Тендер - № 2610-аэф//т Поставка материалов для дорожной разметки №279166404

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Внимание!.docx
• ОПИСАНИЕ.xlsx

ОБОСНОВАНИЕ_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые участники закупки!

Просим обратить внимание, что согласно условиям контракта обмен документами при исполнении обязательств должен осуществляться сторонами контракта с использованием информационной системы «Модуль исполнения контрактов» и системы электронного документооборота «Fintender EDS».

Использование модуля и системы электронного документооборота осуществляется на безвозмездной основе.

Памятка по регистрации размещена по ссылке: https://mik.rts-tender.ru/client/#!/auth/logon?tokenExpired

С инструкцией по и работе в системах можно ознакомиться по ссылке: https://www.rts-tender.ru/mik.

Ссылка на обучающий вебинар: https://my.mts-link.ru/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/record-new/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон техподдержки: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьEmail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_составу_заявки_и_инструкция_по_заполнению - Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Заявка на участие в закупке должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки в составе заявки на участие в закупке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. При оформлении заявки участникам закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

7. Характеристики предлагаемого участником закупки товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, должны соответствовать показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

8. Участником закупки в заявке устанавливаются характеристики и показатели товара, подлежащие указанию в заявке, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки.

9. При подаче сведений относительно предложенного товара участником закупки должны применяться обозначения (характеристики и показатели товара, подлежащие указанию в заявке) в соответствии с обозначениями, установленными в описании объекта закупки.

10. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке, несет участник закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 30.08.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть005297

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

2.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д.70 в рабочие дни: понедельник - четверг с 8:00 до 16:00 час; пятница с 8:00час до 13:00час.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

0.50%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 Закона №44-ФЗ. Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст.37 Закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области г. Смоленск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. 6.2. Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами передаточного акта. 6.3. Год выпуска Товара – не ранее 01.10.2023 год.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

4.1. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар: - паспорт качества с основными характеристиками (для каждого вида товара); - сертификат соответствия (для каждого вида товара); - свидетельство о государственной регистрации Товара; - инструкция по технологии применения материала, в которой отражены правила проведения работ, техники безопасности, транспортировки и хранения; - товарную накладную (УПД, иной документ, подтверждающий передачу товара) (далее – «передаточный документ») в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания); - относящиеся к товару иные документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами. 4.2. Документы на товар оформляются Поставщиком на Грузополучателя - Заказчика, указанный в заявке на поставку конкретной партии товара. 4.3. Одновременно с документами на товар Поставщик передает Заказчику счет и счет-фактуру. 4.4. Не представление Поставщиком документов, указанных в п.4.1. настоящего Контракта, является основанием для подписания в единой информационной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Краска (эмаль) для дорожной разметки
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Килограмм 150.00 - Посмотреть таблицу с данными 225000.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Краска (эмаль) для дорожной разметки
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Килограмм 150.00 - Посмотреть таблицу с данными 30000.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Пластик для дорожной разметки холодный
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) 210000.00 - Посмотреть таблицу с данными 231000.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Термопластик для дорожной разметки
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) 104700.00 - Посмотреть таблицу с данными 314100.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Дополнительная информация и документы

1 УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ!!!

Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

Контракт №

на поставку материалов для дорожной разметки

для нужд СОГБУ «Центр организации дорожного движения»

- Посмотреть таблицу с данными

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения», далее именуемое "Заказчик", в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и , далее именуем "Поставщик", в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от " " г. № ) настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику материалы для дорожной разметки для нужд Заказчика (далее – «Товар»), указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Контракту) на основании заявок Заказчика (Приложение № 3).

1.3. Существенными условиями настоящего Контракта являются наименование товара, срок поставки, цена.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Срок и условия поставки

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка направляется Заказчиком на электронную почту Поставщика, указанную в настоящем Контракте. Не заявленный Товар не поставляется и не оплачивается.

При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Товару. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.

Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д.70 в рабочие дни: понедельник - четверг с 8:00 до 16:00 час; пятница с 8:00час до 13:00час.

Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.
Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения Товара Заказчику и подписания документов приемки Товара (товарная накладная, УПД и иное) Заказчиком без замечаний.

Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

Цена и порядок оплаты

Цена настоящего Контракта составляет _________________рублей с учетом налогов и других обязательных платежей (в случае, если они установлены законодательством Российской Федерации), включая НДС в размере ___________рублей/НДС не облагается.

Цена товара включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

Если увеличивается количество поставляемого товара, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

Источник финансирования: приносящая доход деятельность.

Заказчик обязуется оплатить товар в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

Поставщик обязан возвратить в областной бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области фактов завышения стоимости оказанных услуг и (или) неверного применения расценок, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба заказчику.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Документы на товар

Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:
паспорт качества с основными характеристиками (для каждого вида товара);
сертификат соответствия (для каждого вида товара);
свидетельство о государственной регистрации Товара;
инструкция по технологии применения материала, в которой отражены правила проведения работ, техники безопасности, транспортировки и хранения;
- товарную накладную (УПД, иной документ, подтверждающий передачу товара) (далее – «передаточный документ») в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
- относящиеся к товару иные документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами.

Документы на товар оформляются Поставщиком на Грузополучателя - Заказчика, указанный в заявке на поставку конкретной партии товара.

Одновременно с документами на товар Поставщик передает Заказчику счет и счет-фактуру.

Не представление Поставщиком документов, указанных в п.4.1. настоящего Контракта, является основанием для подписания в единой информационной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

Качество и безопасность товара.

Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента его получения.

5.5. Поставляемый товар должен быть изготовлен и соответствовать требованиям к качеству, безопасности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и упаковке, документам в области стандартизации, государственным стандартам, применяемым для товаров такого рода на территории Российской Федерации.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами передаточного акта.

Год выпуска Товара – не ранее 01.10.2023 год.

Права и обязанности сторон
7.1. Поставщик обязуется:
7.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар того наименования, количества и иных технических характеристик поставляемого Товара, которые указаны в Техническом задании, и представить Заказчику документы, предусмотренные Контрактом, – счет, счет-фактуру, товарную накладную, Акт приемки-передачи.
7.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
7.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества.
7.1.4. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
7.1.5. Доставить Товар своими силами и за свой счет, а также выполнить все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств.
7.2. Поставщик вправе:
7.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
7.2.2. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты поставленного Товара.
7.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.3. Заказчик обязуется:
7.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
7.3.2. Провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
7.4. Заказчик вправе:
7.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту.
7.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.
7.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Приемка товара

Приёмка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с настоящим разделом Контракта.

Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями двух сторон Контракта. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, определенных в п. 4.1. настоящего Контакта, подтверждающих факт передачи Товара от Поставщика Заказчику, качество и безопасность Товара.

Поставщик в течение 3 (трех) дней со дня поставки товара (партии товара) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, определенную в ч. 13 ст. 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

К документу о приемке, предусмотренному настоящим пунктом, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 8.4. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

8.7. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.6 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков их устранения. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» п. 8.7 настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» п. 8.7 настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

8.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

8.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

8.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

8.11.Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.12. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

8.13. Экспертиза поставленного товара проводится в срок, не превышающий срок приемки товара, установленный в п. 8.7. Контракта. По итогам проведенной экспертизы комиссией составляется и утверждается руководителем структурного подразделения заключение о соответствии/несоответствии поставленного товара всем условиям контракта.

8.14. Если для определения соответствия качества товара требованиям Контракта необходимо сделать отбор проб, данный отбор осуществляется в момент доставки товара. Представителями Заказчика и Поставщика совместно отбирается три арбитражные пробы, которые после упаковки опечатываются и скрепляются подписью с указанием даты отбора. Один экземпляр передаётся представителю Поставщика под роспись. В случае отсутствия представителя Поставщика при приемке по количеству (качеству) товара, Поставщик утрачивает право обжалования порядка отбора проб и их результатов.

8.15. Несоответствие сведений о наименовании, количестве, качестве, иных сведений, содержащихся в документах, указанных в п. 4.1. Контракта фактическим данным, либо отсутствие указанных сведений, является основанием для размещения в единой информационной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

8.16. Заказчик осуществляет получение товара по передаточному документу, проверяя соответствие по наименованию, объему (количеству), качеству и комплектности. При приемке товара заказчик проверяет, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям контракта, соответствуют ли наименования товара и маркировки на нем данных, указанным в сопроводительных документах. Количество поставленного товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено контрактом.

Если при приёмке товара будет обнаружено несоответствие качества, комплектности, количества, маркировки, тары или упаковки требованиям Контракта, документам, поставляемым вместе с товаром, Заказчик приостанавливает дальнейшую приёмку, обеспечивает сохранность товара и составляет акт, в котором указываются выявленные при приёмке несоответствия и дефекты.

8.17. Заказчик уведомляет Поставщика телефонограммой, факсимильной связью, электронной почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в настоящем Контракте о необходимости явиться для составления двустороннего акта о выявленных при приёмке несоответствиях и дефектах. Сроки прибытия представителя Поставщика для составления двустороннего акта составляет не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления для иногороднего Поставщика, не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления для иногороднего Поставщика.

8.18. Иногородний Поставщик обязан не позднее чем на следующий день после получения вызова сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества. Неполучение ответа на вызов в установленный срок даёт право Заказчику осуществить приёмку до истечения установленного срока явки представителя иногороднего Поставщика.

Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приёмке товара.

При неявке Поставщика для составления двустороннего акта, данный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В акте о выявленных дефектах товара указываются: дата, место, участвующие лица, сведения о Контракте, товаре, а также выявленные дефекты. Данный акт подписывается всеми лицами, участвующими в приёмке товара, и утверждается Заказчиком.

8.19. При наличии скрытых недостатков в товаре, т.е. таких недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования, хранения товара акт о скрытых недостатках составляется в 5-дневный срок с момента их обнаружения.

9. Обеспечение исполнения Контракта.

9.1. Обеспечение исполнения Контракта

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.1.1. Исполнение Поставщиком обязательств, указанных в настоящем Контракте обеспечивается независимой гарантией или внесением денежных средств.

9.1.2. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 0,5% от цены, по которой заключается контракт, что составляет ________ (_______________) рублей копеек.

Обеспечиваются следующие обязательства Поставщика: выполнение настоящего Контракта в полном соответствии с его условиями, в т.ч. уплата пени и штрафа, взыскание убытков.

9.1.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.1.4. В случае предоставления независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции, со средствами, поступающими Заказчику;

срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

9.1.5. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.1.6. В случае внесения денежных средств в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, Поставщик перечисляет денежные средства по следующим реквизитам Заказчика:

Получатель: Министерство финансов Смоленской области (СОГБУ «ЦОДД» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50), ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Счет получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Банк: Отделение Смоленск Банка России //УФК по Смоленской области г. Смоленск, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кор.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6179, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, назначение платежа:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьR.

9.1.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, расторжения Контракта по соглашению сторон или внесения Поставщиком нового обеспечения исполнения Контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит возврат обеспечения по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.1.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракта, Заказчик вправе взыскать с Поставщика размер неустойки (штрафа, пени), убытков из суммы обеспечения исполнения Контракта. Денежные средства внесённые в качестве обеспечения по настоящему Контракту, переходят во внесудебном и бесспорном порядке в распоряжение Заказчика в размере начисленной неустойки (штрафа, пени), убытков с момента направления Поставщику уведомления об удержании обеспечения Контракта. Оставшаяся сумма обеспечения, за вычетом неустойки (штрафа, пени), убытков подлежит возврату Поставщику, в соответствии с условиями Контракта.

9.1.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракта, повлекшего его расторжение (по соглашению сторон, в судебном порядке или в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта), денежные средства, внесённые в качестве обеспечения по настоящему Контракту, в полном объеме переходят во внесудебном и бесспорном порядке в распоряжение Заказчика с момента вступления в законную силу соглашения, решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта или судебных актов, а в случае предоставления в качестве обеспечения контракта независимой гарантии Заказчик вправе направить гаранту требование по независимой гарантии в размере всей суммы предоставленного обеспечения.

9.1.10. Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе.

9.1.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 30 ст. 34, п. 9 ч. 1 ст. 95, ч. 7 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.1.12. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе.

Уменьшение в соответствии с ч. 7 - 7.3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной ч. 7.2 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов.

9.1.13. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по Контракту или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

9.1.14. Предусмотренное ч. 7 и 7.1 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса.

9.1.15. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.1.16. В случае если по каким-то причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же объеме.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, при этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, от неуплаченной в срок суммы.

10.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

10.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе отдельных этапов исполнения обязательств, гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

10.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

10.13. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

10.14. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Поставщика в связи с ненадлежащим исполнением Контракта, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

10.15. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту (независимой гарантии, денежных средств).

10.16. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.1.10 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном пунктом 10.6 Контракта.

10.17. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11. Расторжение Контракта. Изменение Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

- если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

11.2. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

Не позднее дня направления решения Заказчик размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.

11.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11.7. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.8. По предложению Заказчика может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара

11.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12. Разрешение споров

12.1. Претензионный порядок разрешения споров

12.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

12.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение пяти дней с момента получения претензии.

12.2. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

12.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Смоленской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, извещении об осуществлении закупки оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Банковское сопровождение контракта, казначейское сопровождение контракта - не предусмотрено

13.5. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания.

13.6. Контракт действует до 31 декабря 2024 года, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения.

13.7. Приложения к Контракту:

- Приложение № к Контракту «Спецификация товара»;

- Приложение № 2 к Контракту «Описание объекта закупки»;

- Приложение № 3 к Контракту «Заявка на поставку товара».

14. Особые условия

14.1. В рамках исполнения обязательств по Контракту Стороны договорились:

14.1.1.Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- результаты такой приемки;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- заключение дополнительных соглашений;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

14.1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

14.1.3Осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота.

14.1.4.При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

14.2 Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

14.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

14.4. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

14.5. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.

15. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: СОГБУ «ЦОДД»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д.70, тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта (e-mail) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6179 от 19.04.2023г., ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00, Министерство финансов Смоленской области (СОГБУ «ЦОДД» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50), Банк: Отделение Смоленск Банка России //УФК по Смоленской области г. Смоленск, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик: ______________________ эл. почта __________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № ________

на поставку материалов для дорожной разметки

для нужд СОГБУ «Центр организации дорожного движения»

от «__»_______20__г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара (цена Контракта) составляет _________ (______________________________) рублей ______ копеек, НДС ( %) в сумме ( ) рублей включен в цену товара / без НДС.

Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

к Контракту № ________

на поставку материалов для дорожной разметки

для нужд СОГБУ «Центр организации дорожного движения»

от «__»_______20__г.

Описание объекта закупки

на поставку материалов для дорожной разметки

для нужд СОГБУ «ЦОДД»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели:

Краска (эмаль) для дорожной разметки (КТРУ: 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) - Посмотреть таблицу с данными

Краска (эмаль) для дорожной разметки (КТРУ: 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) - Посмотреть таблицу с данными

Пластик для дорожной разметки холодный (КТРУ: 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) - Посмотреть таблицу с данными

Термопластик для дорожной разметки (КТРУ: 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту № ________

на поставку материалов для дорожной разметки

для нужд СОГБУ «Центр организации дорожного движения»

от «__»_______20__г.

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

по контракту № _____ от «___» ________ 20__ г.

г. _______________ "___"____________ ____ г.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Срок поставки товара: ______________________________

2. Время поставки: _________________________________

3. Грузополучатель: _________________________________

4. Ответственное лицо Заказчика за приемку товара: _______________________________________

5. Контактный телефон: ____________________________________

"___"____________ ____ г.

Заказчик

_______________/_____________________

М.П.