Тендер - Порошок стиральный Для детского белья Нет Назначение Для цветного белья Тип стирки Машинная стирка (автомат) №272738667

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки_(Товар)

Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

Код позиции КТРУ

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Назначение

- Посмотреть таблицу с данными

Код позиции КТРУ

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Тип стирки

- Посмотреть таблицу с данными

Код позиции КТРУ

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Средство с отбеливающим эффектом

- Посмотреть таблицу с данными

Код позиции КТРУ

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). ↑

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). ↑

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). ↑

Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 16.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000018

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Свердловской области / Городские округа Свердловской области / город Алапаевск,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Пушкина, 198

Срок поставки товара (календарных дней)

15

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 0.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты подписания документа о приемке, но не менее чем срок действия гарантии производителя (изготовителя) товара

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Дополнительная информация и документы

1 Описание объекта закупки

2 Приложение к Извещению

Приложение_к_Извещению

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_государственного_контракта_(1)(1)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____________

Порошок стиральный

Идентификационный код закупки:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АЛАПАЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главного врача Тюрниной Наталии Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________ (ИНН ____________), действующего на основании ________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», на основании ч.12 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Извещения от «__» ___ 2024 г. № ___, протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «__» _____ 2024 г. № ___, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

Поставщик обязуется поставить Заказчику Порошок стиральный (далее-Товар), по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок, указанный в разделе IV Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте, а также для целей,
для которых товары такого рода обычно используются.

Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр).

• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует,
  что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц
  в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки
  или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
• Место поставки Товара указаны в Перечне адресов поставки (Приложение № 2).

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет: __________ (________________) рублей ________ копеек, включая НДС___________, либо НДС не облагается на основании ___________ (далее - цена Контракта).

Аванс не предусмотрен.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности.

• Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
• Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, доставки товара до адресов поставки, погрузо-разгрузочные работы в том числе к месту складирования в помещения Заказчика, а также расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательства, связанные с исполнением Контракта.
• Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.
• Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в полном объеме, путем денежных средств на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих [1] дней с даты подписания Заказчиком в порядке, установленном Контрактом и размещённого в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) Документа о приемке.
• Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств
  с лицевого счета Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Заказчик имеет право:

Досрочно принять и оплатить Товар.

Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в Контракте, а также поименованных в Спецификации (Приложение № 1).

Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки
его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

Не принимать Товар ненадлежащего качества.

Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

Заказчик обязан:

Своевременно принять и оплатить поставляемый по Контракту Товар в соответствии
с условиями Контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями Контракта.

Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Контракте.

Поставщик вправе:

При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком документа о приемке.

Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

• • По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
  • Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.
• Поставщик обязан:
• Осуществить поставку в срок, установленный Контрактом.

Неисполнение настоящей обязанности является в соответствии с условиями настоящего Контракта основанием для применения к Поставщику санкций в виде неустоек: штрафа за факт нарушения обязательства и пени за длительность просрочки такого обязательства.

• • Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение
    и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.
  • Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными
    в Контракте.
  • Доставить Товар своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе Контракте. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).
  • По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе Контракта.
  • Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
  • В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет
    1 (один) рабочий дней с момента получения запроса Заказчика.
  • Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Контракте.
  • Назначить в течение 2 дней с момента заключения Контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по Контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
  • Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Товар должен быть поставлен с момента подписания государственного контракта но не позднее 31.05.2024г.. День, следующий за крайним днем поставки товара, является исходным для взыскания неустоек в случаях нарушения сроков поставки Товара.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни, в рабочее время Заказчика в период
с 09:00 до 16:00 часов (по местному времени Заказчика)

Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке.

Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки.

Сообщение может быть направлено по телефону или на адрес электронной почты Заказчика
и (или) ответственного лица Заказчика.

Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать структурированный документ о приемке порядке, установленном Контрактом.

• Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресам, указанным в Перечне адресов поставки
  (Приложение № 2) собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, необходимых для размещения Товара в помещения Заказчика, собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

Приемка Товара осуществляется в месте поставки (Приложение № 2).

Первичная приемка полученного Товара в части его соответствия требованиям по количеству, наименованию и ассортименту поставленного Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1) осуществляется в день получения Товара Заказчиком (Получателем) и оформляется структурированным документом о приемке.

Товар должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное
в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки Товара.

В течение не более 20 рабочих дней после получения от Поставщика Товара в полном объеме, предусмотренном Контрактом, Заказчик (приемочная комиссия Заказчика) осуществляет приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по качеству, изложенным в Контракте и Спецификации (Приложение № 1), и оформляет ее результат путем подписания Документа о приемке в порядке, установленном разделом VII Контракта, либо направляет Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 человек.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в приемке поставленного Товара участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

• Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
• Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.
• Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 5.8 Контракта, оформляются
  до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
• В случае привлечения Заказчиком (Получателем) для проведения экспертизы, указанной
  в п. 5.5. Контракта, экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта приемочная комиссия должна учитывать отраженные в Заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

• Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:
• Заказчиком (или приемочной комиссией Заказчика в случае ее создания) и (или) экспертами, экспертными организациями, в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка:
  • поставленного Товара на соответствие характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1). Одновременно осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного
    в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется
    в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).
  • сопроводительных документов (при необходимости):товарных накладных, счетах-фактур и т.д. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.
• В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, в том числе в документах предусмотренных Контрактом Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.
• При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение
  10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п. 5.12 Контракта, заменить Товаром надлежащего качества.
• Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:
  • • признания товара недоброкачественным;
    • требованиям к Товару, установленным в Спецификации (Приложение № 1)
    • иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории Российской Федерации.
• Замена производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.
• Поставщик согласует дату замены не позднее, чем 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.
• Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.
• Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах эксплуатации, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах XVII Контракта. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.
• Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела VIII Контракта или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
• Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.
• Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Контракта.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания структурированного документа о приемке) Заказчиком несет Поставщик.
• Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара в полном объеме, предусмотренном Контрактом, и подписания сторонами Документа о приемке в порядке, установленном разделом VI Контракта.
• Государственный заказчик вправе при приемке Товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям контракта в присутствии представителя Подрядчика.
• Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки Товара осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.
• Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки Товара выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).
• Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки Товара фиксирует, в том числе процесс проверки Товара на соответствие объему и качеству, предусмотренных Контрактом.

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).

• Полученные в ходе приемки оказанных услуг фото и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти), присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку Товара, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в Акт оказанных услуг.

Фото и (или) видеоматериалы хранятся Государственным заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее года с даты осуществления приемки Товара.

• Фото и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ.

Поставщик в срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня следующего за датой поставки Товара в полном объеме, предусмотренном Контрактом, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает в ЕИС Документ о приемке, который должен содержать:

• • идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами а), г) и е) части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара;
  • наименование поставленного товара;
  • наименование страны происхождения поставленного товара;
  • информацию о количестве поставленного товара;
  • стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом,
    с указанием цены за единицу поставленного товара;
  • иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе.

К Документу о приемке, предусмотренному пунктом VI.1. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (оформленные в соответствии с п. V.2. Контракта). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах,
не соответствует информации, содержащейся в структурированном документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная настоящим пунктом информация, содержащаяся в структурированном документе о приемке.

Структурированный документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом VI.1. Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа
о приемке в соответствии с п. VI.3 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) с учетом раздела V Контракта осуществляет одно из следующих действий:

• • подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
  • формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке , с учетом требований раздела V Контракта:

• • члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа
    без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
  • после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. а) настоящего пункта Документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает Документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. а) настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с пп. а) и б) п. 6.4. или пп. б) п. 6.5 настоящей части направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

В случае получения в соответствии с п. 6.6 настоящего раздела мотивированного отказа
от подписания документа о приемке Поставщик, с учетом требований раздела V Контракта вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ
о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в ЕИС Документа
о приемке, подписанного Заказчиком.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

Не предусмотрено

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в размере: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа: 10 процентов цены контракта (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (непредоставление в срок, указанный в Контракте, структурированного документа о приемке), размер штрафа устанавливается: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации..

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по Контракту.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, установленный постановлением Правительства РФ от 30.08.2017
№ 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления, устанавливается Контрактом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения Поставщиком порядка оформления и представления документов, предусмотренного пунктом 5.2 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3, 7.4 Контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

• В случае возникновения оснований для применения мер ответственности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком и (или) Заказчиком условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, обмен документами осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Сторона контракта формирует с использованием ЕИС электронное уведомление, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещает в ЕИС без размещения на официальном сайте.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор).

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Контракта, обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне Контракта, которая не выполнила свои обязательства по Контракту.

Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия через ЕИС направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента их получения.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Расторжение Контракт допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров (выполненной сопутствующей работы,) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке
в случаях:

• • • • существенного (более семи дней) нарушения сроков поставки или предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Контрактом;
      • поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
        в приемлемый для Заказчика срок;
      • несоответствие товара техническим и функциональным характеристикам, указанным
        в настоящем Контракте, обязательным требованиям государственных стандартов и законодательства Российской Федерации
      • если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней;
      • вследствие нарушения срока поставки товара Поставщиком Заказчик утратил интерес
        к результату настоящего Контракта;
      • в иных случаях, установленных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (выполненной сопутствующей работы) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара (выполненной сопутствующей работы) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
  в случае, если в ходе исполнения поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару.
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта формируется с использованием ЕИС и подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС. Датой поступления Поставщику решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с п.2 ч.12.1. ст. 95 Закона 44-ФЗ такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. Поступление решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта с использованием ЕИС считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров (выполненной сопутствующей работы) с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило
не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые
в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта формируется с использованием ЕИС и подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС. Датой поступления Заказчику решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с п.2 ч.12.1. ст. 95 Закона 44-ФЗ такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. Поступление решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта с использованием ЕИС считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу
и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

• При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта
  от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
• Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.

В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику
все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту,
а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщику за фактически исполненные обязательства
по настоящему Контракту.

• Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа
  в течение 7 дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 11.07.2024г., а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты штрафов, неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, МАРКИРОВКА, ДОКУМЕНТЫ.

Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность
от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара
по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: декларацию
о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок
ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии
с настоящим Контрактом, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1), а также
в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе V Контракта.

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты подписания документа о приемке, но не менее чем срок действия гарантии производителя (изготовителя) товара

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.

Каналы уведомления Сторон о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: указаны в разделе 16 настоящего Контракта.

• Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
• В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.
• Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Контракте. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Изменения Контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, Контрактом оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

К Контракту прилагаются:

• • Приложение № 1. Спецификация;
  • Приложение № 2. Место поставки.

АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от ___________№ _________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порошок стиральный

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от __________ № ___________________

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ.

- Посмотреть таблицу с данными

Рабочие дни – дни с понедельника по пятницу и которые не признаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выходными и (или) нерабочими праздничными днями. ↑

Форма_№_8_Форма_обоснования_НМЦК_(общая,_стройка)_(20)

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги»

- Посмотреть таблицу с данными

«Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Свердловской области».

Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:

НМЦКi = Цi ×Vi,

где:

НМЦКi - начальная (максимальная) цена по позиции (рублей);

Цi – наименьшая цена единицы товара, работы, услуги из представленных в источниках ценовой информации, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

Vi - количество (объем) закупаемого товара, работы, услуги по позиции.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен путем сложения начальных (максимальных) цен по позициям.

Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон