Тендер - Поставка Аква-Аурат-30 №290351406

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• техзадание.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):628126, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Портовая
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.02.2025 по 21.02.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_МК_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

Муниципальный Контракт №_____

Поставка Коагулянт Аква-Аурат-30

г.п.Приобье « » 2025г.

Муниципальное предприятие Муниципального образования Октябрьский район «Объединенные коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сковбель Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________действующий на основании, _____________ вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона _____________ (№ извещения _______________) от _____________ Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд МП МО Октябрьский район «ОКС», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Коагулянт Аква-Аурат-30 в количестве и ассортименте согласно Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
1.2. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и и(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена Контракта составляет ___________ (___________________________).
2.3. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, и другие.
2.4. Допускается изменение цены контракта, только при условии поставки продукции плюс или минус 10% от общего объема поставки.
2.5 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:
2.5.1. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.5.2. Расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней на основании счета или счета-фактуры, (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), после подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной, акта приема передачи товара, документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерацией.
2.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.
В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Поставщиком счета-фактуры.
2.7. В случае если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать исполнение Поставщиком условий Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.3. Досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Контракту по количеству, качеству.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением № 2 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Поставляемый товар должен соответствовать условиям муниципального контракта и техническому заданию.

3.3.2. В случае изменения банковских реквизитов в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты, нести все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по банковским реквизитам, указанным в Контракте.

3.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары в соответствии с условиями Контракта.

4. Сроки поставки товаров

4.1. Поставка товара осуществляется автотранспортом в течении 10 календарных дней со дня заключения Муниципального контракта.

4.2. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарно-транспортную накладную в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4 Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Качество товара

5.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям Контракта, а также соответствовать экологическому классу, действующему на территории Российской Федерации и характеристикам согласно требованиям технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826 и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. Качество дизельного топлива должно подтверждаться заверенной копией декларации о соответствии или сертификатом соответствия.

Требования к безопасности товара:

- Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей

- Безопасность окружающих при использовании: отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья потребителя в процессе эксплуатации товара

- Защита товара при поставке: поставка и транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с маркировкой производителя.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

• Товарно-транспортная накладная;
• Счет-фактура.

6.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара. Отгрузка Товара со склада Поставщика силами и средствами Поставщика с доставкой до адреса Заказчика.

Приемка товара осуществляется Заказчиком по месту поставки товара с участием Поставщика, в соответствии с товарно-транспортной накладной.

Приемка Товара по количеству производится на основании товарной-транспортной накладной, которая должна содержать номер муниципального Контракта, в рамках которого производится передача (поставка) товара и дату его заключения, а по качеству – на основании сертификатов соответствия. При передаче товара Поставщик передает Заказчику подписанные Поставщиком товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерацией и иные документы, передаваемые вместе с товаром.

6.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

6.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

6.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 6.1).

6.4.2. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику.

6.4.3. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

6.4.4. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, о качестве товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: ______

Номером факса для получения извещения является: _____________________.

6.4.5. Поставщик в установленный в извещении (п. 6.4.4) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае если нарушение является существенным и потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.6. Приемка товара в целом оформляется товарной-накладной, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта приема передачи товара) Заказчиком несет Поставщик.

6.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 Постановления Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Поставщиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (Поставщика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

в) утратил силу с 14 августа 2019 г. Изменения не распространяются на закупки, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок до 14 августа 2019 г. либо приглашения принять участие в которых направлены до 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 августа 2019 г. N 1011

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

7.11. В случае допущения орфографической опечатки в сумме или количестве поставляемого Товара, Стороны путем подписания дополнительного соглашения вносят изменения в настоящий контракт. Сторона, выявившая опечатку, уведомляет вторую Сторону в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения и направляет уведомление о необходимости внесения изменений.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, в одностороннем порядке или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта согласно Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 20 марта 2025 г. (включительно). Обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами с использованием Электронной подписи уполномоченных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ, на 9 (девяти) листах.

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается Техническое задание (Приложение № 1), порядок претензионной работы (Приложение № 2).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от "___" _______ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

На поставку товара (работ, услуг)

Муниципальное предприятие муниципального образования Октябрьский район

«Объединенные коммунальные системы»

1.Предмет поставки /объем работ/услуг: Коагулянт «Аква-Аурат 30»

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки/ выполнение работ/оказание услуг: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ХМАО-Югра, Тюменская область, Октябрьский район, пг. Приобье ул. Портовая 5, тел. 8(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Сроки поставки товаров: поставка осуществляется автотранспортом в течении 10 календарных дней со дня заключения Муниципального контракта.

Дополнительные условия:

а) Товар должен быть новым, не бывшем в эксплуатации. При поставке товара Поставщик должен предоставить комплект сопроводительной документации (сертификаты соответствия). Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в аукционе иные типы товара (эквивалент), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях.

б) Цена договора должна включать в себя все расходы Поставщика, в т.ч., стоимость расходов на упаковку, маркировку, оформление необходимой документации, погрузоразгрузочные работы, доставка товара до места поставки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к проекту муниципального контракта

от "___" _______ 2025 г.

Порядок претензионной работы

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени).

2. При неоплате поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

6. В случае, если способом обеспечения исполнения контракта поставщиком избрана банковская гарантия, то требование бенефициара к гаранту предъявляется без учета требований, предусмотренных претензионным порядком.

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_НМЦК_2025

Аукционная_документация УТВЕРЖДАЮ - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

у субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций в закупке на

Поставку дизельного топлива зимнего для нужд

МП МО Октябрьский район «ОКС»

Организатор закупок:

Муниципальное предприятие Муниципального образования Октябрьский район «Объединенные коммунальные системы»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ГЛАВАI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион, аукцион) – способ закупки, представляющий собой процедуру снижения участниками начальной (максимальной) цены договора, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену. Проведение аукциона обеспечивается Оператором электронной площадки в режиме реального времени.

Договор – договор, заключенный заказчиком от своего имени в целях обеспечения собственных нужд.

Документация об открытом аукционе в электронной форме -комплект документов, разработанный заказчиком, специализированной организацией, утвержденный заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик– Муниципальное предприятие Муниципального образования Октябрьский район «Объединенные коммунальные системы».

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) – комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.

Лот –объем продукции (товаров, работ, услуг, объектов иных гражданских прав), закупаемой в рамках одной процедуры закупки, либо часть закупаемой продукции (явно обособленная в закупочной документации), на которую в рамках данной процедуры осуществляется подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

Нормативное правовое регулирование размещения заказов:Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц»,Положением о закупочной деятельности для нуждМуниципального предприятия Муниципального образования Октябрьский район «Объединенные коммунальные системы».

Оператор электронной площадки -юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Предмет открытого аукциона в электронной форме –право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд заказчика.

Протокол об определении участников на участие в открытом аукционе в электронной форме -документ, который оформляется рабочей группой по организации закупок по итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подаваемые Участниками размещения заказа. Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.

Протокол о подведении итогов открытого аукциона в электронной форме– документ, который оформляется рабочей группой по организации закупок, уполномоченным органом по итогам заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.

Рабочая группа по организации закупок (закупочная комиссия, аукционная комиссия, конкурсная комиссия) –коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора поставщика, путем проведения процедуры закупки.

Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчика по определению поставщиков (исполнителей, Поставщиков) в целях заключения с ними договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Сайт заказчика– сайт, на котором размещена информация о заказе:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Официальный сайт – сайт, на котором размещена информация о заказе:www.zakupki.gov.ru

Специализированная организация –юридическое лицо, привлеченное Заказчиком осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключить договор, в частности для разработки документации об открытом аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения открытого аукциона функций.

Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают у заказчика. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.

Уполномоченный орган -орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов.

Участник открытого аукциона –участник размещения заказа, допущенный аукционной комиссией к участию в открытом аукционев электронной форме по результатам заявок подаваемых Участниками размещения заказа.

Участник размещения заказа –юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов, иными федеральными законами.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.

Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена договора, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме: сайт универсальной торговой площадки Сбербанк -АСТhttp://utp.sberbank-ast.ru/Trade

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаваемые Участниками размещения заказа будут рассмотрены в порядке и в сроки, указанные в настоящей документации на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и на соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором электронной площадки. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым Заказчик заключит договор в порядке и на условиях, установленных в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с Участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик открытого аукциона в электронной форме ни в коем случае не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик имеет право внести требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. При этом размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее 0,5% и не может превышать 5% от начальной (максимальной) цены договора. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме определяется Информационной картой. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляются участником размещения заказа на открытый Оператором электронной площадки счет для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме.

Заказчик имеет право внести требование о Предоставлении обеспечения исполнения договора не более 30% от начальной (максимальной) цены договора. Размер обеспечения исполнения договора определяется Информационной картой аукциона.

В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, то договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

В случае проведения открытого аукциона в электронной форме заказчик, обеспечивает размещение документации об открытом аукционе в электронной форме на сайтеhttp://utp.sberbank-ast .ru/Trade и на официальном сайтеwww.zakupki.gov.ru одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы.

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте Заказчика и сайте автоматизированной торговой площадкеhttp://utp.Sberbank –ast .ru/T

ГЛАВАI I. информационная карта - Посмотреть таблицу с данными

ответ_на_разъяснение_xx

Уважаемый поставщик!

Мы не работаем с эквивалентами, полными аналогами. Работаем только с оригинальным продуктом Аква-Аурат-30.

В техническом задании указано наименование и характеристика закупаемого продукта.

ответ_на_разъяснение_эквивалентxx

Уважаемый поставщик!

На основании пункта 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки мы указываем наименование и характеристики данного продукта. Мы не указываем фирменных наименований, промышленных образцов и так далее, в соответствии с этим мы не ограничиваем количество участников. Мы не работаем с эквивалентами, полными аналогами. Работаем только с оригинальным продуктом Аква-Аурат-30.

В техническом задании указано наименование и характеристика закупаемого продукта.

Запрос_на_разъяснение_эквивалентxx

Уважаемый заказчик!

Из положений документации к закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 следует, что предметом осуществляемой закупки является поставка Аква-Аурат-30.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

– в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

– в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)"…

На основании вышесказанного, просим подтвердить возможность предоставления эквивалента Аква-Аурат-30.

Просим Вас внести соответствующие изменения в закупочную документацию.