Тендер - Поставка бензинового инструмента и расходных материалов для покоса растительности №275001063

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

Приложение№2_Расчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение№1.Описание_объекта_закупки

Техническое задание

на поставку бензинового инструмента и расходных материалов для покоса растительности

Наименование объекта закупки: поставка бензинового инструмента и расходных материалов для покоса растительности (далее – «Товар»).

Место поставки Товара: - г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева д. 1 (территория трамвайного депо № 1).

Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Гарантийный срок на Товар: не менее 12 месяцев, если иное не предусмотрено производителем, с даты подписания товарных накладных или УПД.

Требования, предъявляемые к поставляемому Товару:

5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после ремонта, не выставочным экземпляром.

5.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ и других), установленных для данного типа (вида) товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.

5.3. В случаях, предусмотренных требованиями документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ и других), товар, подлежащий обязательной маркировке, должен быть маркирован соответствующим образом.

5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.

5.5. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

6. Наименование и характеристики Товара.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение№3.Требования_к_содержанию_заявки_и_инструкция_по_ее_заполнению

Приложение №3

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и инструкция по ее заполнению

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания, установленного в извещении об осуществлении закупки, срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.

5. Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки [1] :

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – установлено;

к) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта/договора на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта/договора является крупной сделкой;

л) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - не установлено.

м) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ; [2]

- в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ – не установлено.

- в соответствии с ч. 2.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ – не установлено.

н) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: требование не установлено.

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта/договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов/договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: требование не установлено;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

р) Заказчик в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ установил требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с пп «в» п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное;

с) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта/договора, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта/договора;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара. Подтверждением страны происхождения товаров, является указание (декларирование) участником закупки в заявке;

в) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания, установленного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

Заявка должна быть составлена на русском языке. Исключение составляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, которые могут указываться на иных языках.

При описании условий и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Сведения, которые содержатся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

Информация и документы, предусмотренные пп. «а» - «и» п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой. ↑

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 или ч. 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные пп. «л» п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 19.06.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000057

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, ул. Генерала Ивлиева д. 1 (территория трамвайного депо № 1).

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Нет

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.48 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение№2 Расчет НМЦД

Проект контракта

1 Приложение№4. Проект Договора

Описание объекта закупки

1 Приложение№1.Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение№3.Требования к содержанию заявки и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об открытом аукционе в электронной форме содержит следующие электронные документы:

Приложение 1. Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ (Техническое задание).

Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

Приложение 4. Проект Договора.

Приложение№4._Проект_Договора

Приложение №4

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

Договор на поставку товара №______

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические проекты» (ООО «Экологические проекты»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, _____________________________________________,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» на основании результатов открытого аукциона электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (протокол от __.___.2024 № _______), заключили настоящий договор на поставку товара (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, в соответствии с Приложением №1 (далее – Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в срок, указанный в п.1.3. Договора.

Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями Договора Товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных Договором.

Срок поставки Товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

Место поставки товара: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 1 (территория трамвайного депо № 1).

Цена Договора

Общая цена Договора (фиксирована на весь срок выполнения Договора) составляет _____________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (__%) _________________ (____________________) рублей ____ копеек [1] .

Стоимость единицы товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к Договору).

• В цену Договора включены все расходы Поставщика, в том числе: стоимость поставляемого товара, доставка до места поставки, погрузка, разгрузка, хранение, отпуск товара, таможенное оформление, страхование, уплата всех налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Порядок расчетов

Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приёма-передачи, счета-фактуры, товарной накладной или универсального передаточного документа (далее- УПД) на основании выставленного Поставщиком счета на оплату. В платежных документах Поставщиком указываются основания для осуществления платежа: номер и дата договора, согласно которого поставляется товар. В противном случае, документы считаются оформленными ненадлежащим образом и не принимаются к оплате.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к Договору.

Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Требования, предъявляемые к товару

Товар, поставляемый в рамках Договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (Приложение№1). При поставке Товара Поставщик обязан предоставить декларации о соответствии или сертификата соответствия на артикул Товара заверенные печатью Поставщика.

Товар должен быть поставлен новым, не бывшим в употреблении, в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные Договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Товар, не соответствующий требованиям Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 3 (рабочих) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены Договором.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Договоре.

При исполнении Договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара.

5.1. На дату перехода права собственности от Поставщика к Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом претензий третьих лиц, на законных основаниях свободно обращаться на территории Российской Федерации.

5.2. Акты приема-передачи подписываются Сторонами по факту приемки Товара, после предварительного осмотра в день его поставки при наличии следующих документов: оригинала технического паспорта средства; сервисной книжки (при наличии); инструкции по эксплуатации (при наличии).

5.3. При обнаружении недопоставки Товара Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт, в связи с чем Поставщик обязуется направить для этого своего представителя.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недопоставки.

5.4. При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия Товара условиям о комплектности Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков или некомплектности Товара.

Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя в адрес Заказчика для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае споров о качестве поставленного Товара проводится экспертиза за счет Поставщика.

5.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

При исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев. Начало течения гарантийного срока – дата подписания товарных накладных. В случае установления более длительного срока гарантии производителя, гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается не менее срока гарантии производителя. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (Приложение №1). Соответствующие гарантии Стороны согласовали расценивать в качестве заверений об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 ГК РФ.

Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

Исполнение обязательств по поставке Товара фиксируется актом приёма-передачи, товарной накладной или УПД. Датой поставки считается дата фактической приемки Товара Заказчиком по адресу, указанному в п.1.4 Договора.

Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика. Заказчик обязан проверить внешнее наличие признаков ненадлежащей поставки в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Товара и подписать со своей стороны акт приёма-передачи, товарную накладную или УПД, либо направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от подписания. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего полномочного представителя при приемке Заказчиком Товара и несет все риски, связанные с отсутствием соответствующего представителя. При отсутствии полномочного представителя Поставщика Поставщик признает в качестве соглашения о фактических обстоятельствах дела все замечания Заказчика к количеству и сохранности Товара.

Датой перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения на Товар является дата подписания Сторонами акта приёма-передачи, товарной накладной или УПД.

В течение 96 (Девяноста шести) часов с момента направления Заказчиком Поставщику (в том числе в форме электронного документа) любого подписанного Заказчиком акта или иного документа с замечаниями, а равно письма об отказе от подписания таковых, Поставщик обязан подписать его со своей стороны и возвратить Заказчику или направить Заказчику мотивированные возражения. Неполучение, несвоевременное или неполное получение Заказчиком таких возражений по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех разумных мер исключает право Поставщика ссылаться на наличие возражений и являются подтверждением достижения Сторонами Договора соглашения о фактических обстоятельствах дела, так как они указаны Заказчиком.

В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора Поставщик должен устранить недостатки за свой счет в указанные Заказчиком сроки, а если срок не указан, то в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его получения.

В случае обоснованного отказа Заказчика от переданного Поставщиком Товара Заказчик обязан обеспечивать сохранность (ответственное хранение) этого Товара, а Поставщик обязуется вывезти Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней. За каждый день хранения непринятого Товара, а равно нахождения такого Товара у Заказчика после истечения пятидневного срока хранения, Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком 1 (Одного) % от стоимости Товара в качестве согласованных Сторонами обоснованных расходов Заказчика, при этом Заказчик вправе удерживать Товар в качестве обеспечения возмещения расходов на его хранение до полной оплаты таких расходов.

Права и обязанности Заказчика

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным Договором.

Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям Договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком документов и материалов.

Заказчик обязан:

Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по Договору.

Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями Договора.

Права и обязанности Поставщика

Поставщик вправе:

Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи, товарной накладной или УПД после поставки товара на основании представленных Поставщиком документов и материалов.

Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 Договора.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику документы и материалы, предусмотренные Договором.

Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Ответственность Сторон

Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором - а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором – на срок более 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день соответствующей просрочки исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

• Ответственность Поставщика:
• За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в том числе сроков поставки, сроков устранения недостатков и замены товара, сроков гарантийных обязательств начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10 (Десять) процентов от цены Договора;
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком и Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. При этом Поставщик дополнительно к начисленной ему неустойке (штрафу, пени) также обязуется возместить Заказчику сумму убытков, причиненных ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.
• Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
• Условия освобождения Сторон от ответственности:
• Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
• Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Договору.
• Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных Договором.
• Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

Порядок разрешения споров, претензии Сторон

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в суд по выбору истца:

- в Арбитражный суд Нижегородской области.

- в Отделение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) в городе Нижнем Новгороде в соответствии с применимыми правилами и положениями МКАС. Принятое решение является окончательным.

Срок действия, изменение и расторжение договора

Договор заключен посредством функционала электронной торговой площадки. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

• поставки товаров ненадлежащего качества или ассортимента с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок, в соответствии с п. 7.5 Договора;
• поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
• неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров или части товаров, указанных в договоре, сроков устранения недостатков и замены товара, а также невыполнения согласованного сторонами полного объема сопутствующих работ (оказания сопутствующих услуг) в рамках Договора.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники и их аффилированные (взаимосвязанные) лица, обязуются не использовать свое должностное (служебное) положение в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными неправомерными целями.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не будут осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача или получение взятки, подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, в том числе международного, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После вручения письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующей Стороной письменного уведомления о приостановлении исполнения обязательств по Договору.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства, в том числе международного, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или в случае неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора с указанием даты его расторжения. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Прочие условия Договора

Для контроля исполнения Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени.

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или электронной почтой по электронным адресам из раздела 15 Договора, с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или Договором.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Спецификация.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору на поставку товара

№ ______ от «__» _____________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бензинового инструмента и расходных материалов для покоса растительности

Наименование объекта закупки: поставка бензинового инструмента и расходных материалов для покоса растительности (далее – «Товар»).

Место поставки Товара: - г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева д. 1 (территория трамвайного депо № 1).

Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Гарантийный срок на Товар: не менее 12 месяцев, если иное не предусмотрено производителем, с даты подписания товарных накладных или УПД.

Требования, предъявляемые к поставляемому Товару:

5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после ремонта, не выставочным экземпляром.

5.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ и других), установленных для данного типа (вида) товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.

5.3. В случаях, предусмотренных требованиями документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ и других), товар, подлежащий обязательной маркировке, должен быть маркирован соответствующим образом.

5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.

5.5. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

6. Наименование товара и его характеристики [2] :

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору на поставку товара

№ ______ от «__» _____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ [3]

на поставку бензинового инструмента и расходных материалов для покоса растительности

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты от НДС, то слова "в том числе НДС___%..." заменяются на слова "НДС не облагается в соответствии с ______________" ↑

Заполняется на основании заявки Победителя ↑

Заполняется по заявке победителя закупки ↑

В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты от НДС, то слова "с НДС исключаются. ↑

В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты от НДС, то слова "в т.ч. НДС (___%)" заменяются на слова "НДС не облагается в соответствии с ______________" ↑