Тендер - Моющие и чистящие средства №271311349

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Образец_договора_Поставки__моющ._и_чист._ср-ва_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №___________

г. ____________ «___»______________ 2024 год

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижнекамского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице начальника управления Бочкарева В.В., действующего на основании Устава, и _____________________________ в лице директора ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании __________, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее – «договор»), о нижеследующем:

Предмет Договора.

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в количестве, номенклатуре и ассортименте моющие и чистящие средства, а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора.

Поставляемый товар, должен отвечать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством обязательной сертификации, должен иметь сертификат и/или знак соответствии выданный или признанный уполномоченным на то органом.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара государственным стандартам и техническим условиям.

Стоимость товара и порядок оплаты.

Стоимость товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, расходы, в том числе по погрузке, укладке, крепления, транспортировке, разгрузке товара, доставки и подъема и составляет ___________ (_________________ рублей ______ копеек). НДС _________.

2.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Поставщика.

2.3. Источник финансирования: местный бюджет.

Порядок поставки.

Количество и качество должно соответствовать условиям настоящего договора и обычно предъявляемым требованиям. В случае выявления передачи товара несоответствия его количественных и качественных характеристик условиям настоящего договора, Покупатель составляет акт устранения недостатков и передает его Поставщику. Поставщик обязан в течение 10 дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Датой передачи товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки /накладной.

Право собственности на товар переходит с момента его оплаты и передачи Покупателю.

Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара переходит с момента передачи товара Покупателю.

Одновременно с товаром Поставщик передает Покупателю весь необходимый пакет документов по поставляемому товару, в том числе: копии сертификатов соответствия, заверенные держателем подлинника сертификата, либо нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат.

Поставка и подъем товара производится Поставщиком по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 6а, 5-ый этаж.

4. Права и обязанности Сторон:

4.1. Во исполнение настоящего Договора Поставщик принимает на себя обязательство за свой счет и своими силами:

нести все расходы, связанные с товаром, в том числе за потерю и повреждение до момента, когда он передан Покупателю;

предоставить покупателю товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

передать Покупателю весь необходимый пакет документов по товару;

предоставить товар Покупателю в месте и сроки определенные настоящим договором.

выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.2 Поставщик имеет право в случае необоснованного отказа Покупателя от принятия товара - требовать от него возмещения убытков понесенных в связи с произведенным отказом;

4.3.Во исполнение настоящего Договора Покупатель принимает на себя обязательство за свой счет и своими силами:

принять товар, когда передача осуществлена в соответствии с условиями настоящего Договора;

уплатить предусмотренную настоящим Договором поставки стоимость товара;

нести все расходы, связанные с товаром, в том числе за потерю и повреждение с момента его поставки;

выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Стороны не могут передавать свои права и обязанности, в том числе в форме уступки долга, права требования по настоящему договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия на это другой стороны.

5. Ответственность сторон.

5.1.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойку (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойку (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

5.2.В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждой день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие неопределимой силы или по вине другой стороны, либо по причине несвоевременного финансирования из бюджета.

5.3 Поставщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.4 Разногласия по настоящему Договору решаются Поставщиком и Покупателем по взаимному согласованию сторон. При отсутствии взаимоприемлемого решения спор рассматривается в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

5.5. Во всем, не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6. Прочие условия.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части исполнения денежных обязательств - до полного завершения расчетов.

Любое изменение и/или дополнение настоящего договора, оформляется в форме соглашения о внесении изменений и/или дополнений. Указанное соглашение оформляется в порядке соответствующем оформлению настоящего договора.

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон,

6.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

6.5. Разногласия по настоящему Договору решаются Поставщиком и Покупателем по взаимному согласованию сторон. При отсутствии взаимоприемлемого решения спор рассматривается в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

6.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, при этом стороны установили, что письмо будет являться неотъемлемой, частью настоящего Договора.

6.7. Договор, а также приложения и дополнения к нему, преданные посредством факсимильной связи, подлежат обязательному обмену на оригиналы в течение 15 дней с даты подписания факсимильного экземпляра и имеют юридическую силу до момента получения оригинала.

6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящем Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.9. Поставщик не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия Покупателя.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору № ____________ от «__»___________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными