Тендер - Поставка чистящих средств для уборки помещений СПб ГБУЗ «ДГП №73» в 2024 году №280319173

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_чистящие[1].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 Просмотр сведений о закупке «Поставка чистящих средств для уборки помещений СПб ГБУЗ «ДГП №73» в 2024 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5179

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка чистящих средств для уборки помещений СПб ГБУЗ «ДГП №73» в 2024 году

Описание объекта закупки: Поставка чистящих средств для уборки помещений СПб ГБУЗ «ДГП №73» в 2024 году

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.57

Дата размещения закупки: 20.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:41

Срок завершения подачи оферт: 23.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: - СПб ГБУЗ «ДГП № 73»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30;

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условием Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условием Контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №73"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. КАРАВАЕВСКАЯ, Д.30

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, КАРАВАЕВСКАЯ, 30

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0375

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Ермоленко

Имя Виталий

Отчество Владимирович

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ

КОНТРАКТА №

г. Санкт-Петербург «___» _________ 2024 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 73» в лице главного врача Масленцевой Ларисы Юрьевны действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________ действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п.4 ст. 93 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку чистящих средств для уборки помещений СПб ГБУЗ «ДГП №73» в 2024 году (далее – Товар), в соответствии спецификацией (приложения № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), определяющими объем, содержание товара и другие предъявляемые к нему требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость товара сроки его поставки и другие требования.

1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства (с поднятием на этаж, в помещение, указанное Заказчиком) по адресу:

- СПб ГБУЗ «ДГП № 73»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30;

1.4. Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______ рублей 00 копеек (тринадцать тысяч триста рублей), включая НДС________ руб. ____ коп. /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации на основании _________ (Приложение №1 к Контракту).

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.

2.3. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства: Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям. КВР 244, КОСГУ 346.

2.4. Оплата Товара, определенных в Заявке, производится Заказчиком на основании акта приема-передачи товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Поставщиком товарных накладных, счета-фактуры, акта приема-передачи товара. Указанные документы предоставляются при поставке Товара.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в Контракте.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

2.8. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок, сроки и условия приемки Товара

3.1. Товар поставляется Поставщиком в соответствии с условиями Контракта. Объем поставляемого товара и срок поставки определяется Заявкой Заказчика.

Объем поставляемого по Заявкам товара учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальное значение цены Контракта.

По результатам поставки товара Поставщик представляет Заказчику акт приема-передачи товара с указанием наименования, количества.

3.2. Поставка товара по Заявке осуществляется по адресу (по согласованию с Заказчиком):

- СПб ГБУЗ «ДГП № 73»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 30;

3.3. Срок поставки Товара – по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.4. В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

1) товарную накладную (далее - документ о приемке);

2) счет на оплату оказанных услуг;

3) счет-фактура (при необходимости).

3.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в настоящем разделе Контракта Заказчик осуществляет приемку поставленного товара на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

3.6. Для проверки условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, заключение может содержать предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов оказанных Услуг, если выявленное несоответствие не препятствует приемке оказанных Услуг и устранено Поставщиком.

3.7. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Заказчику документов, указанных в п. 3.3 Контракта Заказчик на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.3 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной
в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке. Одновременно Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н, который формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставленный товар и подписывается экспертной (приемочной) комиссией Заказчика и Поставщика. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) может быть передан для подписания Поставщику посредством электронной почты, факсимильной связи, курьерской доставки и иными доступными способами по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 15 Контракта.

Оформление и обмен документами о приемке оказанных услуг может осуществляться по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (название системы) с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщиком собственноручно.

Оформление документов о приемке поставленного товара осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

Срок подписания Поставщика Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) не должен превышать 2 (два) рабочих дня с момента поступления документа на подпись;

Отказ Поставщика от подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) не может служить препятствием приемки товара по настоящему Контракту и оформлению ее результатов.

б) формирует и передает Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа.

3.7.1. Заказчик имеет право частично принять поставленные товары с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых в документе о приемке.

3.8. В случае получения в соответствии с пунктом 3.6 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приёмке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.9. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

4.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом, с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков 3 рабочих дня.

4.2.2. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставок товара и проверять его на соответствие требованиям настоящего Контракта. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2.3. Осуществить приемку поставленного товара, произвести необходимые действия по внутренней и внешней экспертизе в случаях, установленных законодательством.

4.2.4. Оплатить Поставщику поставленный товар, предусмотренный спецификацией товара (Приложение № 1 настоящего Контракта), в размере, установленном Контрактом.

4.2.5. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной приемки товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

4.3.4. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

4.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

4.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

4.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.3. Своими силами и средствами осуществить поставку товара, указанного в спецификации товара (Приложение № 1 настоящего Контракта), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

4.4.4. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

4.4.5. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.4.6. По требованию Заказчика предоставлять сводные документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

4.4.7. Устранять выявленные дефекты товара при эксплуатации в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на такой же товар надлежащего качества.

4.4.8. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

4.4.9. Приостановить поставку товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

4.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

4.4.11. Нести риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.

4.4.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.5. Стороны обязуются:

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

• платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
• платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
• не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

5. Гарантия, качество поставляемого товара

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара.

5.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество Товара.

5.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

5.4. Остаточный срок годности на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев.

5.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара без письменного согласия Поставщика.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по контракту, обязана в полном объеме возместить убытки, возникшие по ее вине.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.4. Заказчик получает право требования уплаты штрафа в следующих случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара более, чем на 5 дней либо в случае неоднократного, то есть более двух раз, нарушения сроков поставки товара;

- в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- если по результатам экспертизы поставленного товара, отдельного этапа поставки товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушение качества поставленного товара.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Уплата пени и штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

6.11. Срок уплаты неустойки (штрафа, пени) не может превышать 10 дней с момента получения претензии Стороной.

6.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.13. Расчеты между Сторонами за поставленный товар производятся на основании актов о приемке товара, за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки, в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных
и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие
на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы
и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, Стороны первоначально должны разрешать путем переговоров между ними.

8.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок ответа на письменную претензию, направленную Стороной, - 5 (пять) календарных дней со дня ее получения другой Стороной.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров либо в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербург и Ленинградской области, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта.

Срок исполнения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует
по «31» декабря 2024 г. (включительно), а в части ответственности Сторон, предусмотренной разделом 6 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.

9.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

9.5. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке
в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 ФЗ № 44.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Прочие положения

10.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

10.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту,
направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в Контракте, либо с использованием электронной почты
на электронные адреса, указанные в Контракте, либо с использованием факсимильной связи.

10.4. При исполнении Контракта не допускается:

- перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

10.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

10.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта, в том числе за ведение претензионной работы (ФИО, контакты):

1) Начальник АХО Логинова Н.В.; тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

11. Перечень приложений

Неотъемлемой частью Контракта является следующее:

Приложение № 1 – Спецификация;

16. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными