Тендер - На поставку строительных материалов для укладки штучного паркета №281898207

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Приморский крайМесто поставки (адрес):Приморский край, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.10.2024 по 17.10.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:16.10.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:690018, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Волховская, д.15, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:17.10.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Спецификация_

Приложение №1 к договору № ______________от ___________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 1, на сумму

- Посмотреть таблицу с данными

Договор_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Договор №956/055-_______/24

на поставку строительных материалов для укладки штучного паркета для нужд МБУДО «ДШИ №3 г. Владивостока»

г. Владивосток «________» ________ 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Токарева Сергея Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _____________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставка строительных материалов для укладки штучного паркета (далее-Товара). - Посмотреть таблицу с данными1.3. Настоящий Договор заключен на основании Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения образования.
1.4. Код бюджетной классификации – 956.0703.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.244.__________________.

Сроки и место поставки товара
2.1. Срок поставки товара: с даты подписания Договора по 15.11.2024г.
2.2. Место поставки: г. Владивосток, ул. Волховская, 15, 2-этаж.

Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет_________________________________.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.3. В цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость услуг, расходы на материалы, транспортные расходы, страхование, уплата налогов и других обязательных платежей.
3.4. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме в российских рублях в течение 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки товара на основании выставленного Поставщиком счета.
3.5. Оплата осуществляется с лицевого счета МБУДО «ДШИ № 3 г. Владивосток», открытого в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток.
3.6. Источник финансирования: средства от платной или иной приносящей доход деятельности.

Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Оплатить поставленный товар в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
4.1.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество поставки товара, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Поставщика.
4.2.2. В случае установления факта поставки некачественного товара со стороны Поставщика составить акт, ознакомить с ним Поставщика и установить конкретный срок безвозмездного устранения недостатков.
4.2.3. Отказаться от оплаты товара не соответствующих требованиям, установленным Договором.
4.2.4. При обнаружении в ходе поставки товара отступлений от условий договора, ухудшающих качество, или иных недостатков, Заказчик имеет право заявить об этом Поставщику в письменной форме, назначив срок для их устранения. Об устранении выявленных недостатков составлять акт, который подписывается Заказчиком и Поставщиком.
4.2.5. По решению Заказчика для приемки товара может создаваться приемочная комиссия (в количестве не менее, чем из пяти человек).
4.3. Обязанности Поставщика:
4.3.1. Поставщик обязан поставить Товар в соответствии с Спецификацией (Приложением №1 к Договору), приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3.2. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.
4.3.3. Передать товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
4.4. Права Поставщика:
4.4.1. Требовать у Заказчика информацию и документы, необходимые для поставки товара.
4.4.2. Самостоятельно определять способ поставки товара.

Сроки, порядок сдачи и приемки поставленного товара и порядок и срок оформления результатов такой приемки
5.1. По исполнению условий Договора Поставщик представляет Заказчику в срок не позднее 3 рабочих дней акт приемки товара и товарную накладную/универсально передаточный документ (УПД).
5.2. Заказчик обязуется принять результат поставленного товара в течение 3 рабочих дней со дня получения акта приемки товара и товарной накладной/универсального передаточного документф (УПД) и направить Поставщику подписанный акт приемки товара и товарную накладную/универсально передаточный документ (УПД) или мотивированный отказ в приемке товара.
5.3.До подписания акта приемки товара и товарной накладной/универсального передаточного документа (УПД), Заказчиком осуществляется приемка результатов поставки товара в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным в Спецификации (Приложением №1 к Договору).
5.4. Заказчик в праве не отказать в приемке результатов поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов и устранено Поставщиком.
5.5. Документом, подтверждающим приемку результатов поставленного товара, является акт приемки товара и товарная накладная/УПД, подписанные Сторонами.

Гарантии
6.1. Поставщик дает гарантию качества на поставленный товар на 12 месяцев с момента подписания акта приемки товара по предмету Договора.
6.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (заменить товар) за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1 000,00 рублей.
7.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.4. Ответственность Поставщика:
7.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4.2. В случае неисполнения, а также просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом неустоек.
7.4.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством РФ, но не менее, чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается в виде фиксированной суммы: 10% цены Договора.
7.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000,00 рублей.
7.4.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.5. Уплата пени и штрафов не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Изменение, расторжение Договора
8.1. Все уведомления и сообщения Сторон должны направляться в письменной форме. Ни одна Сторона не имеет право передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам.
8.2. При исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается.
8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки товара.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Порядок урегулирования споров
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Разделе 13 Договора.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения адресатом.
9.4. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору по причине форс-мажорных обстоятельств (действия непреодолимой силы), а также за действие Сторон при их возникновении (забастовки, землетрясения, наводнения, ограничения, вводимые законодательством и т.д.).
10.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств лишь в том случае, если докажет, что невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания Договора, и что Сторона не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.
10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно, но не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств, в письменной форме известить другую Сторону, приложив документальное обоснование. При несоблюдении данного условия, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

Дополнительные условия
11.1. При поставке товара по Договору стороны руководствуются нормами федерального законодательства, законодательства Приморского края и муниципальными правовыми актами г. Владивостока.
11.2. Ни одна из Сторон не вправе совершать действия, наносящие ущерб деловой репутации Сторон настоящего Договора.
11.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они оформлены Сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат ссылку на Договор.
11.4. Все уведомления и сообщения Сторон должны направляться в письменной форме. В случае изменения у какой - либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) дней со дня изменения письменно известить об этом другую Сторону.
11.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
11.6. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
11.7. Уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено адресату заказным письмом или телеграммой с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с пунктом 13 Договора), либо посредством факсимильной связи, телефонограмм с подтверждением получения (Ф.И.О. полномочного представителя, время, дата получения), либо посредством электронной почты, либо доставлено лично курьером с получением под расписку полномочными сотрудниками получателя.
В случае направления уведомлений или сообщений с использованием почты или телеграфа они считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений или сообщений посредством факсимильной связи, телефонограмм или электронной почты они считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения.
12.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2024г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12.2. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, один экземпляр – у Заказчика. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными