Тендер - Поставка бытовой химии и хозтоваров №280761510

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):г. Кемерово, ул. 40 лет Октября,4
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.09.2024 по 27.09.2024Место предоставления документации:г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4Порядок предоставления документации:в соответствии с положением о закупкахОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_№

ДОГОВОР №

на поставку товара

г. Кемерово «___» ________ 2024 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сибирский политехнический техникум» (сокращенное наименование ГПОУ «СПТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Лысенко Виктора Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________ (сокращенное наименование _________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а также на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного профессионального образовательного учреждения «Сибирский политехнический техникум» (ГПОУ СПТ), утвержденное приказом Министра образования Кузбасса № 123 от 23.01.2024 г., согласно требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с использованием электронной платформы «Портал поставщиков» города Москвы заключили настоящий договор (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить бытовую химию и хозтовары (далее – товар), по наименованию, в количестве, качестве, по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору, являющейся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых Поставщиком, составляет ________________________, НДС (20%)/НДС не облагается.

2.2. Источник финансирования: оплата производится за счёт средств учреждения – средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ или положениями настоящего Договора.

2.4. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Форма, сроки и порядок оплаты Товара:

Расчёт за принятые от Поставщика товары производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, на основании выставленных счета и/или счета – фактуры и товарной накладной или УПД, в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной либо УПД.

Вместо счета-фактуры, товарно-транспортной (товарной) накладной Поставщик вправе представить универсальный передаточный акт, включающий информацию, которая бы содержалась в счете-фактуре и товарно-транспортной (товарной) накладной по отдельности.

2.6. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Договором количество товара не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на двадцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.

2.7.Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.8. В цену договора включено: изготовление товара, материалы из которых изготавливается товар, доставка, сборка товара, а также уплата всех обязательных налогов, сборов и иных платежей, обучение сотрудников Заказчика по эксплуатации товара.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 2 рабочих дней с даты подписания договора.

Поставка товара осуществляется по адресам, согласно Заявке Заказчика:

650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4, в рабочие дни - с понедельника по пятницу, с 8 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (обед с 11 час. 00 мин до 11 час. 30 мин.).

3.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком акта приема-передачи товара и товарной накладной.

Вместо счета-фактуры, товарно-транспортной (товарной) накладной Поставщик вправе представить универсальный передаточный акт, включающий информацию, которая бы содержалась в счете-фактуре и товарно-транспортной (товарной) накладной по отдельности.

3.3. Поставщик не позднее чем за 1 (один) календарный день до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке по тел. (3842) 25−50−19
Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных. Адресом электронной почты для получения сообщений является: е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара.

4.ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.

4.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 3 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

-товарную накладную;

-счет;

- счет-фактуру;

- иные документы по согласованию Сторон.

4.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

4.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней. Представители Поставщика обязаны присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 4.1 Договора), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

4.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 4.4.1 Договора) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющееся его неотъемлемой частью.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента, комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) с фактическим наименованием, ассортиментом, комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 4.1 Договора).

4.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 4.4.7 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

4.4.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.7 Договора.

4.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласуется с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, таре и (или) упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты Поставщика является: ______________________

4.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 4.4.7. Договора) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора) в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

4.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

от 25 апреля 1966 г. № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»;

от 15 июня 1965 г. № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».

4.5. Приемка товара в целом оформляется документом о приемке, который составляется в 2-х экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания акта приема-передачи товара) Заказчиком несет Поставщик.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Качество и комплектность поставляемого товара соответствуют техническим регламентам, стандартам, санитарно – гигиеническим, экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Товар должен сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используются.

5.3. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий описанию поставляемого товара.

5.4. Некачественный товар считается не поставленным. Все расходы, связанные с заменой некачественного, недопоставленного товара несет Поставщик.

5.5. Весь поставляемый товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей в упаковку, исключающую повреждение товара при транспортировке, а также в течение гарантийного срока хранения. Упаковка должна выдержать без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную нагрузку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

5.6. Поставщик несет ответственность за любую порчу товара в результате некачественной или ненадлежащей упаковки.

5.7. Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный товар в течении 3 (трех) календарных дней со дня получения требования Заказчика о замене в письменной или электронной форме. Расходы по возврату товара, замене и доукомплектованию производятся за счет Поставщика.

5.8. Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный товар в течении 3 (трех) календарных дней со дня получения требования Заказчика о замене в письменной или электронной форме. Расходы по возврату товара, замене и доукомплектованию производятся за счет Поставщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить товар в количестве и качестве, в сроки, в соответствии с условиями настоящего Договора, Спецификации к нему.

6.1.2. Передать товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре или под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

6.1.3. Передать Заказчику товар, который упакован в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.4. Уведомить Заказчика об отгрузке товара, не позднее, чем за 1 (один) календарный день до момента поставки товара путем использования электронных или факсимильных средств связи.

6.1.5. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также предоставить все документы, относящиеся к товару

6.1.6. Принять от Заказчика товар, поставленный с нарушениями условий настоящего Договора, и за свой счет заменить его на качественный товар в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня получения требования Заказчика о замене в письменной или электронной форме.

6.1.7. Оплатить Заказчику неустойку (пени и/или штрафы) на условиях настоящего Договора.

6.1.8. Выполнить иные обязанности, предусмотренные Договором.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. Требовать своевременной приемки и оплаты на условиях, предусмотренных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

6.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки на склад Заказчика.

6.3.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

6.3.3. Провести экспертизу поставленного Поставщиком товара в части его соответствия условиям Договора.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Осуществлять контроль качества поставляемого товара на соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации, иным нормативным актам и условиям Договора.

6.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.4.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

6.4.4. Требовать от Поставщика своевременной замены некачественного товара.

6.4.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

6.4.6. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого товара в соответствии с п.2.6 Договора.

6.4.7. Досрочно принять и оплатить товар.

6.4.8. Произвести оплату по настоящему Договору только после предоставления Поставщиком документов об уплате пени и/или штрафов в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 настоящего Договора.

6.4.9. Предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в случае расторжения настоящего Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком и приобрести товар у иного Поставщика по основаниям, предусмотренным статьей 524 ГК РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Если Заказчик понес убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

7.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему Договору.

7.9. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего Договора.

7.10. В случае нарушения принятых по настоящему Договору обязательств, а также во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение возникает из обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств), которые стороны не могли предвидеть до заключения настоящего Договора, таких как пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, военные действия, блокада, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго и постановления органов государственной власти, создающих невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора, стороны уведомляют друг друга в двухдневный срок с момента их возникновения.

8.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.1 Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4. Если наступившие обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8.5. При отсутствии или просрочке уведомления сторона Договора, его получившая, вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий, исков к другой стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 28.12.2024 г. Финансовые обязательства Заказчика по Договору до полного исполнения.

Истечение срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика при их установлении Заказчиком и действуют до истечения гарантийного срока, установленного Договором.

9.2. Начало обязательств Заказчика, по финансированию надлежаще исполненных Подрядчиком обязательств по Договору наступает не ранее подписания Сторонами УПД.

9.3. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, условиями настоящего Договора.

9.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным статьей 523 Гражданского кодекса РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае однократного нарушения п. 3.1 Договора, направив Поставщику решение об одностороннем отказе от исполнения Договора с использованием электронной платформы «Портал поставщиков» города Москвы.

9.7. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются (ч. 2 ст.453 Гражданского кодекса РФ).

9.8. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения Договора (ч. 4 ст.453 Гражданского кодекса Российской Федерации).

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, предают на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

Стороны договорились не применять к отношениям, вытекающим из настоящего Договора, положения статьи 317.1 ГК РФ.

11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение десяти дней письменно в форме информационного письма/уведомления известить об этом другую Сторону, при этом в информационном письме/уведомлении необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.

11.4. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа Договора с использованием электронной платформы «Портал поставщиков» города Москвы.

11.5. Направление заявок, уведомлений, писем, претензий стороны могут осуществлять посредством факсимильной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору с подписью уполномоченного лица и печатью Стороны.

11.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1 к Договору)

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1к Договору № от «___» _______ 2024 г. Спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИТОГО: в том числе НДС 20%/ без НДС : Всего: - Посмотреть таблицу с данными