Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
____________ 2024 г.
______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора МАОУ ДО ЦИТ Левчиковой Ларисы Игоревны, действующей на основанииУстава, с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. №223- ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, согласно наименованию, ассортименту, цене Товара, в количестве и сроки, указанных в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация), на общую сумму ________ (___________________), в том числе НДС _________________ (цена Договора), а Заказчик принять и оплатить его за цену, установленную настоящим Договором. Цена является твердой и после заключения договора изменению не подлежит.
1.2.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Оплата каждой партии Товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи (поставки) Товара Заказчику на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (или УПД) и после подписания Заказчиком в Товарной накладной (форма Торг-12) или в УПД.
Цена поставляемого Товара, сумма НДС, устанавливается в рублях РФ и указывается в Товарной накладной или в УПД. Цена поставляемого Товара включает стоимость доставки Товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛенинградская обл. Тосненский р-н г.Тосно ул. Чехова 8.
Цена поставляемого Товара является твердой и после заключения договора изменению не подлежит.
Источник финансирования: Субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2024 год
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
Поставка товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
Поставщик вместе с каждой партией Товара передает Заказчику следующие товаросопроводительные документы: Товарная накладная (форма Торг-12) или УПД, счет-фактура (при или УПД), транспортная накладная, иные документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (при наличии), список сертификатов соответствия.
В соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ, Поставщик вправе осуществить поставку Товара с привлечением грузоотправителя, Заказчик принимает Товар у грузоотправителя Товара, указанного в товаросопроводительных документах.
При приемке Товара представитель Заказчика проверяет соответствие товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание представителем Заказчика товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке). Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производятся представителем Заказчика на территории учреждения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки Товара.
Каждая единица товара должна поставляться в упаковке, с наличием на ней всей необходимой информации о Товаре.
Количество, ассортимент, комплектность поставляемого товара должны соответствовать Договору.
Качество Товара должно быть пригодно для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.
Все поставляемые товары по показателям качества и безопасности должны соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара, а также требованиям, изложенным в Договоре. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия
(или декларациями соответствия) и иными, предусмотренными законодательством документами. В случае отсутствия вышеуказанных документов при поставке товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.
Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в соответствии с условиями и сроком гарантийного обслуживания, установленного производителем товара. Возврат, обмен Товара, на который установлен гарантийный срок производителем товара, производится в течение гарантийного срока на основании заключения соответствующей авторизованной сервисной службы производителя товара, которое определяет, что недостаток является гарантийным случаем и является не устранимым (гарантийный ремонт не возможен).
В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству на основании соответствующей претензии Заказчика и соответствующего двустороннего акта, Поставщик по согласованию с Заказчиком производит допоставку, замену, возврат, либо устранение недостатка (ремонт) Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
При приемке Товара по качеству Заказчик обязан осмотреть внешний вид товара. При этом им проверяются внешние повреждения, заметные с первого взгляда под упаковкой товара.
В случае обнаружения Заказчиком во время приемки на территории учреждения Заказчика Товара, у которого качество, комплектность, ассортимент, маркировка, тара или упаковка не соответствует требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности, представители Заказчика, осуществляющие приемку Товара, оформляют Акт об обнаруженных недостатках. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно посредством факсимильной связи или электронной почты уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляют акт о некачественном товаре и его замене. Неявка представителя Поставщика для составления акта в течение 2 календарных дней с момента получения вызова Заказчика является основанием для составления акта Заказчиком в одностороннем порядке. Поставщик обязуется вывезти несоответствующий указанным требованиям Товар в согласованные Сторонами сроки.
При обнаружении недостатков товара, незаметных с первого взгляда под его упаковкой, а также недостатков, незаметных визуально и проявляющихся в процессе эксплуатации товара (скрытых недостатков), Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены до истечения гарантийного срока Товара. При обнаружении указанных недостатков поставленного товара после его приемки Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Поставщика и вызвать его представителя для составления Акта об обнаруженных недостатках. Представитель Поставщика обязан прибыть не позднее дня, следующего за днем получения Поставщиком соответствующего уведомления. Составление акта возможно в одностороннем порядке при согласии Поставщика или неявке его представителя в установленный
Заказчиком в уведомлении срок. Уведомление направляется Заказчиком посредством факсимильной связи или электронной почты. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику с оформлением накладной формы Торг-12 и счета-фактуры за счет Поставщика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные Законом или Договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
В случае, если в результате неполноты или недостоверности информации, содержащейся в сопроводительных документах к Товару на Заказчика (должностных лиц Заказчика) будут наложены взыскания компетентными государственными органами, Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все штрафные санкции. В случае не направления Поставщиком Заказчику мотивированных возражений на поступившую претензию о взыскании штрафных санкций и возмещений (компенсаций) в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее получения, задолженность, указанная в данной претензии, считается признанной Поставщиком в полном объеме. Заказчик вправе удержать сумму штрафных санкций и возмещений (компенсаций) из сумм, подлежащих Заказчиком к оплате за Товар либо произвести зачет однородных встречных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Поставщик заверяет и гарантирует следующее:
- Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;
- Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;
Поставщик гарантирует, что поставленные Товары и их распространение не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, включая, но, не ограничиваясь, прав на товарные знаки и объекты интеллектуальной собственности.
Если к Заказчику будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц в связи с продажей или использованием поставленных по настоящему Договору Товаров, Заказчик вправе привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан участвовать в указанном деле на стороне Заказчика. Поставщик обязан оказывать Заказчику содействие в защите прав, в том числе представлять Заказчику по его первому требованию все необходимые документы.
Во всех случаях, когда привлечение Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц происходит не по вине Заказчика, Поставщик обязан по требованию Заказчика возместить все судебные расходы и иные суммы, взысканные по решению суда.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
Любые требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, могут быть предъявлены только при условии соблюдения Стороной, право которой было нарушено, предварительного претензионного порядка. Официальная претензия должна быть заверена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, содержать сведения о факте и характере нарушений, требования, вытекающие из факта нарушения и их обоснование. Претензия оформляется в письменном виде на бумажном носителе и направляется по адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть вручен ее отправителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления претензии или передачи ее получателю нарочным.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при существенном нарушении Поставщиком условий Договора. К существенным нарушениям Поставщиком Договора, в частности, относятся:
отказ Поставщика передать Покупателю Товар или принадлежности к нему;
однократное нарушение срока поставки Товара;
нарушение Поставщиком срока устранения недостатков Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;
повторное выявление Покупателем Товара ненадлежащего качества (брака);
поставка Товаров в упаковке и в таре с маркировкой, не позволяющей установить вид наименование Товара или вводящей в заблуждение относительно качества или наименования Товаров;
несоответствие качества Товаров требованиям законодательства Российской Федерации, отсутствие товаросопроводительных документов и иных документов, предусмотренных договором;
несоответствие сведений, представленных Поставщиком о его юридическом статусе, действительности;
в случае начала процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и/или о введении в отношении Поставщика процедуры наблюдения и/или об открытии конкурсного производства;
в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
иные нарушения, признаваемые существенными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При возникновении условий, предусмотренных в пункте 5.2 настоящего Договора, Заказчик направляет Поставщику уведомление о намерении в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с указанием причин и с предложением Поставщику устранить нарушения Договора. При отсутствии со стороны Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора действий по устранению нарушений или разумных объяснений, договор автоматически расторгается с даты, указанной в соответствующем Уведомлении о расторжении Договора в одностороннем порядке.
Прекращение действия Договора не освобождает Поставщика от исполнения всех своих обязательств, предусмотренных Договором, не исполненных на момент прекращения действия Договора, а также от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.
5.3.
При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров, все споры, возникшие в период действия Договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом все документы, в том числе претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются Стороной по адресам, указанным в Договоре, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса).
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.
6.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
6.3
В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.
6.4
Все условия Договора являются существенными.
6.5
Стороны договорились, что настоящий договор может быть подписан Сторонами в форме электронного документа с последующим предоставлением оригинала. В этом случае договор имеет полную юридическую силу, признается Сторонами надлежащим образом оформленным документом и доказательством в суде.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.