Тендер - Мыло жидкое, средство дезинфицирующее №276803445

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗК_в_ЭФ.doc
• Обоснование_НМЦД_1.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):в соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.07.2024 по 26.07.2024Место предоставления документации:в соответствии с документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.07.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:в соответствии с документациейДата подведения итогов:26.07.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку товара:

мыло жидкое, средство дезинфицирующее

Екатеринбург 2024 год

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

*СМСП - участники закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, по форме, представленной в Приложении к постановлению Правительства от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

Образец заполнения декларации

Заполняется на фирменном бланке Участника запроса котировок

_____ (указывается наименование участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

В отношении _____ (указывается наименование участника закупки) не проводится ликвидации юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Деятельность _____ (указывается наименование участника закупки) не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

В отношении _____ (указывается наименование участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

В отношении _____ (указывается наименование участника закупки) - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

Между _____ (указывается наименование участника закупки) и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

_____ (указывается наименование участника закупки) не является офшорной компанией;

В отношении _____ (указывается наименование участника закупки) отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Сведения об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ отсутствуют.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Проект договора

Договор № ____

г. Екатеринбург «___» _________ 2024 г.

ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24», именуемое в дальнейшем «Заказчик», именуемое, в лице главного врача Малинкина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, объявленного извещением от «___»______ _______ г. №_______, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку товара мыло жидкое, средство дезинфицирующее, от «___»______ _____ г. № _______, заключили настоящий Договор(далее – Договор)о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку товара: мыло жидкое, средство дезинфицирующее (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и надлежащим образом оказать услуги по доставке товара.
1.2. Номенклатура товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к договору), технические показатели – Техническими требованиями (приложение № 2 к договору).
1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24», Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16. Поставщик осуществляет доставку Товара до Заказчика и проводит погрузочно-разгрузочные работы в место по указанию работника ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» (далее – Место доставки).

Цена договора
2.1. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена договора, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (если НДС не облагается, указать основание. В случае если договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора).
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами Договора.
2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договора количества Товара и иных условий Договора.

Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить товар в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по договору;
3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке товара;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями договора;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по договору;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по договору;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по договору;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям договора;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении договора;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по договору требованиям, установленным договором.

Упаковка и маркировка
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.
При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара.
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:
Заказчик (название): ___________
Поставщик (название компании): _________
Пункт назначения: _____________
Грузоотправитель: ______________
4.3. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к договору).

Порядок поставки товара и документация
5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 договора, в срок: поставка товара осуществляется с момента заключения сторонами договора по Заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки. Допускается досрочная поставка товара.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара (приложение № 3 к договору).
5.3. При поставке товара Поставщик представляет следующую документацию:
б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке (при наличии);
в) товарную накладную или УПД, оформленную в установленном порядке;
г) Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии).

Порядок приемки товара
6.1. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к договору) и Техническим требованиям (приложение № 2 к договору);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной/транспортной упаковки товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар: регистрационных удостоверений (при наличии), документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии на товар);
д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке (при наличии на товар);
е) проверку комплектности и целостности поставленного товара.
Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к договору).
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора.
6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к договору) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

Уведомления
7.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении, за исключение случая, предусмотренного п.7,2 настоящего договора.
7.2. В случае невозможности исполнения обязательств по договору Поставщик в течение одного дня уведомляет Заказчика посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала уведомления почтой.

Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в соответствии с договором, является новым, неиспользованным.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору), Техническими требованиями (приложение № 2 к договору).
8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные cсоответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.
8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.
8.4. Гарантия Поставщика/Производителя на поставленный товар определяется в момент поставки и исчисляется в срок, установленный Техническими требованиями (приложение № к договору). Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта (приложение № 3 к договору).
8.5. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

Порядок расчетов
9.1. Оплата по договору осуществляется за счет средств автономного учреждения.
9.2. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Оплата по договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по каждому этапу поставки товара.
9.3. Оплата по договору за поставленный товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов:

по факту каждой поставки:
а) счета;
б) счета-фактуры или УПД;
в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Заказчиком);
г) Актов приема-передачи товара (приложение № 3 к договору), подписанных Поставщиком и Заказчиком;
д) копий действующих регистрационных удостоверений на товар (при наличии на товар);
е) гарантии производителя (изготовителя) на товар (копии) (при наличии);
ж) гарантии Поставщика на товар (копии) (при наличии);
з) копии документа о соответствии товара, выданного уполномоченными органами (организациями)(при наличии на товар);
9.4. Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (товарная накладная (УПД), товарно-транспортная, акт приема-передачи), без замечаний
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства составляет:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
10.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 – 9.4 Договора.
10.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
10.7. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);
удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;
взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
Под обязательствами, не имеющими стоимостного выражения понимаются, в том числе, обязательства, предусмотренные п. 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 5.2, 16.2, 16.3, 16.6 Договора.
10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.12. Поставщик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.13 1 . За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.
10.14. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
- из независимой гарантии;
- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
10.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
10.16. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе удержать сумму убытков одним из способов, предусмотренных пунктом 9.14 Договора.
10.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
10.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.19 2 . Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору

11. Обеспечение исполнения договора
11.1. Положения настоящего раздела во взаимосвязи с другими положениями заключаемого договора будут являться договором о залоге, заключенным в соответствии с требованиями ст. 339 ГК РФ.
11.2. Поставщик перечисляет обеспечение исполнения Договора (в размере 3% начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) 3 на сумму- в форме безотзывной независимой гарантии, выданной банком или залога денежных средств. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств Поставщик перечисляет их на счет Заказчика, указанный в Информационной карте документации запроса котировок.
Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения договора должен быть перечислен контрагентом до заключения договора, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.
Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика должен быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора на момент подписания договора сторонами.
11.3. Залогом по договору обеспечивается обязательство в полном его объёме до выполнения контрагентом всех обязательств по договору, и частичное исполнение таких обязательств не прекращает залог ни полностью, ни в части. По решению Заказчика возможен возврат обеспечения исполнения договора в части исполненных обязательств (пропорционально размеру исполненных обязательств). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения контрагентом своих обязательств по договору Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт залоговой суммы без обращения в суд.
11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств по заключенному договору Заказчик будет иметь право получить удовлетворение за счет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения договора, неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно соответствующему разделу договора об ответственности сторон, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств контрагентом. Об удовлетворении своих требований за счет залога Заказчик будет обязан в письменной форме уведомить контрагента.
11.5. Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения договора прекращается в следующих случаях:
- вследствие прекращения, обеспеченного залогом обязательства по заключенному договору, в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);
- вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику.
11.6. Заказчик будет обязан в случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнением договора контрагентом и прекращением обязательства, обеспеченного залогом, вернуть заложенные денежные средства в течение 30 банковских дней с момента получения письменного заявления контрагента с указанием банковских реквизитов для перечисления залога.
11.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств по заключенному договору денежные средства, перечисленные в качестве залога, контрагенту не возвращаются и подлежат взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с соответствующим разделом об ответственности сторон
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему договору.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3.В случае нарушения положений настоящего раздела договора заказчик вправе незамедлительно расторгнуть настоящий договор с направлением письменного уведомления в адрес исполнителя (поставщика). Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями п. 12.2 настоящего договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13. Прочие условия
13.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания и действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
13.2. Споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.
13.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.
13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ЦГКБ №24».
13.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению Арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
13.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В частности, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в порядке, установленном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае существенного нарушения Поставщиком условий договора, в том числе:
- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям настоящего договора, в том числе не предоставление Заказчику документа о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном легальном гражданском обороте (письма производителя либо официального представителя производителя лекарственного препарата);
- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);
- неоднократное нарушение сроков поставки Товара.
13.7. Допускается изменение следующих условий и иных элементов договора по соглашению сторон в следующих случаях:

Наименование стороны – в случае неверного указания наименования стороны при заключении договора, либо в случае изменения наименования стороны, либо в случае реорганизации стороны.

Наименование должности, фамилия, ими, отчество подписанта договора от одной из сторон, либо наименование или реквизиты документа, являющегося основанием для подписания договора данным лицом – в случае неверного указания данных сведений.

Предусмотренное договором количество товаров либо объем работ или услуг в пределах 30% от первоначального количества (объема) (согласно положению о закупках п.п 1 ч.1 п.65);

Цена договора – в случае ее уменьшения, а при наличии указанных ниже обстоятельств и при условии сохранения начальных цен за единицу товара, работ, услуг – в случае ее увеличения:
а) изменение количества товаров либо объема работ или услуг;
б) изменение регулируемых цен (тарифов) либо цен (тарифов) на товары (работы, услуги), поставляемые (выполняемые, оказываемые) единственным поставщиком.

При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – в случаях:

а) изменения количества товаров либо объема работ или услуг;

б) невозможности получения разрешений (согласований) уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, организаций или физических лиц;

в) необходимости корректировки продолжительности этапов выполнения работ (оказания услуг) при неизменности начального и конечного сроков выполнения работ (оказания услуг);

г) иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора либо связь которых с заключаемым договором невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора, за исключением случаев неисполнения своих обязательств контрагентом Заказчика, когда должны применяться предусмотренные законом и (или) договором меры ответственности, и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг изменяться не может.

Изменения оформляются дополнительным соглашениям, оформленным в двух экземплярах, подписанным Сторонами.

13.8. Договор автономного учреждения исполнен на русском языке и является экземпляром Договора автономного учреждения, заключенного в форме электронного документа и подписанного ЭЦП сторонами на ЭТП Тэк-Торг

13.9. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические требования;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара;

14. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

К

Приложение № 1 к договору

№________________________

от «___» ___________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость договора _____________ (____________) включая НДС________ руб. (____) ____ коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№ ________________________

от _________________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору

№ _______________________

от ________________ 2024 г.

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА

(ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к договору

№ _______________________

от ________________ 2024 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к договору

№ _______________________

от _________________ 2024 г.

Рекомендуемый образец

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик" _________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и "Заказчик" _________ (полностью наименование Заказчика (для юридического лица), в лице _______________, действующего на основании _______________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) в установленные сроки:

1. Наименование Товара:

2. Единица измерения:

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

5. Серия Товара ______________

6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______

2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. № ______

3. Копия действующего регистрационного удостоверения лекарственного препарата от "__" __________ 20__ г. № _____

4. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

5. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара от "__" _________ 20__ г. № ____

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

7. Иные документы.

«ЭКПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА» Уполномоченное должностное лицо (специалист, эксперт)

_________________________________/ __________

От Поставщика От Заказчика:

___________________________ _______________________________

М.П. М.П.

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г.

^ Данный пункт применяется в случае, если в документации о закупке установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

^ Данный пункт применяется в случае, если исполнение Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

^ В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающим в 1,5 раза размер обеспечения исполнения договора, установленного извещением о проведении закупки.