:

Главный врач:

ГАУЗ «ДГКБ № 1 г. Челябинск»

_____________________ Ведом Ч.Ю. _________________

М.П. М.П.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283443196 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСК" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #283443196	605 985	5 дней 06.11.2024 21.11.2024
Тендер №283525309 поставка чистящих и моющих средств	Электронный аукцион #283525309	449 906	11 дней 07.11.2024 27.11.2024
Тендер №283628170 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "НАДЕЖДА" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА объявляет тендер: Поставка мыла туалетного марки "Детское"	Электронный аукцион #283628170	4 513	2 дня 08.11.2024 18.11.2024
Тендер №283630814 поставка моющих средств	Электронный аукцион #283630814	8 178 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 08.11.2024 18.11.2024
Тендер №283744699 Поставка стеклоочистителя, согласно спецификации.	Малая закупка #283744699	3 600	26 минут 11.11.2024 15.11.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №281762342 приобретение чистящих и моющих средств	Малая закупка #281762342	44 100	срок истек 14.10.2024 15.10.2024
Тендер №281762305 поставка хозяйственных товаров (крем для рук, паста для рук, полироль для мебели) (с результатом)	Электронный аукцион #281762305	2 223 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 14.10.2024 22.10.2024
Тендер №281762209 поставка хозяйственных товаров (средство моющее для туалетов и ванных комнат) (с результатом)	Электронный аукцион #281762209	5 471 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 14.10.2024 22.10.2024
Тендер №281761967 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" объявляет тендер: Поставка средств дезинфицирующих	Электронный аукцион #281761967	89 136 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 14.10.2024 22.10.2024
Тендер №281761865 Закупка порошкообразного отбеливателя БОС плюс	Малая закупка #281761865	21 402	срок истек 14.10.2024 14.10.2024

Тендеры из региона Челябинская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №281762033 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" объявляет тендер: оказание услуг по проведению обследования и оценке состояния доступности, разработке и согласованию паспорта доступности о...	Электронный аукцион #281762033	27 333	срок истек 14.10.2024 22.10.2024
Тендер №281761993 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" объявляет тендер: 24-0017-1 Поставка сахара белого (ОМТС)	Электронный аукцион #281761993	9 366 000	срок истек 14.10.2024 22.10.2024
Тендер №281761145 Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" объявляет тендер: Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки Земельные участки	Электронный аукцион #281761145	93 300	3 дня 14.10.2024 18.11.2024
Тендер №281760897 Поставка бензина автомобильного согласно спецификации	Малая закупка #281760897	55 180	срок истек 14.10.2024 16.10.2024
Тендер №281760821 ООО "Новапорт Трейдинг" филиал в г. Челябинск объявляет тендер: Филиал ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в городе Челябинске проводит запрос предложений №10.1 на право заключения договора аренды коммерческих площадей (лотов), расположенных на территории Междунаро...	Запрос предложений #281760821	См. док.	4 дня 14.10.2024 20.11.2024