Тендер - Поставка дерматологических средств индивидуальной защиты очищающего типа №283276801

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

1._Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Дополнительные требования в отношении функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара включены на основании п.5, п.6 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и обусловлены потребностями заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, являющихся значимыми в целях оказания квалифицированной медицинской помощи, необходимостью обеспечения получения достоверного результата при оптимальных условиях.

1. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке в части указания характеристик товара.

Заявка должна содержать:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки: (наименование товара, характеристики товара), и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

2.Предложение участника закупки о цене контракта.

2._Обоснование_нмцк_(1)

II. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих и ценовых предложений поставщиков:

- Посмотреть таблицу с данными

*Руководствуясь ч. 2 ст. 72, ч. 3 ст. 219 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принимая во внимание лимиты денежных средств, начальная (максимальная) цена контракта сформирована по минимальной цене, предложенной потенциальными поставщиками.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, в настоящей закупке не установлен.

3._Требования_к_содержанию_и_составу_заявки

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном запросе котировок в части указания характеристик товара:

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" – "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

2. Заявка на участие в закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки: (наименование товара, характеристики товара), соответствующие значениям, установленным описанием объекта закупки, и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

3.Предложение участника закупки о цене контракта.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 02.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000564

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Сыктывкар, Сыктывкар, ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 1.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 55000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель платежа: Министерство финансов Республики Коми (ГУ РК "ККД", л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31) ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Наименование банка: Отделение-НБ Республика Коми Банка России//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ЕКС (банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета), поле15:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Казначейский счет, поле 17:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькод бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение-НБ Республика Коми Банка России//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 2. Обоснование нмцк (1)

Проект контракта

1 4. Проект контракта.

Описание объекта закупки

1 1. Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 3. Требования к содержанию и составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 4._Проект_контракта.

IV. Проект контракта

Контракт № ________

Поставка дерматологических средств индивидуальной защиты очищающего типа для нужд ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" в 2024 году (ЭЗК-255/24)

Идентификационный код закупки:

г. Сыктывкар «___» ___________ 2024 года

Государственное учреждение Республики Коми «Клинический кардиологический диспансер», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________ , действующего на основании _________ , с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми заключили настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить дерматологические средства индивидуальной защиты очищающего типа для нужд ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" в 2024 году (ЭЗК-255/24) (далее по тексту - Товар)согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта.

1.2. Настоящий Контракт заключен на основании ________________________________________.

1.3. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Контракта, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной стандартизации должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат(в случае, если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации).

1.4. Товар должен соответствовать ГОСТу и стандартам на средства индивидуальной защиты.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Поставщика

Поставщик вправе:

Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке Товара по Контракту либо подготовки мотивированного отказа от его подписания.

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами документом о приемке Товара по Контракту.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в установленные настоящим Контрактом сроки.

Предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством.

Обеспечить контроль качества поставляемого Товара в соответствии со сроками годности.

За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

Направить заказчику документ о приемке в электронной форме подписанный электронной подписью посредством ЕИС в соответствии с положениями раздела «Порядок поставки и приемки Товара» Контракта.

Права и обязанности заказчика:

Заказчик вправе:

Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Контракта.

Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

В случае поставки Поставщиком Товара, не предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от его оплаты.

Требовать от Поставщика предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке поставленного Товара по настоящему Контракту.

Заказчик обязан:

Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара или приемки исполненных обязательств.

2.2.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом, поставленный Товар в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.2.3. Проводить экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций.

2.2.2.4. Получив от Поставщика документ о приемке, подписать его электронной подписью и отправить Поставщику.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Доставка Товара Заказчику производится путем отгрузки авиа, железнодорожным, автомобильным транспортом за счет Поставщика.

Место доставки Товара: ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 1.

3.3. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата подписания документа о приемке товара: расписка о получении Товара в накладной.

3.4. Срок поставки товара: одной партией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8:30 до 15:00 часов, за исключением перерыва с 12:30 до 13:00 часов (время московское).

3.5. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент его приемки. В случае предложения Поставщика снизить цену на товар с меньшим сроком годности при наличии потребности у Заказчика в Товаре с меньшим сроком годности Поставщик вправе поставить Товар с меньшим сроком годности. Согласие на меньший срок годности отражается в заявке Заказчика.

3.6. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Наличие инструкции для применения на русском языке.

3.7. При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого Товара осуществляются за счет Поставщика.

3.8. Приемка поставляемого товара производится в соответствии с:

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года №П-7;

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года №П-6.

Требования к маркировке и документации: маркировка товара должна иметь печать на тубе на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 и должна содержать:

-наименование средства;

-наименование изготовителя и его фактическое местонахождения;

-срок годности;

-код партии парфюмерно-косметической продукции;

-сведениях о способах применения;

-состав в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов с использованием латинской графической основы;

-единый знак обращения продукции на рынке;

-обозначение технического регламента таможенного союза;

-объем;

Документация:

-сертификат соответствия ТР ТС 019/2011;

-паспорт безопасности вещества.

3.9. Экспертиза поставленного Товара производится в порядке, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке Товара по Контракту, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

3.11. Стороны Контракта осуществляют направление друг другу документов о приемке в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).

3.12. Документы о приемке, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

3.13. Документы о приемке, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО КОНТРАКТУ

Цена Контракта составляет _______________ рублей (сумма прописью ______________).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

Цена Контракта включает стоимость товара, расходы на упаковку, доставку, обеспечение соответствующих условий доставки и хранения до момента передачи товара Заказчику, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

При заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. Источник финансирования:

- средства бюджетного учреждения, поступившие из фонда обязательного медицинского страхования (КВР 244).

4.5. Срок и условия оплаты поставляемых товаров по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в течение 7 (семи) рабочих дней после получения выставленного Поставщиком счета – фактуры (счета), на основании подписанного Сторонами документа о приемке Товара.

4.6. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Контракту, Заказчик перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом пени за нарушения сроков исполнения обязательств.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% цены Контракта.

5.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

5.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.5. В ходе исполнения Контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

5.7. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.8. Установлено условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

5.9. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

5.10. Обязательства поставщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается: поставка товара надлежащего качества в количестве и в сроки, предусмотренные Контрактом.

5.11.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта(в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта независимой гарантии), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.4.2. Контракта.

5.12. Поставщик, являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

6.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) Контрактом в соответствии с пунктом 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет:

а) 1000 рублей.

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.2.4. Неустойка (штрафы, пени) взыскиваются путем выставления счета Заказчиком Поставщику, либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет:

а) 1000 рублей.

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. Все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Республики Коми.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, включая принятие органами власти актов, повлекших невозможность исполнения либо ненадлежащее исполнение настоящего Контракта.
• При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Контракта продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5-и дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.
• Если указанные в п. 7.1., 7.2. Контракта обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Контракт может быть расторгнут. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения причиненного ущерба.
• Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Контракт действует со дня подписания его Сторонами и до 31 декабря 2024 года включительно, а в части оплаты – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Изменение положений настоящего Контракта возможно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и только по соглашению Сторон. Все изменения оформляются с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительные соглашения вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

В настоящий Контракт могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.

При изменении адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации, Поставщик в десятидневный срок должен письменно известить об этом Заказчика.

Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов.

Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, Стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан электронными цифровыми подписями Сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Контракту № __________ от «_____»______________ 20___ года

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан электронными цифровыми подписями Сторон