Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка гигиенических моющих средств №285812543

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Техническое_задание.docx

Форма_ТКП

Бланк организации Руководителю

ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»

Уважаемый руководитель!

Изучив запрос ТКП от __________ №____ (или номер мониторинга на ЭТП, если электронное ТКП) на поставку __________________, принимая установленные в нем требования и условия, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку _______________ (наименование, тип, марка товара) в соответствии с приложенной спецификацией:

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость (с НДС и без НДС (указать нужное, в зависимости от применяемого налогообложения)) __________________________________ (валюта)

Срок поставки: ________________ (в пределах срока поставки, указанного в ТЗ)

Срок оплаты: __________________ (в пределах срока оплаты, указанного в запросе)

Срок действия предложения: _______________________ (предпочтительно не менее 60 дней)

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение № 1

к технико-коммерческому предложению

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

________________________________________________________ ________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии).

Приложение № 2

к технико-коммерческому предложению

Справка о непредставлении товаров

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что в ТКП не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик не заключает с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

________________________________________________________ ________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью

«Нововоронежская АЭС-Авто»

(ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»)

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Предмет закупки: поставка гигиенических моющих средств.

г. Нововоронеж

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОПО Е.А.Бурыкин

Начальник ЦУПТ О.Г.Махинова

Начальник ЦД М.В.Кубышкина

Начальник СОП Н.С.Никонова

Запрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

Настоящим сообщаю о том, что ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» планирует провести неконкурентную закупочную процедуру с использованием «Цифрового решения «БРИФ» (ЦР «БРИФ») на право заключения договора по теме: «Поставка гигиенических моющих средств» (далее – Продукция).

Требования к количественным, качественным, техническим и иным характеристикам планируемой к приобретению Продукции описаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам предстоящей закупки, являются:

1. Условия оплаты: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (для МСП – 7 (семи) рабочих дней) на основании выставленного счета после подписания Сторонами универсального передаточного документа (далее УПД) (или подписания товарной накладной и направления счета-фактуры).

2. Условия и место оказания услуг/выполнения работ/поставки Продукции: указываются согласно ТЗ.

3. Срок оказания услуг/выполнения работ/поставки Продукции: указываются согласно ТЗ.

4. Порядок выполнения работ/оказания услуг/поставки Продукции: (этапы, график, календарный план, т.д.).

В случае заинтересованности прошу в течение 7-х рабочих дней, с момента получения настоящего запроса, направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) в соответствии с требованиями настоящего запроса (в том числе приложения № 1 к запросу).

ТКП необходимо оформить на бланке организации по форме приложения № 2, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В ТКП необходимо указать ссылку на номер и дату настоящего запроса (номер и дату электронного мониторинга в случае подачи через электронную торговую площадку). Из ТКП должна однозначно определяться цена единицы Продукции / услуги/ работы в рублях с НДС/без НДС/сумма НДС (при отсутствии НДС указать основания), общая цена договора в рублях с НДС с приложением расшифровок по отдельным затратам, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 60 календарных дней с даты подачи предложения).

Указывая ссылку на номер и дату настоящего запроса (номер и дату электронного мониторинга в случае подачи через электронную торговую площадку), ваша организация выражает согласие с условиями, изложенными в нем, и подтверждает учет в стоимости всех расходов согласно его требованиям. В случае ответа без указания такой ссылки, направляемое ТКП должно содержать полное описание условий поставки/оплаты и характеристики предлагаемой Продукции, позволяющие однозначно идентифицировать соответствие требованиям предстоящей закупки.

В целях соблюдения постановления Правительства РФ от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и нормативных актов Госкорпорации «Росатом» прошу заполнить соответствующие/ую справки/у (приложение 2).

Предоставляя ТКП, вы подтверждаете, что ваша организация соответствует следующим требованиям:

обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

не находится в процессе ликвидации, не признана по решению арбитражного суда несостоятельной (банкротом);

не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;

имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках предстоящей закупки.

Дополнительно информирую о том, что запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для ООО «Нововоронежская АЭС-Авто».

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для ООО «Нововоронежская АЭС-Авто», отдельно указав их в тексте коммерческого предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Блинова Татьяна Ивановна

(47▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Техническое_задание

Общество с ограниченной ответственностью

«Нововоронежская АЭС-Авто»

(ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по производству

___________________Бухтояров Н.А.

«______»_______________ 2024г.

Техническое задание

Предмет закупки: поставка гигиенических моющих средств.

г. Нововоронеж

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

Наименование

Код

ОКПД2

Антибактериальное

жидкое мыло

20.41.31.130

Мыло туалетное

кусковое

20.41.31.114

1.

2.

Техническая характеристика товара

Для гигиенической антибактериальной обработки кожи

рук. Не вызывает раздражение кожи и аллергических

реакций, применимо для чувствительной кожи. Содержит

в качестве антимикробного компонента Триклозан,

который является универсальным антимикробным

агентом, концентрация которого достаточна для

уменьшения или ингибирования роста микроорганизмов

на коже.

Состав: вода очищенная, лауретсульфат натрия,

диэтаноламид кокосового масла, кокамидопропил бетаин,

хлорид натрия, глицерин, бензалкониум хлорид, лимонная

кислота, соль ЭДТА, парфюмерная композиция,

метилхлороизотиазолинон, метилхлортиозалинон.

Консистенция: жидкое.

Фасовка: ПЭТ.

Объём: не менее 5 л, не более 5,2л.

Твердое туалетное мыло подходит для всех типов кожи,

содержит ароматизатор, не вызывает аллергию. Цвет

соответствует индивидуальному наименованию

установленному ТУ, без постороннего запаха.

Массовая доля сода продуктов в пересчете на Na2O, % 0,05, Массовая доля хлористого натрия, % - 0,23.

Температура застывания жирных кислот, выделенных из

мыла(титр) 38,2 С 0.

Классификация: «Ординарное» (О).

Форма куска: овальная, с четким штампом, деформация

формы не допускается.

Ед.

изм.

Количе

ство

л

13520

шт.

76 212

Цех

заказч

ик

ЦУПТ

10020

ЦД

2500

СОП

1000

ЦУПТ

76 212

Мыло туалетное

твердое

«Антибактериальное»

или аналог

20.41.31.190

Мыло туалетное

«Яблоко» 75 г или

аналог

20.41.31.114

3.

4.

Консистенция: твердое.

Состав: натриевые соли жирных кислот пищевых жиров,

пальмового и кокосового масел, вода, парфюмерная

композиция, хлорид натрия, гидроксид натрия, антал П-2,

диоксид титана.

Вес: не менее 90 г, не более 100 г;

Вид упаковки: индивидуальная обертка.

Мыло туалетное твердое «Антибактериальное». Обладает

высокой моющей и дезинфицирующей способностью,

бережным воздействием на кожу рук, не вызывает

аллергических реакций. Предназначено для личной

гигиены, подходит для всех типов кожи, содержит

ароматизатор.

Состав: Натриевые соли жирных кислот животных жиров,

пальмового, кокосового и пальмоядрового масел, вода,

глицерин, парфюмерная композиция, хлорид натрия,

антиоксидант-пластификатор, диоксид титана,хлорид

серебра.

Форма куска должна быть овальной, с четким штампом,

деформация формы не допускается.

Консистенция: твердое.

Вес: не менее 90 г, не более 100 г.

Вид упаковки: индивидуальная обертка.

Твердое туалетное мыло из натриевых солей натуральных

или натуральных и синтетических кислот. Подходит для

всех видов кожи, не вызывает аллергии.

Классификация: «Ординарное» (О).

Отдушка: фруктовая.

Форма куска должна быть овальной, с четким штампом.

Деформация формы не допускается.

Консистенция: твердое.

шт.

16 000

ЦУПТ

10 000

ЦД

6000

шт

1860

ЦУПТ

Мыло жидкое с

дозатором

5.

20.41.31.130

Состав: натриевые соли жирных кислот пищевых жиров,

пальмового и кокосового масел, вода, парфюмерная

композиция, хлорид натрия, гидроксид натрия, антал П-2,

диоксид титана.

Вес: не менее 75 г, не более 80г.

Вид упаковки: индивидуальная обертка.

Мыло жидкое Весна Ассорти, морские минералы и соевое

молочко, 500 г или аналог.

Обладает нежным ароматом, эффективно очищает,

освежает и увлажняет кожу рук. Соответствует

естественному уровню Ph тела. Обладает приятным

запахом. Экономный расход мыла обеспечивается

обильным пенообразованием. Не содержит компонентов

животного происхождения.

Состав : вода, лауретсульфат натрия,

кокамидопропилбетаин, динатриевый ЭДТА, хлорид

натрия, глицерин, дистеарат гликоля, токоферилацетат,

парфюмерная вода, лимонная кислота.

Консистенция: жидкое.

Вид упаковки : флакон с дозатором.

Объем : не менее 500 мл и не более 520 мл.

шт

450

ЦУПТ

400

ЦД

50

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не

восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от прав

третьих лиц.

Срок годности на всю поставляемую продукцию должен быть указан на

этикетках, упаковках, коробах (на всей продукции) и при поставке составлять не

менее 80% срока годности с даты изготовления, указанного на упаковках всех видов

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов

Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам

и требованиям для маркировки. Маркировка должна содержать наименование и

марку изделия, наименование фирмы - производителя, дату изготовления.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность

при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна

быть целой, без следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар должен быть предоставлен в соответствии со спецификацией (Раздел 1

Технического задания). Место поставки Товара – Воронежская область, г.

Нововоронеж, промзона Южная, 2. Точный адрес поставки определяется по

соглашению Сторон. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в

течении 10 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика

заявки. Срок поставки в течении одного года с момента подписания договора.

Минимальная партия поставки товара по заявке не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч )

рублей.

Поставщик обязан согласовать с Покупателем точную дату и время

предоставления Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.

Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место

поставки и своими силами и своими средствами разгрузить его в указанном

представителем Покупателя месте.

Приемка Товара осуществляется в Месте поставки в день прибытия Товара

(или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки

Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного

рабочего времени).

Датой передачи Товара Покупателю является дата товарной накладной по

форме ТОРГ-12.

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества

и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии документации

на Товар);

- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается представителями Покупателя и Поставщика в

Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе

представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только

представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не

подписывается.

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков

устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием

для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных договором

обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

Доставляемый Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится

Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от

Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только

часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и

поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый

Покупателем Товар.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке Товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую

документацию:

 счет;

 Товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для

Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик поставляет Товары в место поставка Воронежская область,г.

Нововоронеж, промзона Южная, 2, собственным транспортом или с привлечением

транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка должна производиться с учетом

отсутствия повреждения Товара в процессе транспортировки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком

собственными техническими средствами или за его счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его

повреждение или порчу во время длительного хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в

соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение

гарантийного срока:

 Товар полностью соответствует требованиям проекта договора,

приложений к нему;

 Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях,

предусмотренных проектом договора, приложениями к нему;

 Документы, передача которых предусмотрена проектом договор, являются

достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по

качеству Товара.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший

срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение

гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десяти)

рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о

недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок,

Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю

письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его

материалов, его силами и средствами.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие Товара, включая его упаковку, на окружающую среду не должно

превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Начиная с момента заключения договора и до истечения гарантийного срока,

при исполнении обязательств по договору Поставщик обязуется обеспечить

соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований

законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в

соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного

вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара,

оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования к техническому сопровождению групп Товаров не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, упаковки Товара, доставки

Товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, а также все налоги,

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен

выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Требования к форме предоставляемой информации не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

Требования к техническому обучению персонала заказчика не предъявляются.

Начальник ОПО

Е.А.Бурыкин

Начальник ЦУПТ

О.Г.Махинова

Начальник ЦД

М.В.Кубышкина

Начальник СОП

Н.С.Никонова

Проект_договора_поставки_гигиенических_моющих_средств

ДОГОВОР № ______________

г. Нововоронеж «__» _________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нововоронежская АЭС-Авто» (далее – ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»), в лице _____________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________________ (далее – _____________), в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,

а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

• Поставщик обязуется осуществлять поставку гигиенических моющих средств (далее – Товар) Покупателю согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) в количестве и по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору).

Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего договора.

2.Цена, порядок расчетов, сумма договора.

• Ориентировочная цена договора составляет не более: __________ (________________________________________) рублей ___ коп., кроме того НДС 20 %: ____________ (______________________________) рублей __ копеек.

Всего: _________ (______________________) рублей ___ копеек.

Сумма договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе стоимость Товара, доставки, упаковки, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.

• Фактическая цена договора определяется исходя из стоимости фактически поставленного и принятого Покупателем Товара в течение срока действия настоящего Договора.
• Стоимость за единицу Товара не может превышать цену за единицу Товара, указанную в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору).
• Оплата Покупателем Товара производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (для МСП – 7 (семи) рабочих дней) на основании выставленного счета с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа (далее УПД) (или подписания товарной накладной и направления счета-фактуры).

2.5. Для Поставщика, предъявляющего НДС:

2.5.1. в случае представления ненадлежаще оформленного счета-фактуры Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость;

2.5.2. в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Поставщик возмещает Покупателю все имущественные потери, возникшие:

- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных по суммам, уплаченным поставщику в составе цены товара из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с поставщиком.

- в связи с предъявлением третьими лицам, купившими у покупателя товар, являющийся предметом по настоящему договору, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов по налогу на прибыль, по причинам, связанным с Поставщиком.

• Оплата Товара производится в форме безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Отсутствие в бухгалтерии Покупателя документов (договоров, спецификаций, счетов, накладных, счетов-фактур и пр.) подписанных Поставщиком с оригинальными печатями и подписями влечет за собой задержку оплаты до предоставления указанных документов.
• Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

3.Качество продукции. Приемка продукции по качеству и количеству.

3.1. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным и не иметь дефекты, не являющимся выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Срок годности на всю поставляемую продукцию должен быть указан на этикетках, упаковках, коробах (на всей продукции) и при поставке составлять не менее 80% срока годности с даты изготовления, указанного на упаковках всех видов.

3.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных актов РФ, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для маркировки. Маркировка должна содержать наименование и марку изделия, наименование фирмы-производителя, дату изготовления.

3.3. Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть целой, без следов вскрытия.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время длительного хранения.

3.4. Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

• Товар полностью соответствует требованиям проекта договора, приложений к нему;
• Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных проектом договора, приложениями к нему;
• Документы, передача которых предусмотрена проектом договора, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

3.5. Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Претензии по качеству полученного Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

3.6. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности с момента заключения договора до истечения гарантийного срока.

3.8. Транспортирование, погрузку и выгрузку Товара следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность его повреждения. Не допускается выгружать Товар сбрасыванием, а также перемещать его волоком.

3.9. Воздействие Товара, включая его упаковку, на окружающую среду не должно превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

3.10. Приемка Товара осуществляется в месте поставки в день прибытия Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

Датой передачи Товара Покупателю является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 представителем Покупателя.

3.11. Покупатель вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (при отсутствии документации на Товар);

- Товар поставлен с нарушением срока поставки.

3.12. Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара. Акт об отказе подписывается представителями Покупателя и Поставщика в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается.

3.13. Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

Товар, от которого отказался Покупатель, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

Срок и порядок поставки.

Срок поставки товаров: в течение 1 (одного) года с даты подписания или с 10.02.2025 (исходя из того, какое событие наступит позднее).

Поставщик Товара осуществляется отдельными партиями в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Заявки Покупателем, оформленной по форме Приложения №3 к настоящему Договору (минимальная партия поставки товара по заявке не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто тысяч) рублей). Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем точную дату и время поставки Товара, способ разгрузки Товара (силами Поставщика или Покупателя) не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.

Место поставки Товара — Воронежская область, г.Нововоронеж, Промзона Южная, 2.

Доставка и разгрузка Товара производится силами и средствами Поставщика на склад Покупателя по указанному адресу.

4.3 При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- счет на оплату;

- УПД;

- счет-фактуру;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- сертификаты качества/ Декларация соответствия на поставляемую продукцию.

Вся документация на поставляемый Товар должна быть на русском языке и передаваться Покупателю на бумажном носителе.

• Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар Покупателю, и своими силами и средствами разгрузить его в указанном представителем Покупателя месте.

4.5. В случае невозможности или отказа Поставщика от осуществления погрузочно-разгрузочных работ, Покупатель выставляет счет Поставщику на компенсацию расходов по самостоятельной разгрузке поставленного Товара в сумме 6 000,00 (Шесть тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС, за каждую поставку Товара. В случае отказа Поставщика от оплаты указанной компенсации Заказчик удерживает ее из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленный Товар.

4.6. Настоящий Договор заключается без обязательств Покупателя по выбору всего объема Товара. Договор считается исполненным по фактически поставленному объему Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по невыбранной сумме и/или невыбранному количеству Товара в рамках Договора.

4.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента его передачи представителем Поставщика и подписания Товарной накладной представителем Покупателя. С момента передачи Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика, и Покупатель вправе отчуждать его без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.

5.Права и обязанности сторон.

5.1. Поставщик обязан:

- передать Покупателю Товар на условиях настоящего Договора.

- предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством;

- принимать участие во входном контроле качества поставляемого Товара по согласованию с Покупателем;

- все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществлять за свой счет собственными техническими средствами или компенсировать Покупателю расходы по разгрузке согласно п.4.5 договора.

- не менее чем за один рабочий день до даты планируемой передачи Товара предоставить Покупателю сведения, необходимые для оформления пропуска для проезда на территорию ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» (список автотранспорта, марка, гос. регистр. номер, Ф.И.О. работников Поставщика: водителей, грузчиков).

5.2. Покупатель обязан:

- оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим Договором.

- осмотреть Товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленного по Договору.

- проводить входной контроль качества поставляемого Товара в соответствии с утвержденными и действующими у Покупателя локальными нормативными актами;

- письменно уведомить Поставщика о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

5.3. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из договора.

Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с приложением № 4 к договору.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

7.Разрешение споров.

• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
• В случае возникновения разногласий в процессе исполнения настоящего договора, неурегулированных переговорами, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию, подписанную руководителем организации или лицом, на то уполномоченным.
• Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, и т.п.). К претензии прилагаются обосновывающие документы.
• Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 21 (двадцати одного) дня с момента получения претензии.

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

____________________________:_______________;

ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Ответственность сторон.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

За нарушение сроков поставки (либо за непоставку Товара) Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,1 процента от суммы непоставленного (поставленного с просрочкой) Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств либо до даты расторжения договора.

За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 0,1 процента от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Стороны соглашаются, что денежные обязательства Сторон, вытекающие из настоящего договора, не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

Покупатель имеет право удержать начисленные штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленный Товар.

Особые условия.

9.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), указанные в Приложении №5 к настоящему Договору (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

9.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

9.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.6. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включёнными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношение которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

9.7. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Срок действия договора.

Настоящий Договор вступает в законную силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в процессе исполнения.

• Покупатель имеет право в одностороннем порядке, без обращения в суд расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения Поставщиком обязательств по договору. Договор считается расторгнутым в этом случае с даты получения Поставщиком уведомления (письма) Покупателя, а если дата указана в уведомлении (письме) - с указанной даты. Поставщик обязан в этом случае возместить Покупателю все причиненные неисполнением договора убытки в полной сумме сверх установленной договором неустойки (штрафная неустойка) (ст.394 ГК РФ).

11. Прочие условия.

11.1. Все дополнения и изменения настоящего договора оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, за исключением изменения реквизитов, указанных в разделе 12 договора. В случае изменения реквизитов достаточно письменного уведомления другой стороны.

11.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну другой стороны, а также другую информацию ограниченного распространения.

11.3 Уступка прав и обязанностей Поставщика по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

11.4. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении своих отгрузочных, почтовых, платежных и иных реквизитах, указанных в Договоре, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.7. В случае если Договор подписывается не при одновременном присутствии представителей обеих Сторон, каждая из Сторон обязана передать (направить) другой Стороне подписанный экземпляр Договора на бумажном носителе. До момента получения оригинала Договора, скан-копия Договора является достаточным доказательством его заключения.

11.8. Поставщик уведомлен и согласен с тем, что в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений и документов в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки (штрафы, пени) за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству поставляемой продукции по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки (штрафы, пени) за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) о возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензий (требования) Покупателя к качеству поставляемой продукции по настоящему Договору и (или) о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

подтвержденные судебными актами факт передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему Договору, нарушающих права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения и исполнения настоящего Договора;

подтвержденные факты поставки контрафактной продукции.

Поставщик предупрежден и согласен, что сведения, включенные в информационную систему «Рейтинга расчета деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке деловой репутации Поставщика в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.9. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени, в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.10. Ответственные лица за сопровождение договора:

- со стороны Покупателя: _____________, тел: ______________;

- со стороны Поставщика: ________________, тел: __________________.

11.11. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение № 2 «Спецификация»;

- Приложение №3 «Форма «Заявка на поставку партии товара»;

- Приложение № 4 «Форма Акта сверки взаиморасчетов»;

- Приложение № 5 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Адреса, реквизиты и подписи сторон

по договору № _______________ от ______________202__г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______________ от ____.____.202__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Предмет закупки: поставка гигиенических моющих средств.

г. Нововоронеж

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОПО Е.А.Бурыкин

Приложение №2

к договору №________________ от ___.___202___г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору поставки №_____________________ от _____.______ 20__ г.

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА

на поставку партии товара

по договору поставки № _____________ от _____________ 20__г.

Адрес доставки Товара: __________________

Дата поставки партии товара: ______________

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

В случае не получения Покупателем от Поставщика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки письменного подтверждения о разгрузке поставляемого по данной Заявке Товара своими силами, Покупатель разгружает Товар самостоятельно с применением п. 4.7. Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель: Ф.И.О.

(_____) __________

Конец формы

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к договору №_______________ от ____.____.202__ г.

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

_Конец формы

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5

к договору №_______________ от ____.____.202__ г.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

С УКАЗАНИЕМ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ

_____________________________________________________________________

(наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя)

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Продолжение Приложения №5

к договору №_________________ от ____._____.202__ г.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению в отношении участника закупки и всех привлекаемых таким участником субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей независимо от объема выполняемых ими поставок, работ, услуг.

Форма 1.2 должна быть представлена в двух форматах * и *.xls;

В столбце 2 необходимо указать ИНН. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - физическое лицо указывается ФИО.

В столбце 5 необходимо указать код ОКВЭД. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке " участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указывается доля участия в капитале юридического лица

В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений, постановлений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При заполнении таблицы необходимо раскрытие цепочки до конечных собственников (бенефициаров).