Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №295375459

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):Забайкальский край, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.04.2025 по 03.04.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:03.04.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:687000, Российская Федерация, Забайкальский край, УЛ. БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, Д. 1Дата подведения итогов:04.04.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Техническое_задание

Техническое задание

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Эпидемиолог ____________________________________________ Сандуева А.Б.

Инструкция

1. Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», являются минимальными значениями, при формировании заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком, без сопровождения словами «не менее».

2. Показатели, сопровождающиеся словами «не более», являются максимальными значениями, при формировании заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком, без сопровождения словами «не более».

расчет_НМЦ_новый_1 - Посмотреть таблицу с даннымиЗаявка_на_участие_

Заявка на участие в электронном магазине только для субъектов МСП

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

1.Наименование, объем, стоимость:

- Посмотреть таблицу с данными

2. С условиями исполнения договора, указанными в извещении закупки в электронном магазине только для субъектов МСП, а также со сроками и условиями оплаты согласны.

Руководитель организации

__________________________________________________________________________

(уполномоченное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Проект_договора_ИМН_новый

Проект договора

ДОГОВОР №_______

пгт. Агинское « ___ » _________________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Агинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ульзутуева Дамдин Батоевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании протокола ________________________ №__________ от «___» _____________ 2025г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, время доставки товара должно совпадать с рабочим временем административно-хозяйственного персонала ГАУЗ «Агинская ЦРБ», в следующем порядке: в рабочие дни – пн.-чт. с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до 17-00ч., пт. - с 09.00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., обед –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, Больничный городок, б/н, склад.

1.4. Поставщик также обязуется предоставить следующие сопутствующие услуги, связанные с поставкой Товара:

1.4.1. Поставка и разгрузка Товаров, подъем на этажи, доставка в соответствующие помещения Заказчика.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет _______________ руб. (_____) ________________ коп., включая НДС ______________ руб. (_____)_________________ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

(Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.)

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить:

2.5.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров, (работ, услуг) не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;

2.5.2. сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

2.5.3. цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.3. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. обеспечить своевременно приемку Товара и оплатить поставленный Товар;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________________

Договор № __________________________

Заказчик: (наименование)___________________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ___________________

Пункт назначения:___________________

Грузоотправитель:___________________

Ящик/контейнер № ________, всего ящиков/контейнеров___________________

Размеры (высота, длина, ширина)___________________

Вес брутто ___________кг

Вес нетто ____________кг.

4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставщик обязуется передать товар Заказчику в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3. Договора.

Заявки от Заказчика подаются при помощи факсимильной связи или посредством электронной почты в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Подтверждением безошибочной передачи документа является отчет факса, уведомление об отправке электронной почты.

Ответственность за получение заявки на поставку партии Товара и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне, т.е. на Поставщике.

Датой передачи Заявки на поставку партии Товара считается день отправления Заявки, при помощи факсимильной связи, электронной почты.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного уполномоченным органом;

б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика;

г) Паспорт, выданный заводом-изготовителем.

6. Приемка Товара.

6.1. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить заказчику результаты исполнения договора, при этом заказчик обязан обеспечить их приемку.

Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

Уполномоченным представителем по сопровождению исполнения настоящего договора, приемки товара со стороны Заказчики является: главная медицинская сестра – Нацакова Александра Михайловна. Тел.: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб 015.

6.2. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения заказчика, являющегося инициатором закупки, или уполномоченный им работник.

6.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам его исполнения. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.5. Заказчик в течение 5 дней с момента поставки товара и получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) либо в те же сроки Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2, 6.4 и 6.5 Договора.

6.7. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.8. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которое было устранено исполнителем договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1 к Договору), что подтверждается: регистрационным удостоверением медицинского изделия, выданного уполномоченным органом.

8.2. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора, при этом:

а) если Правительством Российской Федерации согласно ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ установлен запрет закупок товара, не допускаются: замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

б) если Правительством Российской Федерации согласно ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ установлено преимущество или ограничение в отношении товара российского происхождения: при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

8.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, средств от приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке по факту поставки Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в день поставки Товара документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а" - "г" пункта 9.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Не предусмотрено.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

11.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения договора.

11.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предусмотренных договором, Заказчик вправе производить удержание неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком Поставщику (исполнителю, подрядчику) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

11.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025г.

12.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

12.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права Заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

12.4. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

12.4.1. выявления факта несоответствия Поставщика требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;

12.4.2. если Поставщиком осуществлена поставка товара с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

12.4.3. осуществления поставок некомплектных товаров;

12.4.4. если по результатам экспертизы поставленного товара, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;

12.4.5. иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением о расторжение договора в одностороннем порядке, которое подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, и должно содержать:

12.5.1. реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

12.5.2. указание на предмет договора;

12.5.3. указание на действия (бездействие) заказчика либо поставщика, связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К уведомлению прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления. Уведомление направляется Поставщику в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

12.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

12.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору.

12.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Уведомления

14.1. Стороны соглашаются и подтверждают, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках исполнения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь этим: уведомления, требования, претензии, спецификации, счета, доверенности, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Также Стороны признают документы, подписанные посредством факсимильного воспроизведения подписи, равными по силе с документами, подписанными собственноручно.

14.2. Стороны установили, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках настоящего Договора должны направляться на адреса, указанные в разделе 16 Реквизиты и подписи сторон настоящего Договора, или на иные адреса, о которых Стороны письменно уведомят друг друга. При этом надлежащим уведомлением о новом адресе является его направление в письме, направленном с адреса, указанного Стороной в настоящем Договоре или в уведомлении, подписанном уполномоченным представителем Стороны и скрепленном печатью. Отправленные на указанные адреса документы считаются переданными в день их отправки другой Стороне. Каждая из Сторон несет риски неполучения корреспонденции, направляемой указанным в настоящем разделе договора способом.

14.3. Стороны подтверждают, что указанные адреса электронной почты принадлежат Сторонам, Стороны являются единственным лицом, имеющим доступ к указанным электронным почтовым ящикам, и у Сторон имеется возможность регулярно получать документы, направляемые по указанным адресам.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

15.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор составлен в форме электронного документа, который подписывается Сторонами электронной цифровой подписью. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

15.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение №2 - Акт приема-передачи Товара.

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _____ от « ____ » ______________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору
от "_____"___________20____ г.
№______

Форма

Акт приема-передачи товара

от "_____"______________20___ № _______

"Поставщик" ___________________, в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

"Заказчик" ГАУЗ «Агинская ЦРБ» в лице главного врача Ульзутуева Д.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) в установленные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная от "_____"______________20____г. № ___________

2. Счет-фактура от "____"_______________20____г. № __________

3. Копия регистрационного удостоверения медицинского изделия от "_______" ___________20____ г. № ________

4. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара от "_____"______________ 20____ г. № ______

5. Инструкция (ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЭМ

УТВЕРЖДАЮ:

начальник отдела закупок

государственного автономного учреждения

здравоохранения

«Агинская центральная районная больница»

______________________ Б.А. Авидын

__.__.____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60

Закупка в электронном магазине только для субъектов МСП

на поставку дезинфицирующих средств

для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения

«Агинская центральная районная больница»

пгт. Агинское

2025 г.

Информационная карта - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Главная медицинская сестра ______________________________________ Нацакова А.М.

Инструкция

1. Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», являются минимальными значениями, при формировании заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком, без сопровождения словами «не менее».

2. Показатели, сопровождающиеся словами «не более», являются максимальными значениями, при формировании заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком, без сопровождения словами «не более».

Проект договора

ДОГОВОР №_______

пгт. Агинское « ___ » _________________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Агинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ульзутуева Дамдин Батоевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании протокола ________________________ №__________ от «___» _____________ 2025г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, время доставки товара должно совпадать с рабочим временем административно-хозяйственного персонала ГАУЗ «Агинская ЦРБ», в следующем порядке: в рабочие дни – пн.-чт. с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до 17-00ч., пт. - с 09.00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., обед –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, Больничный городок, б/н, склад.

1.4. Поставщик также обязуется предоставить следующие сопутствующие услуги, связанные с поставкой Товара:

1.4.1. Поставка и разгрузка Товаров, подъем на этажи, доставка в соответствующие помещения Заказчика.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет _______________ руб. (_____) ________________ коп., включая НДС ______________ руб. (_____)_________________ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

(Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.)

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить:

2.5.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров, (работ, услуг) не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;

2.5.2. сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

2.5.3. цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.3. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. обеспечить своевременно приемку Товара и оплатить поставленный Товар;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________________

Договор № __________________________

Заказчик: (наименование)___________________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ___________________

Пункт назначения:___________________

Грузоотправитель:___________________

Ящик/контейнер № ________, всего ящиков/контейнеров___________________

Размеры (высота, длина, ширина)___________________

Вес брутто ___________кг

Вес нетто ____________кг.

4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставщик обязуется передать товар Заказчику в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3. Договора.

Заявки от Заказчика подаются при помощи факсимильной связи или посредством электронной почты в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Подтверждением безошибочной передачи документа является отчет факса, уведомление об отправке электронной почты.

Ответственность за получение заявки на поставку партии Товара и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне, т.е. на Поставщике.

Датой передачи Заявки на поставку партии Товара считается день отправления Заявки, при помощи факсимильной связи, электронной почты.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного уполномоченным органом;

б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика;

г) Паспорт, выданный заводом-изготовителем.

6. Приемка Товара.

6.1. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить заказчику результаты исполнения договора, при этом заказчик обязан обеспечить их приемку.

Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

Уполномоченным представителем по сопровождению исполнения настоящего договора, приемки товара со стороны Заказчики является: главная медицинская сестра – Нацакова Александра Михайловна. Тел.: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб 015.

6.2. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения заказчика, являющегося инициатором закупки, или уполномоченный им работник.

6.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам его исполнения. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.5. Заказчик в течение 5 дней с момента поставки товара и получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) либо в те же сроки Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2, 6.4 и 6.5 Договора.

6.7. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.8. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которое было устранено исполнителем договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1 к Договору), что подтверждается: регистрационным удостоверением медицинского изделия, выданного уполномоченным органом.

8.2. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора, при этом:

а) если Правительством Российской Федерации согласно ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ установлен запрет закупок товара, не допускаются: замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

б) если Правительством Российской Федерации согласно ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ установлено преимущество или ограничение в отношении товара российского происхождения: при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

8.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, средств от приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке по факту поставки Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в день поставки Товара документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а" - "г" пункта 9.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Не предусмотрено.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

11.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения договора.

11.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предусмотренных договором, Заказчик вправе производить удержание неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком Поставщику (исполнителю, подрядчику) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

11.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025г.

12.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

12.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права Заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

12.4. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

12.4.1. выявления факта несоответствия Поставщика требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;

12.4.2. если Поставщиком осуществлена поставка товара с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

12.4.3. осуществления поставок некомплектных товаров;

12.4.4. если по результатам экспертизы поставленного товара, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;

12.4.5. иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением о расторжение договора в одностороннем порядке, которое подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, и должно содержать:

12.5.1. реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

12.5.2. указание на предмет договора;

12.5.3. указание на действия (бездействие) заказчика либо поставщика, связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К уведомлению прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления. Уведомление направляется Поставщику в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

12.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

12.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору.

12.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Уведомления

14.1. Стороны соглашаются и подтверждают, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках исполнения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь этим: уведомления, требования, претензии, спецификации, счета, доверенности, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Также Стороны признают документы, подписанные посредством факсимильного воспроизведения подписи, равными по силе с документами, подписанными собственноручно.

14.2. Стороны установили, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках настоящего Договора должны направляться на адреса, указанные в разделе 16 Реквизиты и подписи сторон настоящего Договора, или на иные адреса, о которых Стороны письменно уведомят друг друга. При этом надлежащим уведомлением о новом адресе является его направление в письме, направленном с адреса, указанного Стороной в настоящем Договоре или в уведомлении, подписанном уполномоченным представителем Стороны и скрепленном печатью. Отправленные на указанные адреса документы считаются переданными в день их отправки другой Стороне. Каждая из Сторон несет риски неполучения корреспонденции, направляемой указанным в настоящем разделе договора способом.

14.3. Стороны подтверждают, что указанные адреса электронной почты принадлежат Сторонам, Стороны являются единственным лицом, имеющим доступ к указанным электронным почтовым ящикам, и у Сторон имеется возможность регулярно получать документы, направляемые по указанным адресам.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору).

15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

15.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор составлен в форме электронного документа, который подписывается Сторонами электронной цифровой подписью. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

15.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение №2 - Акт приема-передачи Товара.

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _____ от « ____ » ______________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору
от "_____"___________20____ г.
№______

Форма

Акт приема-передачи товара

от "_____"______________20___ № _______

"Поставщик" ___________________, в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

"Заказчик" ГАУЗ «Агинская ЦРБ» в лице главного врача Ульзутуева Д.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) в установленные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная от "_____"______________20____г. № ___________

2. Счет-фактура от "____"_______________20____г. № __________

3. Копия регистрационного удостоверения медицинского изделия от "_______" ___________20____ г. № ________

4. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара от "_____"______________ 20____ г. № ______

5. Инструкция (ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к Договору

№___ от « ___» ____ 2025 г.

Форма Акта

ввода товара в эксплуатацию

«____»______________ 20__ г. ________________________

(место составления акта)

Комиссия в составе:

представителя «Заказчика» ______________________________ в лице _____________________________________________________________________________

представитель Поставщика _______________________________________ в лице _____________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что на объекте _______________________ Поставщик осуществил сборку, установку, ввод в эксплуатацию, а также обучение правилам эксплуатации специалистов Заказчика, Заказчик принял следующий товар к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору)

- Посмотреть таблицу с данными

Товар отвечает техническим требованиям Договора.

Поставщиком осуществлено подключение товара ко всем необходимым коммуникациям (телефонным и компьютерным коммуникациям, канализации, водопроводу, электросетям и др.).

Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию товару претензий не имеет.

В сроки предусмотренные условиями Договора №_____ от «__» _______2025 г., Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации следующих специалистов Получателя:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод товара в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации специалистов Получателя:

________________________________ (перечислить документы).

Получателем проведена внутренняя экспертиза поставленного товара, экспертное заключение не составлялось.

Оборудование признано годным к эксплуатации.

Подписи сторон:

Представитель Поставщика ___________________________________________________

(ФИО, подпись, печать)

Представитель «Заказчика» ___________________________________________________

(ФИО, подпись, печать)

Приложение № 1

к извещению о закупке в электронном магазине только для субъектов в МСП

Заявка на участие в электронном магазине только для субъектов МСП

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

1.Наименование, объем, стоимость:

- Посмотреть таблицу с данными

2. С условиями исполнения договора, указанными в извещении закупки в электронном магазине только для субъектов МСП, а также со сроками и условиями оплаты согласны.

Руководитель организации

__________________________________________________________________________

(уполномоченное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.