Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для мытья посуды №279017290

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):в соответствии с контрактом
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.08.2024 по 04.09.2024Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- Извещение_запрос_котировок_в_электронной_форме_СМСП_2022 УТВЕРЖДАЮ

PAGE \* MERGEFORMAT28

УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

_________________/Е.И. Домрачев/

Подпись, печать

«___» ___________________2024_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства и самозанятые

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Техническое задание (описание объекта закупки)

Поставка дезинфицирующих средств для мытья посуды.

- Посмотреть таблицу с данными

*Участник закупки не вправе изменять функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и (или) значения или выходить за пределы их допустимых значений.

** Участник закупки обязан указать конкретные или диапазонные значения характеристик товара в соответствии с установленными правилами.

***«Конкретное значение» – участник закупки указывает одно конкретное значение или несколько конкретных значений из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное(ые) значение(ия).

«Диапазонное значение» – участник закупки указывает конкретный диапазон значений (минимальное и максимальное значение) в рамках допустимых пределов, установленных техническим заданием, без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение из установленного диапазона.

«Диапазонное значение или конкретное значение» – участник закупки указывает конкретный диапазон значений (минимальное и максимальное значение) в рамках допустимых пределов, установленных техническим заданием, без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное значение диапазона, или конкретное(ые) значение(ия) из установленного диапазона без каких-либо слов, знаков, символов, исключающих конкретное(ые) значение(ое).

Исполнитель ________________________________С.В. Рязанцева

Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ДОГОВОР № ____

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»(далее - КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Домрачева Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________(далее_______________), в лице_____________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов от «___» _______ 2024 № ______ , в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор поставки товара (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить по заданию Заказчика в установленные настоящим Договором сроки поставку дезинфицирующего средства для мытья посуды (далее-Товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение №2) к настоящему Договору.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком по адресу:

г. Киров, Ленина, д. 200 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 по 13:00) (далее – Место поставки), контактное лицо: Рязанцева С.В., тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.(233)

1.4. Срок поставки Товара Поставщиком: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

2. Цена Договора

Условия и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет _______ (____) рублей ___ коп., в том числе НДС %/или НДС не облагается на основании __ст. НК РФ.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все комплектующие, все налоги, стоимость хранения и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата Товара осуществляется в национальной валюте Российской Федерации – рублях, в безналичной форме платежными поручениями в следующем порядке:

2.5.1. Аванс не выплачивается.

2.5.2. Подписанный Поставщиком акт приема - передачи Товара (товарная накладная) в двух экземплярах передается на подпись Заказчику вместе с сопроводительной документацией, счетом и счетом-фактурой в момент поставки Товара.

2.5.3. Заказчик оплачивает Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (акта приема-передачи Товара).

2.5.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. На всех документах, перечисленных п. 2.5.2. раздела 2 настоящего Договора, должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов, количество и наименование поставленного Товара в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору.

2.7. Если количество Товара, поставляемого Заказчику, превышает количество Товара, указанного в настоящем Договоре, поставка Товара сверх количества осуществляется за счет Поставщика.

2.8. Финансирование Договора осуществляетсяза счет средств от приносящей доход деятельности заказчика на 2024 год.

2.9. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно, но не позднее 3(трех) дней с наступления события, в письменной форме сообщить об этом Заказчику до выставления счета на оплату товара, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

3.1.2. Произвести транспортировку к месту хранения и разгрузку Товара своими силами и за свой счет по адресу Заказчика: г. Киров Ленина, д. 200 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00), контактное лицо: Рязанцева Светлана Викторовна, тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(233).

3.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора.

3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

3.1.5. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара в том числе скрытые.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте поставки.

3.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

3.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

3.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет.

3.4.6. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

3.4.7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.8. Требовать от Поставщика надлежаще оформленных документов на оплату (товарной накладной, счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных настоящим Договором) в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре и законодательстве Российской Федерации.

4. Поставка и приемка Товара

Поставщик доставляет Заказчику Товар в срок, предусмотренный пунктом 1.4. Договора, в согласованное сторонами время.Доставка Товара до места производится силами и за счет средств Поставщика по адресу указанному в п.1.3. настоящего Договора.

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до осуществления поставки направляет Заказчику на номер факса или электронный адрес, указанные в Договоре, уведомление о времени и дате доставки Товара в место поставки, определенное пунктом 1.3. Договора.

Досрочная поставка Товара допускается по согласованию с Заказчиком.

4.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в акте приема-передачи Товара (товарной накладной).

4.5. При приемке Товара Заказчиком Поставщик представляет следующие документы:

а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации или акт приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика), счет или счет-фактура;

б) документы, подтверждающие гарантию качества Товара.

Информация о Товаре должна содержать сведения на русском языке: наименование Товара, наименование страны, назначение, основные свойства и характеристики.

4.6. Заказчик производит приемку поставленного Товара на его соответствие качеству, количеству и комплектности на складе Заказчика в следующие сроки:

- при иногородней поставке – в течение 20 дней, а скоропортящейся продукции - не позднее 24 часов;

- при одногородней поставке – в течение 10 дней, а скоропортящейся продукции- не позднее 24 часов.

4.7. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включает в себя контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара.

4.8. Проверка качества и комплектности продукции, поступившей в таре, производится при вскрытии тары, но не позднее указанных выше сроков, если иные сроки не предусмотрены в договоре в связи с особенностями поставляемой подукции (Товара)

4.9. Осмотр Товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в Месте доставки. Заказчик не принимает Товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора и приложениям к нему.

4.10. Проверка количества Товара производится путем подсчета товарных единиц.

4.11. Проверка качества Товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного Товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

4.12. Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае проведения экспертизы, решение о приемке Товара принимается Заказчиком по ее результатам.

4.13. Поставленный Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком акта приема – передачи или товарной накладной, оформленных на бумажном носителе.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки направляет Поставщику подписанный один экземпляр акта приема-передачи Товара (товарную накладную) предусмотренные пунктом 4.5. раздела 4 и п. 2.5.2. раздела 2 Договора, или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Мотивированный отказ направляется в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней посредством факсимильной или электронной связи на номер факса или электронный адрес, указанные в разделе 13 Договора.

4.14.Поставщик обязан заменить Товар несоответствующего качества и (или) осуществить допоставку Товара в течение срока, указанного в мотивированном отказе.

4.15.В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией

о поставке Товара, несоответствующего качества, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.15. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания акта приема-передачи Товара (товарной накладной) Стороны подписывают акт приема-передачи Товара (товарную накладную) в порядки и сроки, согласованные между собой уведомлениями

4.16. Со дня подписания акта приема-передачи Товара (товарной накладной) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4.17. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара.

4.18. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести сбор и вывоз упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки поставленного Товара.

5. Качество Товара

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, наличием сертификатов соответствия или деклараций о соответствии обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Гарантия качества Товара заключается в том, что Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не только на момент его поставки, но и в течение определенного срока его использования.

5.2. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Товара. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение всего срока годности, установленного настоящим Договором.

5.3. Поставляемый Товар не является и не будет являться предметом иных договорных обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

5.4. Исполнение обязательств по настоящему Договору не нарушает имущественные и неимущественные права Заказчика и третьих лиц.

5.5. Поставщик отвечает за недостатки товара, в том числе за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику по товарной накладной лежит на Поставщике.

5.7. Поставщик обязуется доводить до Заказчика полную и достоверную информацию о Товаре в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6. Упаковка и тара Товара

6.1. Товар поставляется в таре (упаковке) изготовителя, с маркировкой изготовителя в соответствии с установленными требованиями стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации, и должна обеспечивать сохранность Товара в процессе его хранения и транспортировки. Упаковка должна соответствовать установленным требованиям, а сопроводительные документы к товарам - требованиями законодательства РФ. Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке. Маркировка товара на упаковке должна быть на русском языке.

6.2. При выявлении несоответствия количества, комплектности и объема требований, установленных Договором, Заказчик обязан отразить данный факт в накладной и (или) составить акт и/или мотивированный отзыв от подписания акта приемки Товара и известить Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее — Правила).

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Исполнителя, предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Договора (этапа).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:1000 рублей.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:1000 рублей.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

7.12. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Договора, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за оказанные услуги, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

Обеспечение исполнения Договора

8.1 Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 10 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет7 200 (Семь тысяч двести) рублей 62 коп.

Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено путем внесения денежных средств или предоставления банковской (или независимой) гарантии.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Денежные средства, предназначенные для обеспечения исполнения Договора, вносятся участником закупки, с которым заключается Договор, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Министерство финансов Кировской области

(КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской области г. Киров

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К-счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КОД НПА 0002

При осуществлении закупки Заказчиком в качестве обеспечения заявки

и обеспечения исполнения Договора принимается банковская (или независимая) гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, установленным постановлениемв▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годах»

Срок действия банковской (или независимой) гарантии, предоставленной в

качестве обеспечения исполнения Договора, должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

В банковскую (или независимую) гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пяти) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено участником закупки, с которым заключается Договор, до заключения Договора. В случае не предоставления обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.

В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) решение Заказчика об отказе в заключении Договора;

2) подписание документов, подтверждающих исполнение Поставщиком

обязательств по Договору в полном объеме;

3) подписание соглашения о расторжении Договора по взаимному соглашению

сторон.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, не возвращаются на счет Поставщика в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, по вине Поставщика.

по банковской (или независимой) гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, лицу, выдавшему такую банковскую (или независимую) гарантию, в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, по вине Поставщика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Порядок разрешение споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Кировской области.

12. Уведомления

12.1.Любое уведомление (письмо, претензия, решение об одностороннем отказе и прочие документы) которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в письменной форме или в форме электронного документа по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

12.2.Уведомление считается доставленным и полученным, если передано нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлено другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой оно направлено.

12.3.По взаимному согласию Стороны установили, что документы будут считаться переданными надлежащим образом, в случае передачи их следующими способами:

-при направлении на бумажном носителе курьером или нарочно – по расписке получателя на копии документа, либо по штампу принимающей Стороны на такой копии о получении документа с указанием даты, времени и сведений о лице, получившем документы (Ф.И.О. и должности получателя Стороны);

- при направлении почтовым отправлением с уведомлением о вручении - по дате отметки почтового работника о вручении почтового отправления на уведомлении, а при ее отсутствии – по дате почтового штемпеля отделения связи получателя на уведомлении о вручении.

- при отправке курьерской службой – по дате отметки о вручении, сделанной работником такой службы;

- при отправке по электронной почте указанному в настоящем Договоре – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа должна быть направлена в адрес отправителя с пометкой «получено» и указанием Ф.И.О. и должности получателя Стороны либо должен быть направлен входящий номер принимающей Стороны. Автоматическое уведомление почтовой системой о получении или о неполучении электронного письма по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом подтверждения получения письма.

13. Расторжение Договора

13.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и положениями Федерального закона от

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

13.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

13.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

13.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Порядок направления решения о расторжении направляется Поставщику в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.

13.5. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчик от исполнения Договора.

13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 13.6 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

14. Срок действия Договора

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) – до полного их исполнения Сторонами.

14.2.Окончание срока исполнения Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Договора.

14.3. Договор заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьей 3.3. Федерального закона № 223-ФЗ. После заключения Договора по обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. Прочие условия

15.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

15.2. К Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1 к Договору);

- Спецификация на поставку Товара (Приложение № 2 к Договору).

15.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

15.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- Посмотреть таблицу с данными

16.Адреса места нахождения, банковские реквизиты, подписи сторон

Приложение №1

от «__»_____ 2024 года

Техническое задание

на поставку дезинфицирующего средства для мытья посуды

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №

от «__»_____ 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены договора

Метод определения начальной (максимальной) цены договора:метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Приложение № 5

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

(рекомендуемые формы)

Форма № 1

ИНФОРМАЦИЯ

об участнике запроса котировок в электронной форме

Пояснение по заполнению формы необходимо удалить при заполнении заявки

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника запроса котировок в электронной форме

в отношении предмета закупки

при поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

*номер реестровой записи указывается, если сведения о товаре содержатся в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестре евразийской промышленной продукции либо в едином реестре российской радиоэлектронной продукции

Форма № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

участника закупки требованиям, установленным

в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме

Настоящей заявкой подтверждаем, что _____________:указывается полное наименование участника запроса котировок в электронной форме с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица); Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) (для физического лица)

1)соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2)не относится к лицам, в отношении которых проводится ликвидация участника закупки – юридического лица, вынесено решение арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3)не является организацией, деятельность которой на день подачи заявки на участие в закупке приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4)отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

5) у участника закупки (для физических лиц), у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов;

7)в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях(для юридических лиц);

8)сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

9)сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

Под товаром, поставляемым при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, понимается товар, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств