Тендер - Поставка флoкулянта катионного №285654949

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

Приложения_5-6docxdocx

Приложение 5 к договору

от «____» ___________ 20___г № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка флокулянта катионного

1 Наименование поставляемых товаров, работ, услуг: Поставка флокулянта катионного для нужд филиала ГУП МО «КС МО» «ШВК»

2 Код ОКПД 2 закупки: в Приложению №6 (Спецификация)

КОЗ2: в Приложению №6 (Спецификация)

3 Место поставки товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

31 Московская область, г Шатура, ул Малькина Грива, ОС

График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, суббота и воскресенье выходной

4 Общие требования к сроку поставки товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

41 Срок поставки: не более 10 рабочих дней с момента заключения Договора

42 Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме

5 Цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

51 Цена Договора указана с учетом всех расходов Поставщика, связанных с поставкой Товара и всех расходов на перевозку и разгрузку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора

52 Аванс не предусмотрен

53 Оплата Товара производится после поставки в полном объеме путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа приемки

6 Источник финансирования: собственные средства предприятия

7 Качественные, функциональные и количественные показатели товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

71 Товар поставляется согласно Приложению №6 (Спецификация)

72 Требования к качественным, функциональным и техническим характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика согласно Приложению №6 (Спецификация)

8 Эксплуатационные свойства: не требуется

9 Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

91 Доставка Товара со склада Поставщика в адрес Заказчика осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика Транспортные расходы входят в стоимость Товара

92 Погрузочные и разгрузочные работы производятся силами Поставщика, стоимость данных работ входит в стоимость Товара

93 Поставщик за 2 (два) дня обязан уведомить Заказчика о дате предстоящей поставки

94 94 Приемка Товара осуществляется на основании представленных Заказчику Поставщиком посредством ПИК ЕАСУЗ по каждому филиалу в отдельности:

- счета;

-счет-фактуры;

-товарных накладных в 2 (двух) экземплярах

95 Если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара

96 Поставщик обязан поставить недопоставленный Товар в течение следующего рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика о недостаче Товара

97 Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественного Товара на качественный в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика о недостатках поставленного Товара

98 Иные виды условий сдачи и приемки Товара определяются в соответствии с Договором

10 Требования к качеству и безопасности товаров, работ, услуг:

101 Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать: техническим, конструктивным, качественным требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению

102 Весь предлагаемый Товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшим в эксплуатации, изготовленным из 100 (ста) процентов новых компонентов и соответствовать настоящему Техническому заданию Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется На товаре не должно быть следов механических повреждений

103 В случае возникновения у Заказчика сомнений в соответствии поставки Товара требованиям, изложенным в Приложении №6, Заказчик вправе назначить проведение независимой экспертизы партии Товара Экспертиза проводится за счет Заказчика, в случае обнаружения несоответствия, Поставщик обязан возместить Заказчику затраты на проведение экспертизы

104 Товар должен отвечать требованиям соответствующих нормативных документов и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке Товара

105 Поставщик гарантирует отсутствие производственных дефектов, и работоспособность Товара на период эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и норм технического обслуживания В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счёт осуществляет замену Товара на новый Товар бесплатно в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии Товара

106 Иные требования к качеству Товара определяются в соответствии с Договором

11 Требования к сроку и предоставлению гарантии качества Товара: Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности поставляемого Заказчику Товара согласно гарантийного срока, указанного заводом – изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию

Поставка должна сопровождаться действующими паспортами, сертификатами и декларациями соответствия, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства

12 Нормативно-технические документы: качество и безопасность должны соответствовать действующим государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям, одобрено разработчиками и производителями

- ТУ 2016▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

13 Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

131 Доставка Товара, погрузочные и разгрузочные работы производятся силами Поставщика, стоимость данных работ входит в стоимость Товара

14 Требование о соответствии участников закупки законодательству РФ: не требуется

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 6 к договору

от «____» ___________ 20___г № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_НМЦДpdfpdf

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ГУП МО «КС МО» «ШВК»

____________________________В А Комаров

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Заказчик осуществил свой расчет начальной (максимальной) цены договора (в дальнейшем НМЦД) в соответствии с Положением о закупке

ГУП МО «КС МО» (с изменениями) Расчёт осуществлялся методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Заказчиком определена потребность в конкретном виде товаров, обусловленная деятельностью ГУП МО «КС МО», осуществляемой в

соответствии с Уставом ГУП МО

Установлен перечень товаров, закупка которых планируется Сформировано описание объекта закупки (технические, функциональные и

качественные характеристики)

В результате проведения процедур получения ценовой информации в отношении поставки товаров, для определения НМЦД, были получены

следующие результаты:

КОЗ2/КОЗ/ОКПД2

Наименование объекта закупки Колич

Единица

Источник ценовой информации

ество

измерения

Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3

№ 10/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот

№ б/н

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2024

31102024 г

от 31102024 г от 31102024 г

1120103010607005/

Катионный флокулянт

500

Килограмм

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

205959900

ГРИНЛАЙФ К46

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Наименьшая цена, предложенная Поставщиком №1, составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек

Цена договора указана с учетом всех расходов Поставщика, связанных с оказанием услуг, и всех расходов на перевозку (в том числе на выезд

специалистов Поставщика), страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих

лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении договора

Инициатор закупки: Главный инженер филиала ГУП МО «КС МО» «ШВК»

_________________ В Н Шуст

pdf

«УТВЕРЖДАЮ»

директор филиала

Государственного унитарного предприятия Московской

области «Коммунальные системы Московской области»

_________________Комаров В А

«___» ___________________ 2024 г

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Московская область,

г Шатура, 2024 г

2

№

Наименование

раздела

1

2

3

4

5

6

7

8

Информация

Наименование заказчика: Государственное унитарное

предприятие Московской области «Коммунальные системы

Московской области»

Наименование, место

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская обл, го Шатура,

нахождения, почтовый адрес, ул Советская, д15/2

адрес электронной почты,

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская обл, го Шатура, ул

номер контактного телефона Советская, д15/2

Заказчика

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо: Мышляева Александра

Анатольевна

Предмет договора

Поставка катионного флокулянта для нужд филиала ГУП

МО «КС МО» «ШВК»

Адрес Электронного

магазина в информационноhttps://marketmosregru

телекоммуникационной сети

«Интернет»

Количество поставляемого

товара, объема выполняемых

работ, оказываемых услуг

Закупка у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) п6011 Положения о закупке ГУП МО «КС

МО»

Способ закупки

Место поставки товара,

выполнения работ, оказания

услуг

Сведения о цене договора,

заключаемого с

единственным поставщиком

(исполнителем,

подрядчиком)

Особенности

закупке

500

участия

Московская область, г Шатура, ул Малькина Грива,

ОС

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00

копеек

в Установлено Участниками закупки могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

Документация_Едпостpdfpdf

«УТВЕРЖДАЮ»

директор филиала

Государственного унитарного предприятия Московской

области «Коммунальные системы Московской области»

_________________Комаров В А

«___» ___________________ 2024 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

на право заключения договора

«Поставка флoкулянта катионного для нужд филиала ГУП МО «КС МО» «ШВК»»

Московская область,

г Шатура, 2024 г

2

№

Наименование

Информация

раздела

Основание заключения

договора с единственным

1

поставщиком (исполнителем, п6011 Положения о закупке ГУП МО «КС МО»

подрядчиком)

2

3

4

5

Адрес Электронного

магазина в информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет»

Особенности

закупке

участия

в Установлено Участниками закупки могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

Требования к качеству,

техническим,

функциональным

характеристикам

(потребительским

свойствам), а также

эксплуатационным

характеристикам (при

необходимости) товара

(работы, услуги), к размерам,

упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы,

установленные Заказчиком

иные требования, связанные

с определением соответствия

поставляемого товара,

выполняемой работы,

оказываемой услуги

потребностям Заказчика

Обоснование и Порядок

формирования цены

договора

https://marketmosregru

В соответствии с проектом договора и техническим

заданием

Начальная (максимальная) цена договора определена и

обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка)

Цена договора указана с учетом всех расходов Поставщика

(подрядчика, исполнителя), связанных с поставкой товаров

(выполнением работ, оказанием услуг), и всех расходов на

перевозку, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов,

расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих

лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при

исполнении договора Доставка Товара, погрузочные и

разгрузочные работы производятся силами Поставщика,

стоимость данных работ входит в стоимость Товара (в

соответствии проектом договора и техническим заданием)

Неучтенные затраты по договору, связанные с

исполнением договора, но не включенные в цену договора,

не подлежат оплате Заказчиком

3

№

Наименование

раздела

6

Форма, сроки и порядок

оплаты товара, работы,

услуги

Информация

В соответствии с

отдельным файлом)

проектом

договора

(прилагается

7

Условия и сроки (периоды)

В соответствии с проектом договора и техническим

поставки товара, выполнения

заданием

работы, оказания услуги;

8

Обеспечение исполнения

договора

Не требуется

Размер обеспечения исполнения договора составляет:

0 % от начальной (максимальной) цены договора, что

составляет: 0 рублей, НДС не облагается

Срок предоставления обеспечения исполнения

договора: обеспечение должно быть предоставлено

участником закупки до заключения договора

9

10

11

Порядок предоставления обеспечения исполнения

договора: Срок обеспечения исполнения договора должен

составлять срок исполнения обязательств по договору

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 1 месяц

Обеспечение исполнения договора может быть

представлено в виде независимой гарантии или путем

Размер обеспечения

внесения денежных средств на счет Заказчика Способ

исполнения договора, срок и

обеспечения исполнения договора определяется участником

порядок их предоставления

закупки самостоятельно

Если при проведении запроса предложений в

электронной форме участником закупки, с которым

заключается договор, предложена цена договора, которая на

двадцать пять и более процентов ниже начальной

(максимальной) цены договора, договор заключается только

после предоставления таким участником обеспечения

исполнения договора в размере, превышающем в полтора

раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в

документации, но не менее чем в размере аванса (если

договором предусмотрена выплата аванса)

Участник закупки, который не предоставил обеспечение

исполнения договора, признается уклонившимся от

заключения договора

Обеспечение исполнения

гарантийных обязательств

Размер обеспечения

исполнения гарантийных

обязательств

Не требуется

Размер

обеспечения

исполнения

обязательств составляет:

___________ рублей, НДС не облагается

Срок

предоставления

обеспечения

гарантийных обязательств:

гарантийных

исполнения

4

№

Наименование

раздела

Информация

________________________________

Минимальный срок гарантийных обязательств:

________________________________

Порядок предоставления обеспечения исполнения

гарантийных обязательств: в соответствии с частью IX

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации

Умный_договор__товары___вер_34__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_2024_12_03-12_02docxdocx

Проект договора № ________________

Поставка флoкулянта катионного для нужд филиала ГУП МО «КС МО» «ШВК»

«___» _____________ 20___ год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор филиала ГУП МО "КС МО" "ШВК" Комарова Вадима Алексеевича, действующего на основании Генеральная доверенность б/н от 25112024, с одной стороны, и ________________, именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федерального закона от 18072011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании п 6011, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

Предмет Договора

Предмет Договора - Поставка флoкулянта катионного для нужд филиала ГУП МО «КС МО» «ШВК»

Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Договором срок товар, перечисленный в приложении 1 к Договору «Сведения об объектах закупки» (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора

Комплектность, технические, функциональные и качественные характеристики, ассортимент и другие характеристики товара определяются Договором, в том числе приложением 5 к Договору «Техническое задание» (далее – Техническое задание)

Цена Договора, порядок и сроки оплаты товара

Цена Договора составляет ________________, ________________ [1] (далее – Цена Договора)

22 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора

• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

Источник финансирования:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора включает в себя стоимость товара, все расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, сборке и монтажу товара, уборке и вывозу мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в Цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком

Порядок и сроки оплаты товара установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Договору «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 2 к Договору)

Заказчик оплачивает товар в соответствии с условиями Договора путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, реквизиты которого приведены в Договоре, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса)

Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика

В случае начисления Поставщику неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и при неудовлетворении Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату товара за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) (если в разделе «Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Договору предусмотрен порядок оплаты за вычетом неустоек (штрафов, пеней))

В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, оплате подлежит только фактически поставленный и принятый Заказчиком товар

211 Выплата аванса не предусмотрена

Сроки, порядок и место поставки товара

31 Поставка товара должна осуществляться в сроки, указанные в разделе «График выполнения обязательств по договору» приложения 2 к Договору (далее – График)

Досрочная поставка товара допускается только с согласия Заказчика

32 Место (места) поставки товара указано(ы) в приложении 2 к Договору

33 Поставщик поставляет товар в порядке согласно Графику, а также в соответствии с иными условиями, предусмотренными Договором

34 Поставщик направляет получателю(ям), указанному(ым) в разделе «Место доставки товара» приложения 2 к Договору, имеющие отношение к товару документы, перечисленные в приложения 3 к Договору «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора» (далее – приложение 3 к Договору)

35 Поставщик доставляет товар по адресу (адресам) поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц

• Датой передачи товара является дата, указанная в подписанном получателем документе, подтверждающем факт передачи товара согласно разделу «Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара» приложения 3 к Договору

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), если иное не предусмотрено Договором

Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц

До осуществления Заказчиком приемки поставленного товара товар находится на ответственном хранении получателя(ей)

Порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара
и оформления ее результатов

Поставщик направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления которых указаны в приложения 3 к Договору

Заказчик осуществляет приемку поставленного товара (результатов исполнения Договора (если Договором предусмотрены этапы, его отдельных этапов)) после получения от Поставщика документов, указанных в приложения 3 к Договору Порядок и сроки осуществления приемки товара, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Договору

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу

Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки проведения экспертизы» приложения 3 к Договору

Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Договору, осуществляет приемку поставленного товара и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – Мотивированный отказ)

Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора (если Договором предусмотрены этапы, его отдельных этапов) в случае их несоответствия условиям Договора, за исключением случая, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Поставщиком

В случае получения Мотивированного отказа Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в приложения 3 к Договору

Со дня получения от Поставщика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Договора, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Договора, исчисляется со дня получения таких документов

В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Поставщиком, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе в соответствии с Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения Поставщиком обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора

Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором

Во всякое время проверять ход исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не вмешиваясь в его деятельность, а также осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора

Осуществлять выборочную проверку товара Если по результатам такой проверки определяется, что товар не соответствует требованиям Договора, расходы по такой проверке несет Поставщик При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного товара за счет Поставщика

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку результатов исполнения Договора в соответствии с условиями Договора

Производить оплату поставленного товара в порядке и сроки, установленные Договором

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков

Представлять Поставщику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика информации об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору

Представлять Поставщику разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса

Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Договору (при наличии таких обязательств)

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора

Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором

535 Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и тп, для выполнения обязательств, предусмотренных Договором При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями

Поставщик обязан:

В соответствии с условиями Договора поставить товар в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки

По требования Заказчика вывезти товар, принятый получателем(ями) на ответственное хранение, в случае направления Заказчиком Мотивированного отказа

Своевременно направлять Заказчику посредством использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе перечисленные в приложении 3 к Договору

Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора

Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Поставщиком таких обстоятельств

Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору

Обеспечить соответствие поставленного товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и тп), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, Договором

Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» приложения 2 к Договору (при наличии таких обязательств)

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором

Гарантии

61 Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и приложениях к нему

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора

72 Ответственность Заказчика:

721 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)

722 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

723 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Договора не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора превышает 100 млн рублей)

724 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора

73 Ответственность Поставщика:

731 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

732 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

733 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором

734 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере 10% от цены Договора

Размер штрафа, рассчитываемый как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее – цена Договора (этапа)), определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд рублей

735 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Договора не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора превышает 100 млн рублей

736 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора

74 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по независящим от сторон Договора обстоятельствам вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, в связи с мобилизацией в Российской Федерации или в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации

Порядок расторжения Договора

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков

Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении

Сторона, направившая уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если Сторона, получившая такое уведомление, до срока расторжения, указанного в нем, устранит нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения

Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения

Поставщик обязан возвратить Заказчику аванс, выданный в соответствии с Договором, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора (если Договором предусмотрена выплата аванса)

Обеспечение исполнения Договора

91 Требования к обеспечению исполнению Договора не установлены

Обеспечение гарантийных обязательств

101 Требования к обеспечению гарантийных обязательств не установлены

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы

Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке

До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке

Если иное не предусмотрено Договором, то претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде

Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке) В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из них

Срок направления письменного ответа по существу Стороной получившей претензию составляет 15 рабочих дней дней с даты ее получения

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной ее получившей требований претензии

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области [2]

Срок действия, порядок изменения Договора

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31122024 Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон

Изменение условий Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

при снижении Цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) количество товара не более чем на 30 процентов от установленных при заключении Договора При осуществлении предусмотренного настоящим подпунктом изменения изменение Цены Договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 30 процентов Цены, установленной при заключении Договора При уменьшении предусмотренных Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить Цену Договора исходя из установленной в Договоре цены единицы товара Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной Цены Договора на предусмотренное Договором количество такого товара;

при осуществлении закупки, в которой определено максимальное значение цены договора, допускается однократное увеличение по инициативе Заказчика максимального значения цены договора не более чем на 30 процентов от установленной при заключении Договора, при этом цена единицы товара, работы, услуги и сроки исполнения Договора (исполнения обязательств) изменению не подлежат;

при условии, что такие изменения не повлекут изменения существенных условий Договора;

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;

если при исполнении Договора возникли независящие от сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, допускается изменение существенных условий такого Договора Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к Договору

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

изменение предмета Договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий Договора для Заказчика по сравнению с текущими условиями Договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки

Особые условия

141 Стороны при исполнении Договора:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются: заявка на поставку товара (если Договором предусмотрено поставка товара по заявке);

поставка товара, а также отдельные этапы поставки товара (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

заключение дополнительных соглашений;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

соглашение о расторжении Договора;

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, приложение 4 к Договору)

142 Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора:

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись

143 Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке

144 Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации

145 В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Договором

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом

146 Перечень документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Договору

147 Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно

Прочие условия

Если иное не предусмотрено Договором, то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки

В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений В случае отправления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним

Стороны обязуются, начиная с момента заключения Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации

Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон

При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к Договору, и условиями иных приложений к Договору, преимущественную силу имеют приложения 1-3 к Договору

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения (прилагаются отдельными файлами): приложение 1 «Сведения об объектах закупки», приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты», приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора», приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области», приложение 5 «Техническое задание», приложение 6 "Спецификация"

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Указывается «в том числе НДС», а также сумма НДС в рублях; в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах поставка товар не облагается НДС, Поставщик использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, Поставщик не признается налогоплательщиком НДС указывается - «НДС не облагается» ↑

В случае, если Поставщиком является физическое лицо, то споры разрешаются в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации по месту нахождения Заказчика ↑