Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта №287080986

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_2_Форма_расчета_цены_поставки_услуг_работ_Вариант_2

Приложение № 3

к запросу Коммерческого предложения

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2024 года

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос Коммерческих предложений от __________ № ______
мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта в соответствии с прейскурантом цен:

Цена товара фиксируется по формуле:

(SMM х 1,35) *К*1,2 руб./кг., где:

- SMM – биржевая цена карбоната лития батарейного сорта на дату за 60 (шестьдесят) календарных дней до начала квартала поставки (для первого квартала 2025 года – на дату подписания Договора), в долларах США. Источник биржевой цены –Shanghai Metals Market (SMM), https://price.metal.com/mobile/Li/spot, SMM Lithium Carbonate Index (Battery Grade), ежедневные цены, в долларах США за 1 кг;

- 1,35 коэффициент, учитывающий 5% импортную пошлину на ввозимый карбонат лития, стоимость доставки карбоната лития, передела карбоната лития в гидроксид лития, наценка поставщика, в т. ч. затраты, связанные с доставкой Сырья (гидроксида лития (моногидрата) батарейного сорта) до склада Подрядчика, стоимость упаковки (тары), а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик Сырья должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- К – курс доллара США к рублю по официальному курсу ЦБ РФ на дату определения биржевой цены.

Оплата: в соответствии с проектом Договора;

Место поставки: в соответствии с проектом Договора;

Срок поставки: в соответствии с проектом Договора;

Порядок поставки: в соответствии с условиями технического задания и Договора.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

Бланк_РХ - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый руководитель!

В целях расчета начальной максимальной цены в интересах АО «Русатом Химия» прошу предоставить технико-коммерческое предложение на право заключения договора на поставку: «Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта» (далее – ТКП).

Количество закупаемого товара, а также технические характеристики продукции описаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

1. Цена договора включает в себя стоимость: в соответствии с проектом договора.

2. Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.

3. Место поставки товара: в соответствии с техническим заданием (приложение № 1).

4. срок поставки товара: в соответствии с техническим заданием (приложение № 1).

В случае заинтересованности прошу Вас в течение 2 (Два) рабочих дней с даты регистрации данного запроса направить ТКП в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к запросу).

В ТКП необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из ТКП должны однозначно определяться цена предложения в рублях с НДС/без НДС, общая цена договора в рублях с НДС/без НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия ТКП: 90 календарных дней с даты подачи ТКП).

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом, заполнить спецификацию и направить их по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно информирую Вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для АО «Русатом Химия».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 – 4 и приложениях настоящего письма, Ваш ответ будет приниматься (рассматриваться) АО «Русатом Химия» как Ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также Вы можете предложить улучшение существенных условий для

АО «Русатом Химия», отдельно указав их в тексте ТКП.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество

- Посмотреть таблицу с данными

Мартьянов Александр Александрович

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Проект_договора_публ

Договор поставки №

город Москва «___» _______ 2024 года

Акционерное общество «Русатом Химия» (АО «Русатом Химия»), именуемое далее «Покупатель», в лице генерального директора Метелкина Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__ (__), именуемое далее «Поставщик», в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - вещи, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 2 к настоящему Договору) и Техническом задании №____ (приложение № 6 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

г) «Заявка» – односторонний договорный документ, оформляемый Покупателем согласно п.2.2. и 6.2. Договора, по форме, установленной в Приложении № 8 к Договору, определяющий объем (количество) поставляемого Товара, его номенклатуру и сроки поставки, обязательный для исполнения Покупателем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка Лития гидроксида (моногидрата) батарейного сорта в обусловленные Договором сроки, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), графиком поставок (Приложение № 3 к Договору) и Заявками Покупателя, по форме, указанной в Приложении № 8 к Договору.

При этом, установленное в Договоре максимальное количество Товара не налагает на Покупателя обязательств по выкупу Товара в полном объеме, соответствующем максимальному количеству Товара, указанному в Спецификации. Точное количество Товара, подлежащего выкупу по Договору, определяется Покупателем в Заявках

2.3 Товар поставляется для его последующей переработки и поставки готовой продукции (лития хлористого марки ЛХ-1) Поставщику по отдельному договору.

2.4. Отгрузка Товара производится транспортом Поставщика на склад с разгрузкой Покупателем с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и/или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Товара на 2, 3, 4 кварталы 2025 года рассчитывается Сторонами по формуле, указанной в п.3.2 Договора, на дату за 60 (шестьдесят) календарных дней до начала соответствующего квартала и фиксируется Сторонами не позднее чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до начала соответствующего квартала, путем подписания Сторонами двухсторонних писем к настоящему Договору.

Цены Товара на период с даты подписания Договора до 31.03.2025 года будет рассчитана Сторонами по формуле, указанной в п. 3.2 Договора, на дату подписания Договора и зафиксирована Сторонами в двухстороннем письме, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора.

3.2. Цена товара фиксируется по формуле:

(SMM х 1,35) *К*1,2 руб./кг., где:

- SMM – биржевая цена карбоната лития батарейного сорта на дату за 60 (шестьдесят) календарных дней до начала квартала поставки (для первого квартала 2025 года – на дату подписания Договора), в долларах США. Источник биржевой цены –Shanghai Metals Market (SMM), https://price.metal.com/mobile/Li/spot, SMM Lithium Carbonate Index (Battery Grade), ежедневные цены, в долларах США за 1 кг;

- 1,35 коэффициент, учитывающий 5% импортную пошлину на ввозимый карбонат лития, стоимость доставки карбоната лития, передела карбоната лития в гидроксид лития, наценка поставщика, в т. ч. затраты, связанные с доставкой Сырья (гидроксида лития (моногидрата) батарейного сорта) до склада Подрядчика, стоимость упаковки (тары), а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик Сырья должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- К – курс доллара США к рублю по официальному курсу ЦБ РФ на дату определения биржевой цены.

3.3. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в п. 2.4 Договора, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общая стоимость Договора установлена в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

• • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
  • Соблюдать положение о добросовестности контрагента: приложение № 5 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.
  • Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.2.2. Обеспечить принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

• Упаковка герметичная в биг - бэгах, нетто не более 1 т.
• Товар поставляется в таре, (упаковке), гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.
• Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.4 Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю отдельными партиями:

- в период с момента заключения Договора до 27.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв соответствии с Графиком поставок (Приложение № 3 к Договору);

- в марте и 2, 3 и 4 кварталах 2025 года – в соответствии с Заявками Покупателя по Договору.

6.2. Покупатель обязан в срок не позднее чем за 45 календарных дней до начала соответствующего квартала 2025 года подготовить и направить Поставщику для исполнения Заявку (по форме, указанной в Приложении № 7 к Договору), подписанную уполномоченным представителем Покупателя.

После получения Заявки от Покупателя Поставщик обязан осуществить поставку Товара на указанных в Заявке условиях, если они не противоречат условиям настоящего Договора в части максимального объема (количества), спецификации и цены Товара.

6.3. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

6.4. Фактической датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю в Месте поставки. Обязательства Поставщика по поставке Товара, считаются выполненными с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД уполномоченным представителем Покупателя на складе Поставщика.

6.5. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии паспортов, сертификатов качества, упаковочные листы);

б) копия паспорта безопасности химической продукции на русском языке;

в) Счет;

г) счет-фактуру и товарную накладную в форме ТОРГ-12 в 2 экземплярах, либо Универсальный передаточный документ в 2 экземплярах;

6.6. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД в месте поставки.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.
• Приемка Товара производится:

- по качеству - согласно документам о качестве Товара, указанным в п. 6.5 настоящего Договора.

- по количеству - согласно весу, указанному в паспорте качества и упаковочном листе.

• В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 10 рабочих дней в письменной форме сообщает Поставщику о выявленных несоответствиях. Поставщик в течение 14 календарных дней с даты получения сообщения о выявленных несоответствиях от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с принятием некачественного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества, несет Поставщик.
• Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
• Подписание Покупателем (грузополучателем) УПД и/или транспортной накладной означает лишь фактическое получение Товара и не лишает Покупателя права заявлять требования относительно, качества и комплектности Товара.
• Претензии в отношении качества Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока. В случае, если в течение гарантийного срока хранения Товара будут обнаружены несоответствия Товара требованиям Спецификации и Договора, которые невозможно было установить при приемке Товара, то Покупатель в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения таких несоответствий имеет право предъявить Поставщику претензию. Претензия может быть предъявлена только если Покупателем не были нарушены целостность упаковки и условия хранения Товара. В случае претензии касательно качества Товара вызов представителя Поставщика обязателен. От претензионной партии товара должно быть отобрано 3 образца-пробы Покупателем в присутствии представителей Поставщика. Пробы должны быть ими совместно опечатаны. Две пробы должны быть направлены для контрольного испытания компетентной нейтральной организацией, выбранной совместно Поставщиком и Покупателем. Результаты испытаний образцов, полученные компетентной организацией, будут окончательными и обязательными для всех участников. В случае неявки в согласованные Сторонами сроки представителя Поставщика по вызову Покупателя отбор проб осуществляется Покупателем с участием независимого сюрвейера. В случае уклонения Поставщика от выбора компетентной организации для испытания отобранных проб, такая организация выбирается по усмотрению Покупателя.
• В случае установления несоответствия по качеству Товара Поставщик, в срок не более 14 календарных дней обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, в данном случае несет Поставщик.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские качества).

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

8.4 Гарантийный срок хранения Товара – не менее 12 месяцев со дня изготовления продукта. Остаточный срок годности при поставке - не менее 80% от срока, установленного производителем.

8.5. Остаточный срок годности исчисляется с даты подписания ТОРГ-12/УПД.

8.6. Несоответствующий Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления некачественного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

9.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки, определяемой согласно п. 6.4. Договора, при условии предоставления Покупателю документов, предусмотренных п. 6.5. Договора.

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные
п. 6.5 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты Поставщика _____.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Поставщик направит Покупателю подписанные акты сверки расчетов, по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

9.7. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, определенных согласно п. 6.2 Договора, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости непоставленного/недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 5 % от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

10.4. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 9.3 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки.

10.5. Стороны вправе потребовать сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. Упущенная выгода не подлежит возмещению, совокупные убытки и неустойки не могут составлять более 20% от цены Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по проведению сверки расчетов по п. 9.6. Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Руководствуясь частью 2 статьи 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации,

11.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным погашением взаимной задолженности.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

11.3.1. По взаимному согласию Сторон.

11.3.2. Покупателем в одностороннем порядке в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

11.3.3. Поставщиком в одностороннем порядке в случае:

- неоднократного нарушения сроков оплаты Товара;

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____ на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть по форме, установленной в Приложении № 9 к Договору, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

15.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

16.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются арбитражным судом г. Москвы.

16.4. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, определяющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

16.5. Все документы к настоящему Договору могут быть переданы по факсу и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание передаваемого по факсу текста.

16.6. После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.

16.7. При подписании Договора каждая Сторона рядом со своей подписью проставляет дату подписания Договора, датой заключения Договора является наиболее поздняя дата подписания. При отсутствии одной из дат подписания Договора, датой заключения Договора является имеющаяся дата подписания Договора. При отсутствии обеих дат подписания Договора, датой заключения Договора является дата, указанная в верхней правой части на первой странице Договора.

16.8. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 17 несет виновная Сторона.

16.9. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.10. Заверения об обязательствах Сторон:

16.10.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки
с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.10.2 Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации не установлено иное, не предоставление
Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом,
является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16.11. В рамках настоящего Договора передается только общедоступная информация.

В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, по форме, являющейся приложением № 9 к Договору.

В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования"), по форме, являющейся приложением № 10 к Договору.

16.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Форма Акта сверки расчетов

Приложение № 2: Спецификация на поставку;

Приложение № 3: График поставок;

Приложение № 4: Спецификация на Товар;

Приложение № 5: Положения о добросовестности Контрагента;

Приложение № 6: Техническое задание №____;

Приложение № 7: Форма заявки на поставку Товара;

Приложение № 8: Сведения о цепочке собственников. Форма;

Приложение № 9: Форма договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну;

Приложение № 10: Форма соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования").

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№________________ от «__» _______ 2024г

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №. « »___________20___г.

г. ____________ Между____________________________________________ и __________________________________________

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на « »______20 г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№_________________ от «___» ___________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА И СТОИМОСТЬ

- Посмотреть таблицу с данными

1. Указанный максимальный объем (количество) Товара не налагает на Покупателя обязательств по выкупу Товара в полном объеме, соответствующем максимальному объему. Точное количество (объем) Товара, подлежащего выкупу по Договору, определяется Покупателем в Заявках.

2.Общая Стоимость Договора (с учетом рисков колебания биржевых цен на карбонат лития (сырье для производства гидроксида лития), рассчитывается по формуле

(SMMMAX х 1,35)*N*1,2*К, где:

SMMMAX – максимальное значение биржевой цены карбоната батарейного сорта на Shanghai Metals Market (SMM) за 4 (четыре) месяца (с 01.08.2024 – 30.11.2024), предшествующих дате расчета (01.12.2024) = 11,286 $/кг

- 1,35 коэффициент, учитывающий 5% импортную пошлину на ввозимый карбонат лития, стоимость доставки карбоната лития, передела карбоната лития в гидроксид лития, наценка поставщика, в т. ч. затраты, связанные с доставкой Товара (гидроксида лития (моногидрата) батарейного сорта) до склада Подрядчика, стоимость упаковки (тары), а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик Товара должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- N – максимальное количество продукции;

- К – курс доллара США к рублю по официальному курсу ЦБ РФ на дату определения биржевой цены

Курс доллара по данным ЦБ РФ на 01.12.2024. К=______

и составляет:

________________ рублей (_________________), в т. ч. НДС 20%.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№_________________ от «___» ___________ 2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

ГРАФИК ПОСТАВОК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору

№_______________ от «___» ___________ 2024 г.

Покупатель: АО «Русатом Химия»

Поставщик:

Спецификация Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Упаковка: герметичная упаковка в биг-бэгах, вес-нетто не более 1т.

С Товаром направляются следующие документы:

1) Документы о качестве Сырья, установленные Договором

2) Счет - фактура

3) Накладная ТОРГ-12/УПД

4) Счет

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Договору

№_______________ от «__» _______ 2024 г.

Положения о добросовестности контрагента.

1. Контрагент по письменному требованию АО «Русатом Химия» в течение срока действия Договора, обязан предоставить АО «Русатом Химия» копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Контрагента, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Контрагент в тот же срок дополнительно представляет АО «Русатом Химия»:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Контрагента не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Контрагента.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Контрагентом документов, перечисленных в настоящем пункте, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Контрагента, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2. Контрагент гарантирует отсутствие признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с п.12 Приложения №2 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС РФ от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/3332.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6 к Договору

№_______________ от «__» _______ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку сырья, материалов

Предмет закупки

Гидроксид лития (моногидрат)

батарейного сорта

Москва

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7 к Договору

№_______________ от «___» ___________ 2024 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ

ЗАЯВКА № ___

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

"__"________ 20__ г.

В целях реализации условий договора поставки от _______ 20____ г. № ____________________ прошу поставить в ___ квартале 2025 года следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 8 к Договору
№ _________ от «___» ___________ 2024 г

ФОРМА. СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: _________

- Посмотреть таблицу с данными

наименование контрагента, с которым заключается договор

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 9 к Договору

№_______________ от «___» ___________ 2024 г.

Договор о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну

(форма)

___________________ «___» _________ 20__ г.

(место заключения)

__________________________, именуемое в дальнейшем ________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и ______________________________, именуемое
в дальнейшем ________________, в лице ______________, действующего
на основании _____________________, с другой стороны, а вместе и далее
по тексту – «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Передающей стороной или Принимающей стороной может являться каждая из Сторон настоящего Договора [1] .

1.2. Поскольку Передающая сторона является обладателем информации, составляющей ее коммерческую тайну, а Принимающая сторона имеет намерение сотрудничать с Передающей стороной в рамках предполагаемых к заключению договоров, предметом Договора являются порядок, условия передачи Передающей стороной, получения и использования Принимающей стороной информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

1.3. Информация, составляющая коммерческую тайну, фиксируется Передающей стороной на материальном носителе (в виде документа, массива данных на носителе информации для компьютеров или ином, по договоренности Сторон). На материальном носителе Передающей стороной проставляется гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования ее обладателя, места его нахождения и иных реквизитов, необходимых для идентификации носителя, что в совокупности является необходимым и достаточным условием для распространения условий Договора на информацию, зафиксированную на таком носителе.

1.4. Содержание информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны и передаваемой Принимающей стороне в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п. (в дальнейшем именуемых «Совещание»), фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками Совещания. Об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, участники Совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться
от подписания Протокола.

2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну

Право принятия решения на передачу информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит Передающей стороне.

3. Использование информации, составляющей коммерческую тайну

3.1. Принимающая сторона вправе использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, только для выполнения заключенных
с Передающей стороной договоров ___________ [2] .

Ни при каких обстоятельствах Принимающая сторона не может использовать полученную ею от Передающей стороны информацию, составляющую коммерческую тайну, для деятельности, направленной на извлечение прибыли, кроме как предусмотренной договорами с Передающей стороной.

3.2. Принимающая сторона обязуется принять достаточные меры, чтобы не допустить несанкционированный доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или ее передачу третьим лицам
с нарушением условий Договора, а также организовать контроль за соблюдением этих мер.

3.3. Право раскрытия переданной информации, составляющей коммерческую тайну, и снятия грифа «Коммерческая тайна» с материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит исключительно Передающей стороне.

3.4. Принимающая сторона обязана в минимально короткий срок с момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, уведомить об этом Передающую сторону и принять все возможные меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа.

3.5. Передающая сторона соглашается и признает, что Принимающая сторона вправе изготавливать достаточное количество копий материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, для лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Договора.

3.6. Принимающая сторона вправе сообщать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, своим работникам, имеющим непосредственное отношение к выполнению работ по договорам с Передающей стороной, и в том объеме, в каком она им необходима для реализации условий договоров.

3.7. Принимающая сторона имеет право предоставлять информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Принимающая сторона обязуется уведомлять Передающую сторону о каждом таком факте предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, а также об иных событиях, приведших к получению информации, составляющей коммерческую тайну, представителями органов государственной власти, следствия и судопроизводства, субъектов оперативно-розыскной деятельности в течение одного рабочего дня после наступления такого события.

Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности не распространяются на информацию, полученную от Передающей стороны в случаях если:

она была известна на законном основании Принимающей стороне до заключения настоящего Договора;

становится публично известной в результате любых действий Передающей стороны, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны;

на законном основании получена Принимающей стороной от третьего лица без ограничений на ее использование;

получена из общедоступных источников с указанием на эти источники;

раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.

3.8. Передающая сторона вправе требовать от Принимающей стороны возврата всех полученных материальных носителей информации, содержащей коммерческую тайну Передающей стороны, и их копии или предоставления акта об их уничтожении в следующих случаях:

а) выявления нарушения Принимающей стороны требований охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну;

б) при досрочном прекращении договорных отношений Сторон;

в) при реорганизации или ликвидации Принимающей стороны.

3.9. Передача по электронным каналам связи информации, составляющей коммерческую тайну, должна осуществляться с применением сертифицированных
ФСБ России средств криптографической защиты информации.

3.10. Обработка информации, составляющей коммерческую тайну, должна производиться на автоматизированном рабочем месте, оснащенным средствами защиты информации (антивирусные программы, средства защиты информации от несанкционированного доступа, межсетевой экран).

3.11. Принимающей стороне известно, что она обязана сохранять конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, до прекращения действия режима коммерческой тайны в отношении данной информации, в том числе в период после прекращения действия Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. Принимающая сторона, допустившая разглашение информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или ее передачу (предоставление) третьим лицам с нарушением условий Договора, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить убытки Передающей стороны.

5. Прочие условия

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в срок
до __________ [3] .

5.2. Настоящий Договор подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в Договор, рассматриваются Сторонами, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу с даты его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.

5.4. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

5.5. Права и обязанности по Договору не подлежат переуступке третьим лицам без письменного согласия Сторон.

5.6. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

5.7. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 10 к Договору

№_______________ от «___» ___________ 2024 г.

Соглашение о конфиденциальности и неразглашении служебной

информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования")

(ФОРМА)

- Посмотреть таблицу с данными

АО «Русатом Химия» в лице __________, действующего на основании _____________, с одной стороны (Сторона, Передающая сторона) и ____________________ в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны (Сторона, Принимающая сторона), совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования"), именуемое в дальнейшем "Соглашение", о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок передачи Передающей стороной Принимающей стороне служебной информации ограниченного распространения, зафиксированной на материальном носителе, имеющем пометку "Для служебного пользования" (далее - информация "Для служебного пользования"), и определяет обязательства Принимающей стороны по неразглашению полученных сведений на всех этапах договорных отношений Сторон.

1.2. Передающая сторона, являющаяся обладателем прав по распоряжению информацией "Для служебного пользования", передает ее или обеспечивает в каком-либо виде доступ к ней Принимающей стороне.

2. Информация "Для служебного пользования" и ее передача Принимающей Стороне

2.1. В настоящем Соглашении под информацией "Для служебного пользования" понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и иная информация, переданная Передающей стороной Принимающей стороне на материальном носителе, имеющем пометку "Для служебного пользования".

2.2. Информация "Для служебного пользования" может передаваться представителями Передающей стороны представителям Принимающей стороны либо из рук в руки в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов и нарушения ее целостности, либо направляться фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.

2.3. Содержание информации "Для служебного пользования", Передающей стороны и передаваемой Принимающей стороне в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п. (далее - Совещание), фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками Совещания. Об обсуждении вопросов, содержащих информацию "Для служебного пользования", участники Совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания протокола.

2.4. Для передачи информации "Для служебного пользования" от Передающей стороны Принимающей стороне могут использоваться каналы передачи данных с применением средств криптографической защиты информации, сертифицированных в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

3. Обязательства Принимающей Стороны

3.1. Принимающая сторона, получившая информацию "Для служебного пользования" от Передающей стороны, обязуется обеспечивать ее обращение с учетом требований, предусмотренных Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденным постановлением Правительства от 03.11.1994 N 1233.

3.2. Принимающая сторона обязуется не разглашать информацию "Для служебного пользования", полученную ею от Передающей стороны, третьему лицу и не использовать ее в целях, не предусмотренных условиями договора от __.__.____ №________.

3.3. К информации "Для служебного пользования" допускаются работники Принимающей стороны из числа российских граждан, имеющих в трудовом договоре условие о неразглашении такой информации.

3.4. Принимающая сторона обязуется принять меры к ограничению доступа к информации "Для служебного пользования" и сообщать ее только тем работникам, которые имеют непосредственное отношение к выполнению работ по договору, указанному в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

3.5. Принимающая сторона обязуется не передавать информацию "Для служебного пользования" третьей стороне, кроме как по письменному согласованию с Передающей стороной, при условии, что третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности не ниже установленных в тексте настоящего Соглашения, которые должны быть закреплены в виде соглашения, аналогичного настоящему Соглашению, и согласованы с Передающей стороной.

3.6. Принимающая сторона может передать информацию "Для служебного пользования" государственным органам, включая судебные органы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Принимающая сторона:

заблаговременно уведомит Передающую сторону о таком требовании,

предоставит Передающей стороне данные о перечне, содержании и объеме информации "Для служебного пользования", подлежащей передаче.

3.7. Принимающая сторона обязуется не вывозить и не направлять информацию "Для служебного пользования" за пределы Российской Федерации.

4. Возврат информации "Для служебного пользования"

4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, и расторжения настоящего Соглашения Принимающая сторона вернет Передающей стороне полученные от нее материальные носители информации "Для служебного пользования", а также сделанные с них копии. Возвращение материальных носителей информации "Для служебного пользования" и их копий не будет влиять на обязательства Принимающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации.

4.2. По договоренности Сторон материальные носители информации "Для служебного пользования", переданные Передающей стороной Принимающей стороне, могут быть уничтожены по акту.

5. Права на информацию "Для служебного пользования"

5.1. Принимающая сторона не приобретает никаких дополнительных прав по распоряжению информацией "Для служебного пользования", а лишь получает право ее использования исключительно в порядке, определенном в настоящем Соглашении, и в целях исполнения договора, указанного в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

5.2. Принимающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Соглашения любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию "Для служебного пользования" Передающей стороны.

6. Ответственность

6.1. Принимающая сторона, допустившая разглашение информации "Для служебного пользования" Передающей стороны или ее передачу (предоставление) третьим лицам в нарушение условий настоящего Соглашения, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая возмещение причиненного Передающей стороне ущерба.

6.2. Ответственность Принимающей стороны за обеспечение конфиденциальности информации "Для служебного пользования" не распространяется на случаи, когда она:

стала публично известной в результате любых действий, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны;

получена из общедоступных источников с указанием источников;

раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.

6.3. На Принимающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие пункта 6.2 настоящего Соглашения.

6.4. Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности информации "Для служебного пользования", полученной от Передающей стороны, сохраняются до момента, пока Передающая сторона не снимет ограничения на распространение данной информации. При этом Передающая сторона обязуется проинформировать Принимающую сторону о снятии ограничений на распространение информации.

7. Прочие условия и разрешение споров

7.1. Настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.

7.2. Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу в момент его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.

7.3. В случае возникновения споров между Передающей и Принимающей сторонами, относящихся к Соглашению, Стороны приложат максимум усилий для урегулирования спора путем переговоров.

7.4. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.5. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «Русатом Химия»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_______: __________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.7.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную силу, - по одному для каждой из Сторон.

7.6. Права и обязанности по Соглашению не подлежат переуступке третьим лицам без письменного согласия Сторон.

7.7. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

7.8. Соглашения составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Пункт указывается в случае двустороннего обмена информацией, составляющей коммерческую тайну. ↑

Указываются типы договоров, в рамках выполнения которых Сторонами будет осуществляться обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, например, оказания услуг, выполнения работ, кредитования, проведения аудита и т.п. ↑

Указывается срок календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно наступить. ↑

ТЗ_закупка_ЛГО_(1)

УТВЕРЖДАЮ

Коммерческий директор

АО «Русатом Химия»

____________ Масько А.А.

2024 г

«

»

Техническое задание

на поставку сырья, материалов

Предмет закупки

Гидроксид лития (моногидрат)

батарейного сорта

Москва

2024

Техническое задание

На поставку Гидроксида лития (моногидрата) батарейного

сорта

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики товара

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товара

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта (технические характеристики, которым

должен соответствовать товар, указаны в разделе 3.1)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были

восстановлены потребительские качества)

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

20.12.19.130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта используется в качестве сырья для

производства лития и других его соединений

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

товара

По физико-химическим показателям Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта

должен соответствовать нормам:

1. Массовая доля гидроокиси лития (LiOH), %, не менее – 56,7;

2. Массовая доля примесей, %, не более:

карбонаты (CO3) – 0,35;

натрий (Na) – 0,008;

калий (K) – 0,0025;

кальций (Ca) – 0,01;

железо (Fe) – 0,0007;

хлориды (Cl) – 0,003;

сульфаты (SO4) – 0,02;

нерастворимые в HCl – 0,005

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Транспортная маркировка по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением манипуляционного знака

«Беречь от влаги», «Верх», «Не кантовать», а также знак опасности класса 8 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Едкое вещество». «Гидроокись лития шифр группы 8212» (при ж/д перевозках – 8012).

На тару наносится маркировка:

1. Наименование производителя

2. Наименование продукта

3. Номер партии

4. Масса нетто

5. Масса брутто

6. Дата изготовления

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка герметичная в биг-бэгах, нетто не более 1 т.

Товар поставляется в таре (упаковке), гарантирующей его сохранность при погрузке,

перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Производится входной контроль по количеству и качеству по сопроводительным

документам (сертификаты качества и упаковочные листы), а также целостность упаковки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товара

С товаром должны поставляться паспорта, сертификаты качества, упаковочные лист,

сертификаты происхождения товара, паспорт безопасности химической продукции

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки

опасных грузов, действующими на данном виде транспорта

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Продукт хранится в упакованном виде в крытых сухих складских помещениях, в условиях,

исключающих конденсацию влаги на поверхности упаковки

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения продукта – не менее 12 месяцев со дня изготовления продукта.

Остаточный срок годности при поставке – не менее 80% от срока, установленного

производителем

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания на влажную кожу, слизистые и в глаза. Не вдыхать (раздражающее

действие), исключать проглатывание (умеренное токсическое действие)

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

С продуктом должны быть предоставлены сертификаты качества на каждую партию

продукта, подтверждающие соответствие характеристик требованиям раздела 3 настоящего

технического задания

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к количеству, месту и срокам поставки в соответствии с условиями Договора

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

При поставке Товара на каждую партию продукции предоставляется следующая

документация:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные

копии паспортов, сертификатов качества, упаковочные листы);

б) копия паспорта безопасности химической продукции на русском языке;

в) Счет;

г) счет-фактуру и товарную накладную в форме ТОРГ-12 в 2 экземплярах, либо

Универсальный передаточный документ в 2 экземплярах;