Тендер - Поставка фармацевтических субстанций - 2. №290090752

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документы_для_заполнения_заявок_450_(19)[1].docx
• Документы_для_заполнения_заявок_450_.docx
• Описание_объекта_закупки_с_инструкцией_(3).docx
• Проект_Договора__ЭМ-21).docx
• Расчет_НМЦК_по_450н1_(1).docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 Просмотр сведений о закупке «Поставка фармацевтических субстанций - 2.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8834

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка фармацевтических субстанций - 2.

Описание объекта закупки: Поставка фармацевтических субстанций - 2.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.80

Дата размещения закупки: 04.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:07

Срок завершения подачи оферт: 05.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:07

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня следующего после получения заявки от Заказчика

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.14, Лит.А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с условиями договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договра

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. АВАНГАРДНАЯ, Д.14/ЛИТ.А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛИЦА АВАНГАРДНАЯ, 14/ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7242

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Окунович

Имя Надежда

Отчество Борисовна

Дополнительная контактная информация Закупка будет проведена через электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Расчет (начальной) максимальной цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статей 19 и 22 Закона на основании Приказа Минздрава России от 15.05.2020 N 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

2. Нормирование: Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 03.08.23 N 389-р «Об утверждении требований к закупаемым Комитетом по здравоохранению и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»: в распоряжении отсутствует товар, соответствующий объекту закупки.

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

3.1.Заказчиком был направлен запрос о предоставлении ценовой информации 5 поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).

На запросы были представлены ценовые предложения от 3 поставщиков.

3.2. Реестр товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (средняя цена) используется заказчиками в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 № 160-р «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»: Реестр товаров на 1 квартал 2025 года – не содержит товаров указанного вида.

3.3. На основании полученных цен было проведено определение однородности совокупности значений выявленных цен, согласно пункту 11 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий, утвержденных Приказом Минздрава России от 15.05.2020 N 450н.

4. Цена контракта определяется участником электронного аукциона на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом стоимости товара и услуг по доставке, разгрузке, а также всех расходов на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель:_________ В.Е. Кедровская

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке,
инструкция по ее заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению

1. При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:

1.1.1. Применяются следующие положения инструкции:

- Посмотреть таблицу с данными

1.1.2 При установлении требований к значению характеристик применяются следующие символы:

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление конкретных характеристик с использованием символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается.

В случае, если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких символов из данного раздела, в том числе с использованием союза «и» (например: ≥Х X X и

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный __________ В.Е. Кедровская

ДОГОВОР № ЭМ-21

г. Санкт-Петербург «___»________________2025г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» (СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гостимского Александра Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора обязуется осуществить поставку фармацевтических субстанций - 2, наименование, ассортимент, количество и стоимость которых определены в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – «Товар»).

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

1.3. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему документацией.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ________ рублей ____ копеек, в том числе НДС, НДС не облагается [1] , в соответствии со Спецификацией.

Оплата по Договору осуществляется за счет Внебюджетных средств: Субсидии на иные цели/ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания/Доходы от иной приносящей доход деятельности /Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев изменения цены Договора в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 Договора.

2.3. Цена Товара включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Договора, в том числе стоимость Товара, упаковки и маркировки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, подъема на этаж, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.5. Оплата производится за счет средств бюджетных учреждений по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня следующего после проведения экспертизы исполнения условий Договора, на основании представленных Поставщиком следующих документов:

а) счета;

б) счет-фактуры (при наличии);

в)товарной накладной

г) акта приемки товара (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Авансирование не предусмотрено.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.9. При оплате Товара за счет субсидий, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.10. Изменение цен оформляется письменным дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым Сторонами.

3. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня следующего после получения заявки от Заказчика.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:198205, Санкт-Петербург, ул. Авангардная д. 14лит. А (далее – Место доставки) в рабочие дни в дневное время суток (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00).

3.3. Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, которая соответствует государственным стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и другой нормативно-технической документации, предъявляемой к перевозке и хранению данного вида Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при хранении и транспортировке, надлежащую защиту от атмосферно-климатического воздействия, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности. Упаковка должна быть целостна и промаркирована.

3.5. На момент передачи Заказчику согласованных партий Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.6. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

3.7. Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

3.8. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

3.9.При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) счет;

б) счет-фактуру (при наличии);

в) товарную накладную

д) копию регистрационного удостоверения;

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика своевременной и качественной поставки Товара, соответствующего всем условиям Договора.

4.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

4.1.3. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Договора, или Товара с отчетными и финансовыми документами, оформленными ненадлежащим образом; требовать замены Товара, не соответствующего условиям Договора, а также выплаты неустойки.

4.1.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

4.1.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.2. Заказчик обязан обеспечить своевременный прием и оплату поставленного Товара в сроки и по ценам, установленным настоящим Договором, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать исправления недостатков поставки или отказаться от исполнения Договора.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, надлежащего качества и соответствующий Приложениям к Договору.

4.3.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.3. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять все обнаруженные Заказчиком недостатки в поставленном Товаре.

4.3.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.3.5. Письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения условий Договора.

4.3.6.Направить уполномоченное лицо с доверенностью для передачи товара.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать приемки Товара надлежащего качества, соответствующего условиям Договора.

4.4.2. Требовать оплаты поставленного Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки ТОВАРА

5.1. Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Заказчика.

5.2. Заказчик вправе отказаться от принятия товара либо его части в случае, если товар либо его часть не соответствует требованиям Договора, предъявляемым к количеству, комплектности, ассортименту, качеству товара. К числу существенных недостатков товара относится, в частности, изменение его внешнего вида и (или) его упаковки.

5.3. В момент передачи товара Заказчик осуществляет приемку товара по количеству, комплектности, ассортименту, наличию/отсутствию внешних повреждений.

При обнаружении в ходе приемки товара, не соответствующего по количеству, комплектности и ассортименту условиям Договора или имеющего внешние повреждения, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются перечень недопоставленных товаров и/или товаров, не соответствующих условиям Договора о комплектности и ассортименте, и/или товаров, имеющих внешние повреждения, а также указываются сроки допоставки товаров, замены товаров, не соответствующих условиям Договора о комплектности и ассортименте. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Поставщика и подписанный Заказчиком рекламационный акт подписывается рекламационной комиссией. Поставщик обязан допоставить товар в соответствии с условиями Договора, заменить товар, не соответствующий условиям Договора о комплектности и ассортименте, в сроки, указанные в рекламационном акте. Все расходы, связанные с допоставкой и заменой товара Поставщик несет самостоятельно.

5.4. Для проверки результатов поставки Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу своими силами. Срок приемки составляет не более 5 рабочих дней со дня предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных сопроводительных документов. По результатам экспертизы поставленного товара ответственный исполнитель Заказчика формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (ОКУД)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В случае отсутствия технической возможности электронного документооборота между Сторонами Акт приемки товара по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьформируется на бумажном носителе.

Акт приемки товаров, работ, услуг (ОКУД)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, сформированный на бумажном носителе, собственноручно подписывает представитель Поставщика.

Датой приемки считается дата подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ОКУД)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьуполномоченными лицами Сторон.

5.5. В случае если по результатам экспертизы установлены недостатки в части соответствия условиям Договора в поставленных Товарах, составляется экспертное заключение (в двух экземплярах), в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Поставщиком. Товар считается не принятым. Экземпляр экспертного заключения передается Поставщику. Поставщик обязан заменить некачественный товар на товар надлежащего качества или иным способом по согласованию с Заказчиком устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в заключении.

5.6. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика о допоставке товара, устранении нарушений условий Договора в части комплектности и ассортимента, замене некачественного товара, устранении недостатков товара в установленный срок, Заказчик вправе отнести на Поставщика все необходимые и разумные расходы на устранение указанных нарушений условий Договора. Исчисление данных расходов Заказчика производится по правилам, предусмотренным действующим законодательством.

5.7. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. Товар считается принятым с даты подписания акта приемки товара и по итогам проведения экспертизы исполнения условий Договора.

5.9. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать условиям, указанным в Договоре и приложениях к нему, соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

6.2. Остаточный срок годности не менее 3 месяца со дня подписания акта приемки товара, подписанного по итогам проведения экспертизы исполнения условий Договора.

6.3. Претензии по качеству Товара (в том числе в случае обнаружения скрытых недостатков) Заказчик вправе предъявить в течение его срока годности. В период срока годности Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика. Замена производится за счет Поставщика. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

7. Ответственность сторон и

иные последствия нарушения обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______ [2] .

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом [3] , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______ [4] .

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ [5] .

К нарушениям не имеющим стоимостного выражения относятся:

- непредоставлениедокументов, указанных в Договоре;

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8. Срок действия ДОГОВОРА и его прекращение

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 31.12.2025 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 7Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

8,3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении Поставщиком условий Договора, в том числе:

- в случае однократного нарушения срока поставки более чем на 10 (Десять) рабочих дней;

- в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- в случае неоднократной поставки Товара, который не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором;

- в случае отказа или уклонения Поставщика от исполнения обязательств по замене Товара ненадлежащего качества в сроки, установленные в пункте 6.3 Договора и соответствующих актах.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана
в течение пяти дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия направляется по электронной почте (или по факсу) и одновременно высылается по почте письмом с уведомлением о вручении (или передается под роспись представителю другой Стороны). Датой получения претензии считается ранняя из следующих дат: дата входящего номера, или дата получения претензии представителем другой Стороны, или дата получения письма на почте.

10.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

Ответ на претензию направляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.1.1 Договора.

10.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в пункте 10.2 настоящего Договора.

10.2. Споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство – член Евразийского экономического союза.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4.В случае изменения юридического или фактического адреса, или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемых событий.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

12.6. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Договора, не является основанием для изменения или расторжения Договора.

12.7. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Перечень и характеристики поставляемого товара.

13. Юридические адреса и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №ЭМ-21

от «___» _________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ [6]

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №ЭМ-21

от «___» _________ 2025 г.

Перечень и характеристики поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость. ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); ↑

За исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.10-7.11 Контракта ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; ↑

Составляется на основе первой части заявки участника закупки, с которым заключается Контракт. ↑

В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость. ↑

В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость. ↑

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке,
инструкция по ее заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению

1. При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:

1.1.1. Применяются следующие положения инструкции:

- Посмотреть таблицу с данными

1.1.2 При установлении требований к значению характеристик применяются следующие символы:

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление конкретных характеристик с использованием символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается.

В случае, если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких символов из данного раздела, в том числе с использованием союза «и» (например: ≥Х X X и