Тендер - На поставку пиротехнических изделий №296225943

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку пиротехнических изделий.

Количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара:

Товар должен быть новым соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Качество пиротехнических изделий должно подтверждаться сертификатами соответствия.

Директор МБУК «ЦКС ТМО» О.А.Волошановская

Договор №

г. Кемерово « » 2025 г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ___________________________________________ с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Топкинского муниципального округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Волошановской Ольги Александровны, действующего на основании Устава, , с другой стороны, заключили настоящий договор на основании ч. 1 п.5 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 44-ФЗ) путем подписания Сторонами усиленной электронной подписью согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием платформы закупок малого объема, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить «Заказчику» продукцию (далее - «Товар)» в соответствии со спецификацией со стороны Поставщика (Приложением №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Сроки поставки Товара

2.1. Поставка осуществляется с момента подписания договора и поступления заявки от заказчика с 8.00-16.00 до г. по адресу

2.2. Сроки поставки каждой конкретной партии Товара согласовываются Сторонами на основании заявок, переданных Заказчиком Поставщику на бумажном носителе и/или посредством факсимильного сообщения, электронной почтой, а также по телефонограмме, по телефону, согласованному, не позднее 3 (трех) дней до предполагаемой даты поставки товара по адресу Заказчика.

3. Порядок приемки Товара

3.1. Товар принимается уполномоченным лицом Заказчик.

3.2. При сдаче-приемке Товар должен соответствовать сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по ассортименту, количеству и качеству.

Поставщик одновременно с поставкой Товара должен прилагать к каждой партии поставленных Товаров, соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность товара и передавать Получателю надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: заверенные сертификаты и /или декларации о соответствии, удостоверения качества, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя Товара, срок годности.

3.3. В случае установления факта поставки количества Товара, несоответствующего заявке, обнаружения в процессе хранения или реализации скрытых дефектов Товара Заказчик любым доступным средством связи сообщает об этом Поставщику. Поставщик обязан в течение 24 часов направить уполномоченного представителя к Заказчику для составления Акта о выявленных несоответствий. Заказчик имеет право потребовать обмена или возврата Товара надлежащего качества. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время, комиссией Заказчика составляется в одностороннем порядке акт, который направляется Поставщику.

3.4. Поставщик обязан в течении 1 (одного) рабочего дня, принять соответствующие меры по доставке необходимого количества Товара. Все расходы в таких случаях осуществляются за счет Поставщика.

3.5. Право собственности, а вместе с ним риск случайной гибели, порчи или повреждения, на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента его передачи в пункте назначения по Товарно-транспортной накладной.

3.6. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям настоящего договора, Заказчик в течение 30 (тридцати) дней с даты приемки Товара по Товарно-транспортной накладной проводит экспертизу.

Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов (экспертных организаций).

3.7. В случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям настоящего договора, Заказчик направляет Поставщику претензию с приложением экспертного заключения. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии принять соответствующие меры по устранению замечаний. Некачественный Товар подлежит замене на Товар, качество которого полностью соответствует условиям настоящего договора. Все расходы в таких случаях осуществляются за счет Поставщика.

3.8. После замены Поставщиком некачественного Товара на Товар, соответствующий условиям договора, Заказчик проводит повторную экспертизу.

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. Цена настоящего Договора составляет: Цена Товара составляет _______________________________, в том числе НДС _________________________________ рублей ___ коп. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

4.2. Цена Договора включает в себя все затраты Поставщика на поставку Товара, в том числе на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату всех налогов, в том числе НДС, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3. Оплата производится по безналичному расчету не более 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки Товара, на основании выставляемого Поставщиком счета, счета-фактуры после подписания Сторонами Товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в соответствии с условиями исполнения Договора. Датой оплаты считается день поступления суммы платежа на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется за счет бюджетных средств на 2025 г

4.4. Обеспечение исполнения договора не установлено.

4.5. Товар, не соответствующий условиям настоящего договора, оплате не подлежит, о чем извещается письменно.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность Заказчика:

5.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 руб.

Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

5.2. Ответственность Поставщика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________________руб.

5.2.2.1. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2.2.2. и 5.2.2.3. настоящего Договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

5.2.2.2. В случае если Договор заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.2.2.3. В случае если Договор заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, а именно:

- несообщение Заказчику об изменение реквизитов Поставщика в трехдневный срок в письменной форме с указанием новых реквизитов;

- выявление Заказчиком фактов предоставления недостоверных сведений в письменном требовании Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора (если Поставщик при заключении Договора выбрал в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору - перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика)

размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 руб.

Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачивается Поставщиком в двадцатидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны имеют право подписать Соглашение по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Соглашения по Договору, оплата поставленных Товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному в Соглашении. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

5.6. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора понимается невыполнение Поставщиком одной или нескольких обязанностей, предусмотренных в разделе Договора: Права и обязанности Сторон.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (война и военные действия, восстания, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, акты органов власти и иные обстоятельства, наступление и прекращение которых не зависит от воли Сторон) и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.

5.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон Договора обязана в течение 3-х дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. В этом случае срок исполнения обязательств согласовывается Сторонами дополнительно.

5.9. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий Договора.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в течение 3-х дней известить в письменной форме другую сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

6.4. Сторона, не известившая другую сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего договор.

7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

7.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7.3. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.4. Изменение условий настоящего договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, третьему лицу.

7.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.7. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Расторжение договора по соглашению сторон оформляется в письменной форме и подписывается обеими сторонами.

7.8. Реорганизация Поставщика в форме слияния, присоединения, преобразования не является основанием для расторжения настоящего договора, либо изменения его условий, при условии, что новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору.

7.9. В случае изменения одной из сторон договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

7.10. Если какое-либо из положений настоящего договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

7.11. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В противном случае они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

8. Адреса и банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от « »2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Директор МБУК «ЦКС ТМО»

___________________ О.А.Волошановская ____________________

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

Тендеры из отрасли Взрывчатые вещества

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №296200613 Поставка взрывчатых веществ (План график)	Единственный поставщик #296200613	191 492 376	срок истек - 31.01.2025
Тендер №296176919 Средство пиротехническое (тел. +77172-777-656) (с результатом)	Запрос предложений #296176919	6 273 200	срок истек 11.04.2025 18.04.2025
Тендер №296103897 Поставка фейерверка (План график)	Не определен #296103897	53 100	254 дня 01.01.2025 31.12.2025
Тендер №296093088 Поставка средств инициирования взрывов 2025 г. (План график)	Анализ цен #296093088	170 000 000	срок истек - 31.01.2025
Тендер №296090089 Поставка сигнальных фальшфейеров (План график)	Не определен #296090089	19 917	254 дня 01.01.2025 31.12.2025

Тендеры из региона Кемеровская область - Кузбасс

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №296225906 Поставка расходных материалов для лаборатории	Малая закупка #296225906	12 999	срок истек 14.04.2025 15.04.2025
Тендер №296225854 Поставка электропривода на откатные ворота с установкой	Электронный аукцион #296225854	73 550 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 736	2 дня 14.04.2025 23.04.2025
Тендер №296225834 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ - ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка электропривода на откатные ворота с установкой	Электронный аукцион #296225834	73 550 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 736	2 дня 14.04.2025 23.04.2025
Тендер №296225794 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЫСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка бланка "медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов,машинистов и водителей "	Электронный аукцион #296225794	28 000	9 дней 14.04.2025 30.04.2025
Тендер №296225779 Поставка наборов реагентов для выявления психоактивных веществ (ПАВ), наркотических средств и их метаболитов в моче и количественной оценки полученных результатов анализа	Малая закупка #296225779	39 600	срок истек 14.04.2025 15.04.2025