Тендер - На поставку товаров гигиенического назначения (мыло) №287075335

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_мыло.doc
• НМЦК.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.12.2024 по 26.12.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора

на поставку товаров гигиенического назначения

(мыло)

Севастополь, 2024 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», утвержденным приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 15.12.2023 №495 (далее-Положение), Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
1.1 Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными
1.2 Требования к участникам аукциона - Посмотреть таблицу с данными
1.3 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению - Посмотреть таблицу с данными
1.4 Условия заключения и исполнения договора - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товаров гигиенического назначения
(мыло) - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
поставку товаров гигиенического назначения
(мыло) - Посмотреть таблицу с даннымиГосударственное бюджетное учреждение «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ганчевой Яны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), при способе определения поставщика путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут только быть субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол № ______ от _____) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку товаров гигиенического назначения (мыло) (далее – товар) согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок согласно разделу 4 Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Место поставки товара: г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 3, Государственное бюджетное учреждение «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», материальный склад Заказчика.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет _____________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Договора включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в п.2.2.1 - 2.2.3.

2.2.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.2.2. По соглашению сторон в ходе исполнения Договора Заказчик вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренное Договором количество товара. При этом допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товаров, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 % цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товаров, стороны Договора уменьшают цену договора исходя из цены единицы товара.

2.2.3. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Заказчик вправе измененить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров.

2.3. Источник финансирования Договора – средства учреждения от приносящей доход деятельности на 2025 год.

2.4. Заказчик оплачивает товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по предоставленным счетам и товарным накладным (товарно-транспортной накладной, УПД) в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания соответствующей товарной накладной (товарно-транспортной накладной, УПД).

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

3.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

3.1.5.Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме № ТОРГ-12 (товарно-транспортные накладные, УПД), счет (счет-фактуру) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Договора.

3.3.4. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

3.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

3.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика.

3.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Порядок поставки Товара

4.1. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной (товарно-транспортной накладной, УПД).

4.3. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара в помещение, указанное Заказчиком. Место поставки Товара: г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 3, Государственное бюджетное учреждение «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», материальный склад Заказчика.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Объемы поставленных товаров отражаются Поставщиком в товарной накладной (товарно-транспортной накладной, УПД). Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную (товарно-транспортную накладную) при поставке товара в количестве 2 (двух) экземпляров. Оформление документов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за своевременность представления документов на поставку и правильность их оформления лежит на Поставщике.

Установленный в п. 5.2-5.4 Договора срок приемки товара по Договору включает в себя сроки проведения внутренней приемки и проведения экспертизы товара уполномоченными представителями Заказчика, сроки приемки и проведения экспертизы товара привлеченными при необходимости экспертами (экспертными организациями), а также сроки оформления результатов таких приемок и экспертиз.

5.2. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора по объему, комплектности и качеству, Заказчик своими силами проводит экспертизу товаров в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и соответствующих сопроводительных документов о поставке товара. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, отражается в товарной накладной (товарно-транспортной накладной, УПД) в день проведения экспертизы с указанием информации о соответствии (не соответствии) результата поставки товара, условиям Договора (в соответствии с правилами Заказчика об организации приемки товара). В случае если по результатам внутренней экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. В случае, если по результатам экспертизы товар не соответствует условиям договора, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения заключения экспертизы направляет Поставщику претензию, в которой указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также дата повторной приемки товара. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре приемки.

5.4. Основаниями для отказа в приемке товаров по Договору является не соответствие их требованиям действующего законодательства, а также условиям Договора. Обнаруженные недостатки товаров Поставщик устраняет безвозмездно в срок, согласованный сторонами Договора. После устранения замечаний Поставщиком приемка товара осуществляется в соответствии с настоящим разделом.

5.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественном исполнении Договора, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком в письменном виде с предоставлением ответа в трехдневный срок. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Поставщиком.

5.6. Обо всех нарушениях условий Договора Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _____________. Номером телефона для получения уведомления является: __________________.

5.7. Поставщик в установленный в уведомлении (в соответствии с п. 5.6 Договора) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик обязан направить Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и взыскать неустойку.

5.8. В случае досрочного завершения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе принять от Поставщика товары по Договору в соответствии с условиями Договора.

5.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.

5.10. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной (товарно-транспортной накладной, УПД)) Заказчиком несет Поставщик.

5.12. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его передачи Заказчику.

5.13. Датой (моментом) надлежащего исполнения обязательств Поставщика по Договору является подписанная Заказчиком товарная накладная (товарно-транспортная накладная, УПД) с отметкой эксперта о соответствии Товара условиям Договора.

6.Обеспечение исполнения Договора.

6.1. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% процентов от НМЦД, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тринадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек.

В случае, если предложенная Поставщиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к НМЦД, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в извещении о закупкеи документации о закупке, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 25 коп или представление Заказчику до заключения Договора обоснования предлагаемой им цены Договора (гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, технико-экономический расчет, сметный расчет и т.д.) с одновременным предоставлением обеспечения исполнения, в размере указанном в извещении о закупке и документации о закупке.

6.2. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7. Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

6.3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора осуществляется с использованием следующих реквизитов: Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». сокращенное наименование: ГБУ «СДИДПИ», ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6087, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ Банка России//УФК по г. Севастополю г. Севастополь, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Получатель: Департамент финансов г. Севастополя ГБУ «СДИДПИ» (ГБУ «СДИдПИ» л/с 20746Щ87660), КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Назначение платежа:

- обеспечение исполнения договора на поставку товаров гигиенического назначения

(мыло).

6.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Договора предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

6.7.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (с учетом изменений и дополнений).

6.7.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора лицензии на осуществление банковских операций должно быть предоставлено новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен на размер исполненных обязательств.

6.8. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

В случае поэтапного исполнения Договора Заказчик обязуется возвратить денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по Договору сумма обеспечения исполнения Договора Поставщику не возвращается, либо возвращается не в полном объеме за вычетом суммы неустойки, штрафа. Порядок невозврата или возврата обеспечения исполнения Договора не в полном объеме осуществляется безакцептно без обращения в суд.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф.

7.4. Размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)» (далее – Правила).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Уплата неустойки не освобождает Поставщика, Заказчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.Срок действия, порядок изменение Договора

8.1. Договор считается заключенным со дня его подписания Сторонами и размещения Заказчиком сведений о Договоре в Единой информационной системе. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 30.12.2025 включительно, а в части проведения взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств по настоящему Договору Сторонами.

8.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

9.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору другая Сторона в течение двух рабочих дней с момента обнаружения недостатков направляет претензию в письменной форме. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательство по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора такое решение направляется Поставщику одним или несколькими из следующих способов:

1) по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Договора, с получением уведомления от Поставщика о получении им такого сообщения;

2) по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 Договора, либо нарочно с отметкой о получении решения, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 14 Договора.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора такое решение направляется Заказчику одним или несколькими из следующих способов:

1) по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Договора, с получением уведомления от Заказчика о получении им такого сообщения;

2) по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Договора, либо нарочно с отметкой о получении решения, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение Поставщиком подтверждения получения Заказчиком указанного решения.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения получения Заказчиком указанного решения либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в разделе 14 Договора.

10.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1 Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

12.2 При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.3 Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана безотлагательно письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.4 Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение трех рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

12.5 При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

12.6 Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

12.7 В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

13. Иные условия

13.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3 Все приложению к Договору являются его неотъемлемой частью. К Договору прилагается спецификация.

13.4. Любые извещения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу по настоящему Договору (включая прилагающиеся к ним документы), могут быть переданы по электронной почте в случае, если они переданы/получены по электронной почте, адрес которой указан в настоящем Договоре.

13.5. Доказательство отправки документа по электронной почте будет считаться надлежащим только в случае, если:

- отправленное сообщение позволяет установить дату и время отправки, факт надлежащей отправки и содержание отправленного документа;

- оригинал документа направлен другой Стороне не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента отправки документа по электронной почте.

13.6. При соблюдении вышеперечисленных условий датой получения документа является дата его получения по электронной почте.

13.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя) за исключением случаев, если новый Поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору вследствие реорганизации юридического лица.

13.9. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.10. При исполнении договора не допускается замена страны происхождения товаров, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

13.11. Каждая из Сторон обязуется незамедлительно (в течение 3 рабочих дней) уведомлять другую Сторону об изменении реквизитов, указанных в части 14 настоящего Договора.

13.12. При исполнении условий настоящего Договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и использовать техническую, финансовую, коммерческую и другую информацию, полученную друг от друга, только в целях настоящего Договора. Стороны обязуются принимать все меры по неразглашению подобной информации. Стороны обязуются не использовать полученную информацию во вред другой Стороны и любых третьих лиц.

14. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

от "___" _______ 2024 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными