Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №289401062

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):654080, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 91.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.01.2025 по 31.01.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Часть_V_Документации_-_обоснование_Н(М)ЦД - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_аукциона_в_электронной_форме ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая поликлиника»

(ГАУЗ НГКСП)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГАУЗ НГКСП

_____________/А.Н. Анастасов

ДОКУМЕНТАЦИя

ОБ аукционЕ в электронной форме

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поставка дезинфицирующих средств

Новокузнецк

2025г.

Часть I. Информационная карта (извещение) - общие сведения о Закупке (требования к участникам Закупки, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Закупке, размер обеспечения заявки на участие в закупке, размер обеспечения исполнения договора и т.п.).

Часть II. Описание предмета закупки Приложение №1к документации

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) - описание предмета Закупки с соблюдением требований части 6.1. статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том числе требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

Часть III. Образцы форм.

Форма №1 (форма к первой части заявки -обязательная) Приложение №2 к документации.

Форма №2 (форма ко второй части заявки - рекомендуемая) Приложение №3 к документации.

Форма №3 (форма ко второй части заявки – рекомендуемая) Приложение №4 к документации

Часть IV. Проект договора

ВНИМАНИЕ! Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящей документации о закупке.

Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (отдельный файл)

Настоящая документация аукциона в электронной форме, (далее по тексту также – Документация) разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Федеральный закон, Закон №223-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятым в соответствии с ними и утвержденным с учетом положений части 3 статьи 2 Закона №223-ФЗ правовым актом, регламентирующим правила закупки (Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ НГКСП) (далее по тексту также – Положение о закупке)).

Положение о закупке размещено на сайте zakupki.gov.ru. - Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок, в разделе «Планирование» - «Положения о закупке 223-ФЗ» - «Реестр положений».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае, если в требовании к значению показателя установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей («не менее» и(или) «не более» и(или) «менее» и(или) «более» и(или) «выше» и(или) «ниже» и(или) «не выше» и(или) «не ниже», «свыше», «от», «до», «минимальное значение», «максимальное значение», «как минимум», «min» , «max», участник должен указать точное значение параметра товара, при этом значения не должны сопровождаться словами «или», «не менее», «не более», «менее», «более», «выше», «ниже», «от», «до», «не выше», «не ниже», «свыше», «минимальное значение», «максимальное значение», «как минимум», «min» , «max» , «максимум», «не ранее», «должно быть», «или эквивалент».

Нарушение вышеуказанных требований является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

ЧАСТЬ III. ФОРМЫ ФОРМА №1 к документации

(Обязательная форма в составе первой части заявки)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника закупки в отношении предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

ФОРМА №2 к документации

(Рекомендуемая форма в составе второй части заявки)

Общие сведения об участнике электронного аукциона - Посмотреть таблицу с данными

*заполняется по желанию участника Закупки

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

ДОГОВОР №________

г. Новокузнецк «___» _________ 2025г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ НГКСП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Анастасова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является Поставка дезинфицирующих средств (далее – Товар), согласно спецификации (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Настоящий Договор заключается на основании результатов аукциона в электронной форме участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства № ___________ (Протокол _______________ от «__» __________ г.).
1.3. Наименование, объём, характеристики Товара указаны в Приложении №1.

ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ рублей (_____________ рублей __ копеек), с НДС/без НДС.
Источник финансирования: средства автономного учреждения.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на погрузку, разгрузку, хранение, доставку на склад Заказчика, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. обеспечить поставку Товара, соответствующего условиям настоящего договора и требованиям законодательства РФ, в объеме (по количеству), соответствующему заявкам Заказчика.
3.1.2. обеспечить сертификацию/декларирование/регистрацию Товара в соответствии с действующим законодательством.
3.1.3. качество товара должно соответствовать требованиям техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
3.1.4. поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации к товару.
3.1.5. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
3.1.6 передать Заказчику в срок, установленным разделом 4 Договора, Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, предусмотренными спецификацией к настоящему договору (Приложение №1) согласно заявкам Заказчика.
3.1.7. одновременно с передачей Товара, передать Заказчику товарно-сопроводительные документы, заполненный акт приема- передачи, счет на оплату, счет-фактуру (универсальный передаточный документ), документы о качестве товара, а если товар подлежит регистрации, то заверенные копии регистрационных удостоверений, а также документы, относящиеся к Товару в качестве комплектных (инструкцию, паспорт, гарантийный талон, сервисную книжку или иной, предусмотренный законодательством документ).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. осуществить приемку поставленного Товара надлежащего качества и проверить его по количеству и качеству в срок указанный в разделе 4 Договора.
3.2.2. оплатить Товар, надлежащего качества, согласно подписанным Заказчиком и Поставщиком документов о приемке.
3.2.3. в сроки, установленные настоящим договором, направлять Поставщику заявку (заявки) на поставку Товара. При этом, Заказчик самостоятельно определяет необходимое ему количество и наименование товара в каждой заявке. Заявка формируется на партию Товара.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется со дня заключения договора по 31.07.2025г., партиями, по заявкам Заказчика, в срок не более 3 (трех) дней со дня направления заявки Поставщику. Заявка направляется поставщику по электронной почте, указанной в заключенном договоре не менее чем за 3 дня до предполагаемой даты доставки товара.
Время поставки: По рабочим дням, с 8:00 до 16:00 часов (время местное).
Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 91.
4.2. Товар доставляется по адресу, указанному в соответствующей заявке. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании. Работы по выгрузке и складированию, включая подъем на нужный этаж, осуществляются поставщиком в месте доставки товара. Поставщик не вправе требовать заказа товара эквивалентного цене заключенного договора.
4.3. Датой доставки Товара считается дата подписания Заказчиком товаросопроводительных документов. Датой поставки Товара, от которой начинается отсчет периода оплаты поставленного Товара, считается дата проверки и приемки Товара Заказчиком по качеству и количеству и подписания акта приема-передачи Товара.
4.4. Заказчик проводит приемку товара своими силами или привлекает для приемки третьих лиц. Проверка качества товара выполняется заказчиком в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня доставки товара Поставщиком. При обнаружении несоответствия Товара по качеству, комплектности, наличии повреждений упаковки, боя, пересортицы товара и иных несоответствий по качеству, заказчик вправе приостановить приемку товара и вызвать представителя Поставщика. При неприбытии представителя Поставщика в установленный Заказчиком срок, Заказчик завершает приемку в единственном лице. Поставщик не вправе отказать в удовлетворении требований Заказчика, ссылаясь на приемку товара без его участия.
Заказчик вправе отказать в приемке товара, не соответствующего по количеству, указанному им в заявке на доставку. Оплачивается только заказанный и принятый товар.
Общий срок приемки может быть продлен при необходимости вызова представителя Поставщика или в случае неурегулированных разногласий между сторонами о качестве Товара.
4.5. Замена некачественного товара производится поставщиком за его счет и его силами в срок не более 5-ти рабочих дней со дня направления ему акта выявленных несоответствий по адресу электронной почты, указанному в договоре.
4.6. В случае выявления скрытых недостатков товара, которые невозможно было установить при приемке товара Заказчик составляет акт с перечнем замечаний. Товар, признанный не соответствующим, должен быть заменен Поставщиком в срок не более 5-ти рабочих дней. При этом Поставщик обязан произвести замену несоответствующему либо некачественному товару без дополнительной оплаты. Претензии по несоответствующему либо некачественному товару предъявляются Заказчиком в пределах установленного срока годности, срока службы, либо гарантийного срока товара.
5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
5.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар, на основании документов о приемке в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара.
5.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет поставщика, несет Поставщик.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Ответственность Поставщика:
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному Договору, в бесспорном порядке, без согласия Поставщика.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору или устранения нарушений.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия) или других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обстоятельств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет: _____________ (2,5% начальной (максимальной) цены договора).
В случае, если цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо участник закупки, с которым заключается договор, обязан до заключения Договора (на выбор):

Предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке, но не менее чем в размере аванса, если условиями закупки предусмотрена выплата аванса.

Предоставляет документальное обоснование предлагаемой цены договора, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения договора в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки (в случае, когда документация о закупке не требуется) или документации о закупке.

8.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской (независимой) гарантии или внесением денежных средств на указанный расчетный счет.

8.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

8.4. Договор заключается после предоставления Заказчику обеспечения исполнения Договора.

8.5. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде независимой гарантии:

8.5.1. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 ФЗ-44.

8.5.2. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 ФЗ-44.

8.5.3. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

8.5.4. Независимая гарантия должна содержать:

8.5.5. Условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.7. Перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством РФ в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 ФЗ-223.

8.5.8. Срок действия независимой гарантии, должен превышать не менее чем на один месяц срок исполнения обязательств по договору.

8.7. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником конкурентной закупки требованиям, предусмотренным пунктом 8.5 настоящего раздела Договора, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

8.8. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

8.9. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

8.10. Заказчик вправе списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.11. Документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока).

8.12. Перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8.13. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому внесением денежных средств на счет Заказчика (в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)):

8.13.1. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, должны быть зачислены по реквизитам счёта заказчика, указанным в пункте 8.16. Договора, до заключения договора в размере, установленном в Договоре. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств считается не предоставленным;

8.13.2. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается документом, подтверждающим их перечисление заказчику в соответствии с требованиями Договора (например, платежным поручением либо его копией);

8.13.3. Окончание срока действия обеспечения исполнения Договора, предоставляемое в виде залога денежных средств, определяется исходя из срока поставки товара по Договору.

8.14. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней со дня прекращения действия такого обеспечения предоставить Заказчику новое (иное) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре.

8.15. По настоящему Договору обеспечиваются следующие обязательства Поставщиком:

8.15.1. случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором;

8.15.2. случаи просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем закупки или участником закупки, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору;

8.15.3. уплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных Договором за просрочку исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору;

8.15.4. возмещение убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении обязательств по Договору.

8.15.5. возмещение Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества поставленного Товара.

8.16. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора (в случае, если Поставщик выбрал обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств):

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчетный счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ЕКС)

МИНФИН КУЗБАССА (ГАУЗ НГКСП, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора № ____________.

8.17. В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

8.18. В случаях, установленных пунктом 9 Договора изменение размера обеспечения исполнения договора производится в следующем порядке:

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской гарантии (путем предоставления новой банковской гарантии с измененными условиями). В случае увеличения (продления) сроков исполнения договора в соответствии с пунктом 9.2.5. Договора, срок действия банковской гарантии должен быть продлен на аналогичный срок.

При увеличении цены договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения установленным порядком денежных средств в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика), внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской гарантии (путем предоставления новой банковской гарантии с соответствующими измененными условиями).

При уменьшении цены договора заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора, отказывается от части соответствующих прав по банковской гарантии. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае их предъявления заказчиком.

Основное обязательство, исполнение которого обеспечивается: указано в п. 1.1.договора.

Срок исполнения обязательства, исполнение которого обеспечивается: указано в п. 4.1., 10.6. договора

8.19. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора не позднее 30 (тридцати) дней с даты надлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ и договором. Такие изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к договору. Изменение условий договора допускается при наличии обоснованной необходимости с учетом принципа целевого и экономически эффективного расходования денежных средств Заказчика.

9.2. Изменение условий договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

9.2.1.Увеличение либо уменьшение количества поставляемого по договору товара, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара.

9.2.2.Снижение цены договора, цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги в случае, если закупка осуществляется в соответствии с разделом 22 главы 1 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ НГКСП, без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора

9.2.3. Изменение в ходе исполнения договора тарифов на товары, работы, услуги, установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.

9.2.4. Изменение условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.

9.2.5. Увеличение срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора.

9.2.6. Поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9.2.6.1. В случаях, установленных в части 4 и части 5 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и разделе 25 главы 1 Положения о закупке.

9.2.7. При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

9.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика (подрядчика, исполнителя), при нарушении исполнения Поставщиком (Поставщиком, подрядчиком) обязательств, заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к Поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

10.2. При реорганизации или ликвидации юридического лица, изменении его наименования, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры, Стороны в пятидневный срок обязаны письменно известить об этом друг друга. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск, вызванный этими неблагоприятными последствиями. В случае реорганизации любой из Сторон, все права и обязанности по настоящему Договору переходят к ее правопреемнику.

10.3. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.4. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению по спорным вопросам, возникающим в связи с настоящим Договором, то все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном Суде Кемеровской области

10.5. Все уведомления в рамках настоящего Договора составляются Сторонами в письменном виде.

10.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.07.2025г., до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.7. Во всем ином, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № __________________

от «______» ________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора рассчитана в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ НГКСП), Методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

(размещено отдельным файлом в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)