Тендер - Поставка 3D принтера и пластика для печати для класса БПЛА. №282727986

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.10.2024 по 05.11.2024Место предоставления документации:ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОН https://torgi.etp-region.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:28.10.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):05.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с документациейДата подведения итогов:05.11.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией НМЦ_договора

приложение к закупочной документации

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснования начальной (максимальной) цены договора на поставку 3D принтера и пластика для печати для класса БПЛА в целях осуществления закупки, для обеспечения нужд ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания».

- Посмотреть таблицу с данными

Коэффициент вариации цен не превышает 33%, следовательно, совокупность значений, используемых в расчете, при определении

НМЦД считается однородными.

Итоговые результаты в таблице округлены с точностью до сотых аналогично примеру определения и обоснования НМЦД методом сопоставимых рыночных цен, приведенному в приложении №3 к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. N 567.

Проект_договора

Проект договора № _____

г. Екатеринбург «___» _______ 2024 г.

Государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее - Стороны), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «РЦПВ», на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме от «___» _______________ 2024 г., № _________________, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку 3D принтера и пластика для печати для класса БПЛА (далее – Товар) Заказчику на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату.

1.2. Ассортимент, количество, цена и порядок поставки Товара определяется в Спецификации (Приложении № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Соответствие характеристикам поставляемого товара определяется Техническим заданием (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет_____________________________ рублей _________ копеек. В том числе НДС / без НДС.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Цена Договора включает стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором объема товаров и иных условий исполнения Договора.

2.3. Поставленный Товар оплачивается за счет средств бюджета Свердловской области.

2.4. Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик осуществляет по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки товара и подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний на основании счета, счета-фактуры Поставщика.

2.4.2. Основанием для осуществления платежа являются: подписанный Сторонами акт сдачи-приемки Товара, товарные накладные, счет, счет-фактура (в случае с переходом на упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст.346.11; п. 2, ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ, счёт-фактура не представляется).

2.5. Авансирование по настоящему Договору не предусматривается.

2.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (пени), исчисленной по основаниям и порядке, указанным в разделе 6 настоящего Договора.

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА

• Поставляемый товар должен сопровождаться:

- актом сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной;

- счетом (счет-фактурой).

Все документы предоставляются на русском языке.

• Приемка Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Приемка Товара по количеству и на предмет визуальных повреждений упаковки осуществляется в момент передачи Товара Заказчику.

Внутри тарная приемка Товара (соответствие Товара комплектности, ассортименту) и приемка Товара по качеству Товара (за исключением скрытых недостатков) производится в месте поставки в течение 5 (пяти) календарных дней с даты приемки Товара Заказчиком

• Переход к Заказчику права собственности на товар и всех связанных с ним рисков происходит с момента подписания акта приёма передачи.
• Датой поставки считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной и Акта приема-передачи товара.
• В случае наличия претензий со стороны Заказчика к качеству поставляемого товара, его внешнему виду, комплектности, отсутствии документации, предусмотренной Договором, Поставщик обязан произвести идентичную замену или допоставку за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом сроки оплат, предусмотренные в Договоре, передвигаются на количество дней, необходимых для производства замены или допоставки.
• В случае обнаружения недостатков/несоответствия Товара условиям настоящего договора по количеству и качеству, Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для составления двустороннего акта с указанием даты, места и времени его составления. В случае отказа Поставщика либо неявки представителя Поставщика к назначенному времени Заказчик составляет указанный Акт в одностороннем порядке, который будет являться надлежащим доказательством обнаружения недостатков или несоответствия Товара условиям договора. На основании указанного Акта Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику о несоответствии Товара, предъявляемым к качеству и условиям настоящего договора.

В этом случае, а также при выявлении после начала эксплуатации товара его несоответствие требованиям Договора и/или дефектов его отдельных частей Заказчик вправе потребовать от Поставщика по своему выбору:

- безвозмездного устранения в разумный срок недостатков товара или доукомплектования товара;

- замены товара, не соответствующего условиям Договора, на товар надлежащего качества.

• Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и/или некомплектного товара на все время до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены, а если товар оплачен, то потребовать возврата уплаченных сумм.
• В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков товара, Заказчик уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней о выявленных недостатках; при этом скрытыми недостатками товара признаются любые недостатки, которые не могли быть обнаружены уполномоченным представителем Заказчика при обычном осмотре поставленного товара.
• Поставщик по получении от Заказчика извещения, об обнаружении скрытых недостатков поставленного товара обязан без промедления сообщить о готовности направить своего представителя для составления акта о выявленных недостатках.
• В случае, если Поставщик не заявит о готовности направить своего представителя для составления акта о выявленных недостатках либо срок прибытия представителя Поставщика для составления указанного акта является неприемлемым для Заказчика, Заказчик вправе самостоятельно составить акт о выявленных недостатках.

3.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации в случае, если экспертиза проводится Заказчиком своими силами, то членами комиссии и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

3.12. В случае установления по результатам экспертизы факта нарушения требований Договора, Поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставляемый товар должен быть готовым к эксплуатации и не являться выставочным образцом. Товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации.

4.2. Товар должен быть новым товаром, выпущенным не ранее 2024 года (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, не имеет недостатков качества материалов и сборки. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый ему Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны быть представлены копии соответствующих сертификатов.

4.4. Поставщик обязуется осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией.

4.5. Исполнение гарантийных обязательств может осуществляться как по месту нахождения Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случае, когда гарантийные обязательства осуществляются по месту нахождения Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания осуществляются самостоятельно и за счет Поставщика.

4.6. Срок годности товара не менее 12 месяцев, но не менее гарантийного срока, установленного производителем.

4.7. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (накладной, акта выполненных работ, оказанных услуг и т.п.).

5. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1 Приемку поставленного товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика (Получателя).

В случае, если для приемки поставленного товара Заказчиком (Получателем) создана приемочная комиссия, Заказчик (Получатель) обязан включить в состав приемочной комиссии материально-ответственное лицо.

5.2. Заказчик (Получатель) вправе при приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) (по согласованию с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

5.3. Приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требовании законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется с учетом ограничений, установленных частью первой настоящего пункта договора.

5.4. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляет должностное лицо Заказчика (Получателя), наделенное соответствующими полномочиями.

5.5. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

5. 6. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара, может быть, в любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

5.7. Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в документ о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг).

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком (Получателем) в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг).

5.8. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по договору.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Осуществить прием Товара в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.2. Обеспечить оплату поставленных Товаров.

6.1.3. Провести экспертизу товара предусмотренных Договором в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза товара, предусмотренных Договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.

6.2.2. Осуществлять проверку любой информации, предоставляемой Поставщиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.2.3. Отказаться от приема Товара в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.4. Требовать выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору в полном объеме.

6.2.5. Привлекать независимые экспертные организации, экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. Поставщик обязан:

6.3.1. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки Товара Заказчику в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

6.3.2. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также – с соблюдением установленного Договором порядка поставки.

6.3.3. Осуществить доставку Товара собственными силами и за свой счет.

6.3.4. Выполнить погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой Товара в пункт поставки собственными силами и за свой счет.

6.3.5. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

6.3.6. Направить уполномоченного представителя для участия в приемке Товара.

6.3.7. Устранять выявленные Заказчиком недостатки в порядке и сроки, установленные Договором.

6.3.8. Надлежащим образом выполнять гарантийные обязательства, принятые по Договору.

6.3.9. Нести расходы, связанные с проведением экспертизы товара на предмет соответствия товара условиям настоящего Договора, в т. ч. – соответствия качества поставляемого Товара.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.4.2. Запрашивать у Заказчика необходимую информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

7.2. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с пунктами 7.3 – 7.18 настоящего раздела, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.13 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

7.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКЗАЧИКА. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену договора.

7.8. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены договора (этапа).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 5000 рублей.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.14. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по договору.

7.15. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.16. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим договором.

7.17. Сторона, допустившая нарушение обязательств по договору, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.18. В случае если договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

8.1. Обеспечение не предусмотрено.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в 5-дневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

9.3. Сроки исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлеваются на время действия форс-мажорных обстоятельств, но не более чем 3 месяца.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающие ее от ответственности по настоящему Договору.

9.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут продолжаться более чем 3 месяца, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение. Если указанное Соглашение не будет заключено Сторонами, Стороны вправе по согласованию расторгнуть настоящий Договор.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2024 года. В случае, если к моменту окончания срока действия Договора, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Договора не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Договору. В этом случае Договор признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору

10.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

10.3. Допускается изменение условий Договора по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Положением.

10.4. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, они разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Претензию необходимо рассмотреть и дать по ней письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту по почте, с курьером или с использованием средств факсимильной связи.

10.5. В случае невозможности разрешения Сторонами спора путем проведения переговоров и в претензионном порядке, он рассматривается Арбитражным судом Свердловской области.

10.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Положением, Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:

- если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

- если во время исполнения Договора станет очевидным, что он не будет выполнен надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков и при невыполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

- если отступления от условий Договора или иные недостатки поставленного товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Поставщиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

- если при нарушении Поставщиком конечного срока поставки товара, указанного в Договоре, выполнение Поставщиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ), в иных случаях, установленных гражданским законодательством.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и поставляемые товары не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемым товарам или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.11. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик, возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчику за фактически исполненные обязательства по Договору.

10.12. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в судебном порядке только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты, получения предложения о расторжении Договора.

10.13. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке в следующих случаях:

10.13.1. При существенном нарушении условий Договора Поставщиком.

10.13.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

10.13.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.13.4. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о Договорной системе.

10.13.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: почтовый адрес, указанный в разделе 15 Договора.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

11.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.

11.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения настоящего Договора. Под конфиденциальной информацией следует понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме.

12.2. В течение 5 (пяти) лет с даты вступления в силу настоящего Договора стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего Договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету Договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй стороны договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Условия настоящего Договора о сроках поставки Товара, соответствии Товара требованиям Спецификации (Приложение № 1), иным требованиям Договора, обязательным требованиям, устанавливаемым действующим законодательством Российской Федерации к Товарам данного рода, являются существенными для Заказчика.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они прямо разрешены действующим законодательством Российской Федерации, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами.

13.3. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

13.4. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

13.5. В случае начала реорганизации Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о реорганизации.

13.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своего наименования, руководителя, юридического адреса или места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) или адресов электронной почты в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения.

13.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.8. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью, электронной почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

13.9. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, переданные по факсу либо по электронной почте с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до обмена оригиналами документов. Обмен оригиналами документов должен быть произведен в течение 3 дней с момента обмена факсимильными копиями, электронными сканами документов.

13.10. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1).

- Техническое задание (Приложение №2)

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору от « » 2024 г. № ___

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_запрос_котировок

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ГАУ СО «РЦПВ»

_______________ В.Ю. Югов

«____» ___________2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 3D принтера и пластика для печати для класса БПЛА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

(форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной

от «____» ___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить ____________ в полном соответствии с условиями проекта Договора, указанном в Вашем в запросе котировок в электронной форме от «____» ___________20___ г. №_____________ (указаны на официальном сайте).

1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.

2. В цену включаются общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемая Заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

3.______________________________________________________________________:

(наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица)

3.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется осуществить поставку _________.

3.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

4. Настоящая котировочная заявка составлена на ___листах, имеет ___Приложения.

5. Перечень приложений:

Руководитель организации ___________________ И.О. Фамилия

(должность) Подписывается ЭЦП

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

АНКЕТА ПОСТАВЩИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку 3D принтера и пластика для печати для класса БПЛА

Поставка 3D принтера и пластика для печати для класса БПЛА

Наименование, объем и характеристики поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

3. Место поставки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 19, 5 этаж.

4. Срок поставки: до 16.12.2024 г. с момента заключения договора.

5. Требования к безопасности, качеству, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к упаковке поставляемого товара:

5.1. Безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении);

5.3. Каждая единица транспортной и потребительской тары (упаковки) должна содержать необходимую маркировку.

5.4. Качество и безопасность поставляемой продукции должно подтверждаться документами: сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров:

6.1. В случае, если при передаче или до начала использования товара выявиться его ненадлежащее качество, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара или его замены в срок, установленный Заказчиком.

6.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

7. Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:

7.1. Поставщик осуществляет поставку товара к месту складирования товара своими силами и транспортом Поставщика.

7.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара Заказчику и принятия его путем подписания товарно-транспортной накладной или УПД.

7.3. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в счете-фактуре и других сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.

7.4. По факту поставки товара Поставщик и Заказчик подписывают товарно-транспортные накладные или УПД.

7.5. Иные показатели (условия), связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, установлены в проекте договора, заключаемого по результатам проведения настоящего запроса котировок в электронной форме.