Тендер - Моющие средства и хозяйственные товары №291632793

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Требования.docx

На весь товар должны быть предоставлены действующие сертификаты

КОНТРАКТ № _____________

на поставку товара

ИКЗ ___________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 356 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заведующего Сухановой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________в лице __________________________________ действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется осуществить Заказчику поставку товара в количестве, по цене согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

1.3. Датой поставки товара Поставщиком считается дата, указанная уполномоченным представителем Заказчика в товарной накладной в момент получения Товара.

1.4. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику в момент получения товара в соответствии с п.1.3. настоящего Контракта.

1.5. Место поставки г. Челябинск ул. Ворошилова, дом 33А

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена единицы товара и стоимость товара определяются спецификацией (приложение № 1 к настоящему контракту) являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Стоимость по настоящему контракту составляет ____________________________ рублей ____ копеек.

2.2. Оплата поставленного товара производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке (товарной накладной или универсального-передаточного документа), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1, является твердой фиксированной ценой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента полного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в течение 3 (трех) рабочих дней от даты заключения настоящего контракта.

3.2. Приемка товара по ассортименту, комплектности и качеству оформляется товарной накладной, которая направляется Поставщиком Заказчику вместе с товаром. Товарная накладная подписывается Заказчиком в случае поставки товара надлежащего качества и направляется Заказчиком в адрес Поставщика.

3.3. В случае выявления Заказчиком товара, поставленного Поставщиком с нарушением требований настоящего Контракта о количестве, качестве, комплектности, ассортименте товарная накладная Заказчиком не подписывается, в адрес Поставщика Заказчиком направляется мотивированный отказ от приемки поставленного товара с указанием замечаний и сроков их устранения.

3.4. В случае отказа Поставщика устранить выявленные Заказчиком нарушения либо в случае не поставки, в том числе срыва сроков поставки, предусмотренного контрактом количества товара, не выполнения требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика всех понесенных убытков, в том числе необходимых и разумных расходов на приобретение не поставленного товара у других лиц.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями п.3 настоящего контракта.

4.1.2. Нести все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение 10 календарных дней со дня поставки товара, но не менее срока гарантии, установленной производителем. В случае невыполнения требования Заказчика в части вывоза, ремонта или замены дефектного товара, Заказчик вправе приобрести товары надлежащего качества у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приёмку товара и оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего контракта и определить Поставщику количество товара, доставляемого в адрес каждого места доставки, указанного в пункте 1.5 настоящего контракта.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с п. 2.2 настоящего контракта.

5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

5.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям.

.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном правительством Российской Федерации. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей включительно).

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Покупатель вправе провести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.9. Штрафные неустойки уплачиваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем письменной претензии об уплате штрафных санкций.

6.10. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Контракту.

6.11. При выявлении нарушений в качестве товара, поставщик несет административную ответственность согласно действующему законодательству.

6.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, до полного их исполнения.

7.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Контракта, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

8.2. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения своих обязательств, рассматриваются в претензионном порядке, а при не достижении согласия, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОНТРАКТУ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся в письменной форме.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ________

от «____» ___________ 20___ г.

Спецификация

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289709369 АО "ЧЦЗ" объявляет тендер: Ди-(2-этилгексил) фосфорная кислота (Д2ЭГФК) согласно ТЗ	Запрос предложений #289709369	См. док.	3 дня 29.01.2025 28.02.2025
Тендер №291141778 Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)	Электронный аукцион #291141778	3 060 333 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 30 603	1 день 14.02.2025 26.02.2025
Тендер №291336404 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 Г. ЧЕЛЯБИНСК" объявляет тендер: Поставка стирального порошка	Электронный аукцион #291336404	30 480	19 часов 17.02.2025 25.02.2025
Тендер №291344647 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО" объявляет тендер: Поставка мыла туалетного, уп. 200 грамм, согласно Спецификации	Запрос котировок #291344647	233 100	16 часов 17.02.2025 25.02.2025
Тендер №291353946 Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #291353946	16 490 Обеспечение контракта: 30%	21 час 17.02.2025 25.02.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №291632652 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД объявляет тендер: поставка средства моющего для автомобилей	Запрос цен #291632652	См. док.	18 часов 19.02.2025 25.02.2025
Тендер №291632591 Мыло туалетное жидкое (с результатом)	Единственный поставщик #291632591	18 000	срок истек 19.02.2025 -
Тендер №291632589 Мыло туалетное жидкое Наличие антибактериального компонента Да Наличие ароматической отдушки Да Объем тары ≥ 5000 см[3*];^мл (с результатом)	Единственный поставщик #291632589	18 000	срок истек 19.02.2025 -
Тендер №291632573 Мыло туалетное твердое (с результатом)	Единственный поставщик #291632573	897	срок истек 19.02.2025 -
Тендер №291632571 Мыло туалетное твердое Марка мыла Ординарное (О) Масса нетто ≥ 90 и Наличие антибактериального компонента Да (с результатом)	Единственный поставщик #291632571	898	срок истек 19.02.2025 -

Тендеры из региона Челябинск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №291632791 Краска для тонометра Маклакова 2гр	Малая закупка #291632791	См. док.	1 день 19.02.2025 26.02.2025
Тендер №291632715 Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство Лекарственное покрытие сиролимус и (или) паклитаксель Длина стента > 17 и ≤ 18 мм Номинальный диаметр стента > 2.5 и ≤ 2.75 мм (с результатом)	Единственный поставщик #291632715	114 750	срок истек 19.02.2025 -
Тендер №291632290 Страхование ответственности владельца беспилотного воздушного судна перед третьими лицами	Малая закупка #291632290	6 000 Обеспечение заявки: 300	срок истек 19.02.2025 19.02.2025
Тендер №291632195 Союз "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Каслинский, с. Воскресенское, ул Титова, 2а, с кадастровым номером: ...	Публичное предложение #291632195	243 900	45 дней 19.02.2025 11.04.2025
Тендер №291631947 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК Стальные Технологии" объявляет тендер: Фланец и заглушка в сборе ФП.28. 600.Ду-690.00.00 К52 по ТУ 24.20.40-010-32551486-2018 - 3 шт. Фланец и заглушка в сборе ФП.22. 600.Ду-514.00.00 К52 по ТУ 24.20.40-010-...	Запрос предложений #291631947	См. док.	срок истек 19.02.2025 24.02.2025