Тендер - Моющий пылесос №268300456

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ККУльДС_Пылесос

Муниципальный договор № -СТ

г. Мамадыш « » ____________2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кемеш-Кульский детский сад»Мамадышского муниципального района Республики Татарстан,именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. заведующего Фасхиева Рамиса Ахматгалиевича,действующего на основании Устава, с одной Стороны и __________,в лице ______________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный договор (далее – Договор), на основании п.4 ст.93 44-ФЗ и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № -TR от ______2024г.), о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Пылесос моющий TOR RL208 в соответствии со спецификацией (далее – товар) (приложение № 1), а Заказчик принять и оплатить товар в порядке и сроках, предусмотренных настоящим договором. Спецификация формируется на основании протокола подведения итогов запроса доставки -TR от _________2024г. в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, согласовывается и подписывается сторонами одновременно с заключением Договора и является его неотъемлемой частью.

1.2. Качество товара должно соответствовать стандартам, показателям, параметрам и т.п., предусмотренным законодательством Российской Федерации.

1.3. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия (лицензии) на весь товар, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стоимость Договора

2.1. Стоимость Договора составляет: __________ (_____________) рублей 00 копеек.

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке и сроки, определённые настоящим Договором, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Товарной накладной.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Источник финансирования: бюджет Мамадышского муниципального района РТ.

2.8. Оплата расходов по Договору производится с лицевых счетов Заказчика (Получателя).

2.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3. Сроки поставки товара

3.1. Срок поставки товара с момента заключения до «28»марта 2024 года.

3.2. Срок действия договора до 31 декабря 2024 года включительно.

3.3. Доставка товара производиться силами и за счет средств Поставщика.

4. Гарантии качества

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует стандартам, показателям, параметрам и т.п., предусмотренным законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан.

4.2 Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока.

4.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не эксплуатировавшийся ранее.

4.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты, Заказчик обязан незамедлительно известить об этом Поставщика и одновременно требовать их устранения путем ремонта (замены) дефектных элементов или замены товара.

4.5. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней ответить на извещение Заказчика и в течение разумного срока, но не более 30 (тридцати) календарных дней получения извещения произвести ремонт или замену товара за свой счет.

4.6. При невозможности замены товара Заказчику возмещается полная стоимость товара.

5. Порядок приемки товара

5.1. Товар передается Заказчику в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Договора.

5.2. При поставке товара Поставщик передает Заказчику техническую документацию, подтверждающие качество товара (сертификат соответствия), правила эксплуатации (инструкции), гарантийные обязательства, а также Акт сдачи-приемки товара, подписанный Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах.

5.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,РТ,Мамадышский район, с. Кемеш-Куль ул.Центральная,д.98

5.4. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям и другой нормативно-технической документации.

5.5. Все расходы, связанные при приеме товара с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям настоящего договора, несет Поставщик.

5.6. При возникновении между Сторонами спора по поводу качества поставляемого (поставленного) товара по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

5.7. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные в Договоре, а также, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества и упаковки Товара спецификации, являющей приложением к настоящему Договору

5.8. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик - выполнившим свои обязательства в полном объеме, с даты подписания акта сдачи-приемки товара.

5.9. Подписанный Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки товара является основанием для оплаты стоимости товара по настоящему Договору.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Осуществить поставку Товара в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.2. Нести риск случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком. Моментом принятия является момент поставки товара Заказчику по месту нахождения Заказчика, указанному в настоящем договоре.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Самостоятельно определять вид средства для осуществления поставки. Транспортировка товара должна обеспечивать сохранность, целостность Товара.

6.2.2. Поставщик вправе, с согласия Заказчика, привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц, причем ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком несет Поставщик.

6.2.3. Требовать уплаты возмещения в случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Принять от Поставщика поставленный в соответствии со Спецификацией Товар.

6.3.2. Произвести оплату поставленного Товара в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

6.3.3. Пользоваться Товаром согласно требованиям и правилам, определенным правилами эксплуатации (инструкцией).

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать уплаты неустойки в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере:

7.1.1. В отношении Поставщика:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, размер штрафа составляет:

а) 3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.1.3. Размер штрафа, взыскиваемого с Поставщика, по Договору составляет ______________рублей.

7.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.1.5. В отношении Заказчика:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договор.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов), препятствующих выполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору, Стороны обязаны письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней после их возникновения, предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

8.2. Если форс-мажор сохраняется свыше 1 (одного) месяца, то Заказчик и Поставщик вправе по взаимному соглашению расторгнуть Договор. Поставщик в этом случае обязуется вернуть Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней стоимость оплаченных товаров с момента расторжения Договора, в случае, если Заказчиком перечислялись денежные средства на расчетный счет Исполнителя.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все противоречия или спорные вопросы, возникающие между Сторонами в рамках настоящего Договора или в связи с ним Заказчик и Поставщик разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

9.2. При невозможности достижения взаимного согласия споры, возникшие в связи с реализацией настоящего Договора, решаются путем обращения в Арбитражный суд Республики Татарстан.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. По требованию Заказчика Договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом от исполнения договора в случаях:

10.3.1. нарушения Поставщиком сроков поставки товара более, чем на 10 календарных дней срока, установленного настоящим Договором;

10.3.2. в случае прекращения действия лицензии Исполнителя (в случае, если деятельность лицензируется);

10.3.3. при наличии не менее 2-х фактов неполного или некачественной поставки товара, если поставка товара осуществлялось поэтапно;

10.3.4. в случае поставки некачественного товара, при условии подтверждения данного факта заключением эксперта, экспертной организации.

10.4. Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в рамках ст. 450.1 ГК РФ, предупредив Поставщика в том числе и устно о нарушениях условий Договора.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

11.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.

11.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия стороны по Договору.

11.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

11.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику.

12. Банковские реквизиты и адреса сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному договору № -СТ от «__» _______________2024г.

(является неотъемлемой частью муниципального договора)

ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пылесос моющий TOR RL208

Артикул производителя-RL208

Бренд-TOR

Модель-RL208

Тип-моющий

Тип уборки-влажная; сухая

Тип пылесборника-контейнер

Объем пылесборника, в литрах-20

Мощность всасывания, в Вт-1200

Фильтр тонкой очистки -отсутствует

Тип трубки-составная

Страна-производитель-Китай

Управление Тип управлениямеханическое

Расположение управления-на корпусе/на ручке

Насадки-Турбощетка

Нет-Электропитание

Тип электропитания-от сети

Потребляемая мощность, в Вт-220

Корпус Цвет корпусажелтый

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

_______________/ Фасхиев Р.А./ _________________/__________/

М.П. М.П.