Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
К поставляемому Товару Поставщик прилагает следующую документацию: паспорт качества.
Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада в г. Новосибирске, с января по декабрь 2025 г., не более 160 м³ ежемесячно по заявке Заказчика.
МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд предприятия, в лице _________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующий на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), на основании результатов размещения заказа путем проведения _____________ (протокол _______ № ______от _____) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора 1.1. Предметом Договора является поставка аргона газообразного (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором. 1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора. 1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Цена Договора составляет ________ (___) рублей ___ копеек, с НДС : в том числе НДС – _____%, _______ рублей (далее – цена Договора). без НДС: НДС не предусмотрен на основании _____________________________. Источник финансирования: средства Заказчика. 2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течении его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п 9.3. Договора. Цена договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара предусмотренного договором в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов по действующим ставкам, сборов и других обязательных платежей. 2.3. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Первичным документом для подтверждения поставки Товара является форма ТОРГ-12 или УПД. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
Порядок поставки Товара 3.1. Поставка Товара осуществляется: самовывозом со склада Поставщика в г. Новосибирске. 3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п.6.2 Договора, товарную накладную (по форме ТОРГ-12)или универсальный передаточный документ, счет, счет-фактуру или УПД. 3.4. Срок поставки Товара: с января по декабрь 2025 г., не более 160 м³ ежемесячно по заявке Заказчика.
Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара 4.1. Приемка Товара осуществляется в месте передачи Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. 4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п.6.2 Договора и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной накладной (по форме ТОРГ-12 или УПД). После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и соответствия по весу баллона или давлению газа в баллоне. 4.3. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара. 4.4. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п.4.1 Договора. 4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР: «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6; «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.
Права и обязанности Сторон 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором. 5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных условиями Договора. 5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. 5.1.6. Расторгнуть Договор по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации. 5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Договором. 5.1.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 5.1.9. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе обратиться к Гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. При отказе Гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа Гаранта о выплате неустойки предусмотренной банковской гарантией, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании Гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо осуществить бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором. 5.2.2. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п.5.4.5 Договора, в течении 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. 5.2.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Поставщика о необходимости оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями. 5.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 5.3. Поставщик вправе: 5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ – 12 или УПД). 5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора. 5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором. 5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора. 5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора. 5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации. 5.4. Поставщик обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, предусмотренные Договором. 5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней, после дня получения указанного запроса, документы, подтверждающие соответствие Товара указанным выше требованиям. 5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления поставки Товара. 5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре. 5.4.6. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 5.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
Гарантии 6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами. Качество Товара, поставляемого Заказчику, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору. 6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации: - сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть заверены надлежащим образом. 6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока. 6.3.1. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Товара, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 6.3.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Товара Заказчик должен заявить о них Поставщику в течении 3(трех) рабочих дней после их обнаружения. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Поставщиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Товара Стороны составляют акт, в котором фиксируют обнаруженные недостатки (дефекты) и сроки их устранения. В случае уклонения Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. 6.3.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Товара, указанных в п. 6.3.1 Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) Товара в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в срок указанный в акте или возмещения расходов на их устранение. 6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. 6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет новую гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев или не менее срока, указанного в п.6.3 Договора. 6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику пени в размере одной трехсотой ключевой ставки, действующей на дату неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, начиная со дня, следующего по истечении установленного Договором срока исполнения обязательств, днем обнаружения ненадлежащего исполнения обязательств. 7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе установить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей 00 копеек. 7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе применить к Заказчику пени в размере одной трехсотой ключевой ставки, действующей на дату неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, начиная со дня, следующего по истечении установленного Договором срока исполнения обязательств, днем обнаружения ненадлежащего исполнения обязательств. 7.5. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (контракту) заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств или из суммы обеспечения по данному договору (контракту). 7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик вправе установить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей 00 копеек. 7.7. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору. 7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Обеспечение исполнения Договора 8.1. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено извещением и документацией о закупке.
Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 9.2. Договор действует до «___» __________ 202_ года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора. 9.3 Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон: 9.3.1 При исполнении Договора допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 9.3.2 Инициатор замены Товара обязан за свой счет: - обосновать улучшение качества, технических, функциональных характеристик Товара, - согласовать замену Товара с контрагентом по Договору, - провести сравнительный анализ рыночных цен предлагаемого Товара, имеющего улучшенные потребительские свойства и цены Товара, указанной в договоре. При проведении сравнительного анализа рыночных цен необходимо использовать не менее трех цен товара, предлагаемых различными поставщиками 9.3.3. Заказчик вправе изменить предусмотренные Договором объемы закупки Товара, сроки исполнения обязательств по Договору, не более чем на 30%. При увеличении объема закупки Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально изменяемому объему, а при сокращении объема закупаемого Товара, Заказчик вправе уменьшить цену Договора указанным образом. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить сроки исполнения обязательств по Договору более чем на 30%, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 9.3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Договора: - путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора или в случае поставки Товара с улучшенными потребительскими свойствами согласно подпунктам 9.3.1 и 9.3.2 Договора. - в случаях, предусмотренных пунктом 9.3.3 Договора, - в случаях роста рыночных цен, но не более чем на 10%, - в случаях изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов). 9.4. Договор может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - по решению суда; - в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях: 9.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 9.5.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 5 (пять) календарных дней. 9.5.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара – более двух раз, более чем на 3 (три) календарных дня. 9.5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 9.5.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям документации о закупке. 9.5.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено: 9.6.1 Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару. 9.6.2 При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 9.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 9.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора. 9.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Договора в следующих случаях: 9.9.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 9.9.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. 9.9.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 9.9.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. 9.9.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар. 9.9.6. Если Поставщик не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара в соответствии с п.4.6. 9.10. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику, а также может быть размещено в единой информационной системе. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе, если Заказчик воспользовался правом размещения такого решения в единой информационной системе. 9.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Данное решение размещается в единой информационной системе. 9.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.9.10 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 9.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок урегулирования споров 10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области. 10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
Прочие условия 11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются с использованием факсимильной связи или электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 11.2. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 11.4. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьей стороне без письменного согласования между сторонами не допускается. 11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложения 12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору: приложение №1 «Описание объекта закупки
К поставляемому Товару Поставщик прилагает следующую документацию: паспорт качества.
Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада в г. Новосибирске, с января по декабрь 2025 г., не более 160 м³ ежемесячно по заявке Заказчика.
Ответственный представитель Заказчика передает Поставщику заявку по телефону.
Погрузка и разгрузка баллонов в автотранспорте осуществляется силами и средствами Поставщика.
ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Участниками запроса котировок не могут быть юридическое и/или физическое лицо, являющееся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Наименование закупки: Поставка аргона газообразного
Настоящим обязуемся исполнить условия договора, указанные в извещении-документации и проекте договора, являющемся неотъемлемой частью извещения, и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.
Подтверждаем свое соответствие требованиям, установленным подпунктами 2,3,4,5,6,8 пункта 20 Извещения-документации, а именно:
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Ознакомившись с Извещением-документацией об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) с приложениями к нему, получение которых настоящим удостоверяется, предлагаем:
Столбец 1,3,4, 6 – значения указанные в данных столбцах не подлежат изменению. Характеристики предусмотренные в Приложении №1 являются неизменными.
Столбец 2 – участник указывает наименование Товара, модель, марку и производителя (при наличии).
Столбец 5 – Участник указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
Строка “Предложение о цене договора” – участник указывает свое ценовое предложение (с учетом всех расходов связанных с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей). В случае разночтения указанного ценового предложения в данной форме, с ценовым предложением указанным с помощью функционала личного кабинета при подаче заявки, данная заявка отклоняется.
Настоящим обязуемся исполнить условия договора, указанные в извещении-документации и проекте договора, являющемся неотъемлемой частью извещения-документации.
Цена договора включает в себя расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренных договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, иных затрат и других обязательных платежей.
Добрый день! Возможна ли поставка аргона в 40 литровых баллонах с наполнением 6,2м3? при согласии прошу вести соответствующее изменение
Текст разъяснения:
Добрый день!
Поставка аргона газообразного в обменные баллоны с объёмом газа в баллоне 6,2 м³ возможна. Необходимые изменения будут внесены в извещение-документацию.
К поставляемому Товару Поставщик прилагает следующую документацию: паспорт качества.
Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада в г. Новосибирске, с января по декабрь 2025 г., не более 160 м³ ежемесячно по заявке Заказчика.
ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Участниками запроса котировок не могут быть юридическое и/или физическое лицо, являющееся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Наименование закупки: Поставка аргона газообразного
Настоящим обязуемся исполнить условия договора, указанные в извещении-документации и проекте договора, являющемся неотъемлемой частью извещения, и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.
Подтверждаем свое соответствие требованиям, установленным подпунктами 2,3,4,5,6,8 пункта 20 Извещения-документации, а именно:
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Ознакомившись с Извещением-документацией об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) с приложениями к нему, получение которых настоящим удостоверяется, предлагаем:
Столбец 1,3,4, 6 – значения указанные в данных столбцах не подлежат изменению. Характеристики предусмотренные в Приложении №1 являются неизменными.
Столбец 2 – участник указывает наименование Товара, модель, марку и производителя (при наличии).
Столбец 5 – Участник указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
Строка “Предложение о цене договора” – участник указывает свое ценовое предложение (с учетом всех расходов связанных с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей). В случае разночтения указанного ценового предложения в данной форме, с ценовым предложением указанным с помощью функционала личного кабинета при подаче заявки, данная заявка отклоняется.
Настоящим обязуемся исполнить условия договора, указанные в извещении-документации и проекте договора, являющемся неотъемлемой частью извещения-документации.
Цена договора включает в себя расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренных договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, иных затрат и других обязательных платежей.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.