Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Полотно ХПП холстопрошивное ПЛОТНОЕ светлое №297031296

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки

Установлено постановление Правительства Российской Федерации

от 23 декабря 2024 г. N 1875 (запрет)

Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_на_участие_в_закупке_1875

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки формирует заявку на участие в соответствии с регламентом площадки https://zakaz.bashkortostan.ru и/или согласно технического задания/описания объекта закупки.

Участник закупки в составе заявки должен приложить следующие документы:

1. Согласие на поставку товара, согласно технического задания (описания объекта закупок);

2. Карту партнера для возможности дальнейшего заключения договора;

3. Описание объекта закупки;

4. Спецификацию с указанием ставки и суммы НДС (или НДС не облагается).

Установлено постановление Правительства Российской Федерации

от 23 декабря 2024 г. N 1875 (запрет)

Предупреждение об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

проект_договора_(товар)

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор №

Уфа, Республика Башкортостан от « » __________ 2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 13 города Уфа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гарифуллина Булата Назировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Полотно ХПП холстопрошивное – «Товар»), в количестве и по цене согласно прилагаемой спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Порядок поставки и приемки Товара

2.1. Место поставки Товара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, 28, административное здание, центральный склад.

2.2. Планируемый срок поставки товаров в течение 1 рабочего дня со дня заключения гражданско-правового договора.

2.3.Доставка Товара осуществляется с 08:00 до 15:30, обед с 13:00 до 13:30 (время уфимское) по предварительному звонку по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.1.2. При приемке Товара в присутствии представителя Поставщика производить вскрытие упаковок (до 100 (ста) процентов от объема Товара) с Товаром на предмет оценки поставленного Товара.

3.1.3. Провести экспертизу поставленного Товара своими силами, а также (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Назначить лицо, ответственное за приемку Товара от имени Заказчика на соответствие его количества и качества требованиям, установленным Договором.

3.2.2. Обеспечить приемку Товара, проверку соответствия Товара сведениям, указанным в акте сдачи-приемки товара, товарной накладной, его качества и количества.

3.2.3. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку товара до места назначения по адресу Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4.2. Обеспечить передачу товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.4.3. Производить разгрузку поставляемого товара в месте хранения или приемки товара Заказчика.

3.4.4. Передать Заказчику товар соответствующего качества согласно пункту 3 договора.

3.4.5. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором.

3.4.6. Поставщик предоставляет на Товар следующую документацию:

3.4.6.1. приемо-сдаточные документы:

1) оригинал товарной накладной с указанием номера и даты Договора, по которому производится поставка Товара и региона происхождения Товара в 2-х экземплярах;

2) оригинал счета (с указанием даты и № договора);

3) счет-фактура (с указанием даты и № договора) в 2-х экземплярах;

(предъявление не обязательно в случаях:

- закупки товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС согласно п. 2 ст.149 НК РФ;

- применением Поставщиком специальных режимов налогообложения согласно гл.2 ст.18 НК РФ;

- если Поставщик предоставляет оригинал универсального передаточного документа);

4) акт приема-передачи товара (Приложение №2) (с указанием даты и № договора) в 2-х экземплярах;

Предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов.

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним;

3.4.6.2. документы, подтверждающие качество товара в установленном законодательством порядке (сертификат соответствия качества или декларация о соответствии, подтверждающий гарантийный срок товара с оригинальной печатью декларанта, паспорт качества, свидетельство).

а) на товар иностранного происхождения таможенную декларацию и документы на русском языке (инструкция, паспорт и т.д.), а также упаковка или этикетка товара должна содержать информацию на русском языке.

б) качество поставляемого Товара должно подтверждаться Поставщиком Сертификатом качества завода – изготовителя, паспортом – при наличии.

4. Качество и гарантийные обязательства поставляемого товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора, изложенных в показателях качества технической характеристики (описания объекта закупки), должно подтверждаться Поставщиком Сертификатом соответствия качества, оформленным по Правилам Системы сертификации ГОСТ России или Сертификатом качества завода – изготовителя, паспортом. Соответствие требованиям нормативных документов, соответствие Российским стандартам.

4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по Договору, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных или иных сборов за настоящий Товар.

4.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

4.5. Товар, поставленный Поставщиком по Договору, должен полностью соответствовать условиям Договора.

4.6. Гарантийный срок товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять: не менее 12 месяцев.

5. Упаковка и маркировка поставляемого товара

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку, применяемую для экспортных товаров в стране - производителе Товара, которая обеспечила бы сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять Товар от атмосферных воздействий. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента разгрузки на складе Заказчика.

5.2. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист. На каждое место груза должна быть нанесена следующая маркировка: номер договора, название и адрес Заказчика, номер места, описание места, вес брутто/нетто.

5.3. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

6. Порядок и сроки приемки товара

6.1. Датой поставки Товара считается дата поступления Товара на склад Заказчика.

6.2. Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи товара в двух экземплярах, отражающий количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.

6.3. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемой продукции.

6.4. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приема-передачи товара подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

6.5. Товар не принимается в форме посылок и бандеролей. Присутствие представителей Поставщика в момент передачи Товара обязательно. Полномочия представителя для приемки – передачи товара должны быть оформлены надлежащим образом, в соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ. В случае неявки представителя Поставщика товар подлежит возврату за счет средств Поставщика.

6.6. Передача Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время. Приемка Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.

6.7. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке несоответствий.

6.7.1. Если в процессе приемки будет обнаружена недопоставка (несоответствие количества, комплектности), то Заказчик обязан приостановить приемку, поставщик обязан забрать Товар. О выявленном несоответствии по количеству или комплектности составляется акт за подписями лиц, производивших приемку Товара. Заказчик обязан направить письменную претензию Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента поставки Товара. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечению данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком. Допоставка Товара производится на склад Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии Поставщику.

6.7.2. Если в процессе приемки будут обнаружены недостатки или дефекты Товара, то Заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность Товара, удовлетворяющего условиям Договора по качеству, а Поставщик забрать Товар, с выявленными недостатками. О выявленных недостатках составляется акт за подписями лиц, производивших приемку Товара. Заказчик обязан направить Поставщику письменную претензию о выявленных дефектах. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечению данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком. Поставщик обязан устранить недостатки поставленного Товара или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. Замена некачественного Товара производится на склад Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии Поставщику.

6.8. Все расходы, связанные с допоставкой или заменой некачественного Товара, Товара, не соответствующего условиям Договора, в том числе расходы на его погрузку/разгрузку, перевозку и доставку до склада Заказчика, несет Поставщик.

6.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

6.10. Приемка товаров (работ, услуг) осуществляется Заказчиком по факту выполнения обязательств поставщиком (подрядчиком исполнителем). Поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее 3 дня (дней) следующего(-их) за днем окончания исполнения обязательств, предусмотренных Договором, представляет Заказчику акт по форме, утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2020 г. № 1075-р (приложение № 2 к Договору) на бумажном носителе, также в электронной форме.

7. Цена договора и порядок оплаты

7.1. Цена Договора, составляет _________ руб. (________) ___ коп., в том числе НДС в размере ____%, что составляет - _______ руб. (или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

7.2. Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Поставщика, в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи товара обеими сторонами, на основании счета (счета-фактуры), товарной накладной Поставщика.

7.3. Финансирование договора осуществляется:

- Средства бюджетных учреждений.

7.4.Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев оговоренных условиями договора.

7.5. По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

7.6. Цена Договора сформирована с учетом расходов на погрузку, перевозку, разгрузку, доставку до склада, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

7.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

8. Ответственность сторон.

8.1. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила):

8.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федерального закона №44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.1.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договором (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

8.5.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.

8.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10. Сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44, будет удержана Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9. Проведение экспертизы

9.1. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

10. Изменение условий договора

10.1. Изменения и дополнения к настоящему договору могут быть оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон; могут быть составлены в форме электронного документа, подписаны обеими сторонами с помощью усиленной электронной подписью в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10.2. При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

11.Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Расторжение договора

12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

13. Прочие условия

13.1.Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронно-цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 г.

Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору.

13.3.При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4.Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

13.5.Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

13.6.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

14. Заключительные положения

14.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

14.2. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

15. Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№

от « » _______________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору №

от « » _______________ 2025г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Уфа «___»__________ 20__г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 13 города Уфа (ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г.Уфа), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны (вместе далее именуемые «Стороны») составили настоящий акт приема – передачи товара (далее – Акт) по договору №____ от «___»_______20__г. о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял Товар следующего ассортимента и количества в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к договору):

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Акт составлен в двух равнозначных оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

Сведения, указанные в настоящем Акте, не изменяют обязательств по договору и не освобождают от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к гражданско-правовому договору №

от « » _______________ 2025г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору от _______________ №

- Посмотреть таблицу с данными