Тендер - Поставка газов технических №291788916

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

Поставка газов технических

- Посмотреть таблицу с данными

Товар, предлагаемый к поставке, должен соответствовать действующим стандартам, требованиям безопасности, условиям хранения и транспортировки. Качество Товара должно удостоверяться сертификатами качества (соответствия), которые по требованию Заказчика передаются одновременно с Товаром без дополнительной оплаты. Доставка Товара до склада Заказчика и погрузочно-разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика в рабочее время Заказчика без дополнительной оплаты, путем обмена заполненных газовых баллонов соответствующих типу технического газа на пустые баллоны Заказчика. Обменные баллоны должны быть в исправном состоянии, с остаточным сроком службы (или сроком освидетельствования) более 6 месяцев. Транспортировка Товара осуществляется Поставщиком с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации (РФ). Минимальное количество баллонов поставляемых по заявке за один раз составляет – 1 шт.

Поставщик осуществляет поставку Товара только после получения от Заказчика заявки. Заявка оформляется на количество Товара, необходимого на определенный период времени в пределах общего объема поставки. Заявка передается Поставщику средствами почтовой, факсимильной, электронной почты или иного вида связи, позволяющими подтвердить заказ, исходящий от Заказчика. Не заявленный Товар не поставляется и не оплачивается.

Получатель имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Проект Договора N ___________ на поставку газов технических

г. Новокузнецк «___» _______ 20___г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница №29 имени А.А. Луцика» (ГАУЗ «НГКБ №29»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница №29 имени А.А. Луцика» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный Товар.

Количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение№1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора составляет _____________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

Источник финансирования Договора: средства автономного учреждения (за счет средств ОМС).

Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного акта (далее УПД).

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

В ходе исполнения настоящего договора оформление и обмен товарной накладной, УПД, счета, счета-фактуры может осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) в системе ЭДО Контур.Диадок.

В случае применения электронных документов сроки подписания таких электронных документов являются аналогичными срокам подписания документов на бумажном носителе.

Стороны договора признают электронные документы, заверенные УКЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон договора.

Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49/5 (далее - место доставки) с 9.00 до 15.00 в будние дни, в сроки, определенные в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в срок не более 20 рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную накладную или УПД. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.4. Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. Договора.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

Взаимодействие Сторон

Поставщик обязан:

поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и спецификацией;

обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

Поставщик вправе:

требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

требовать возмещения убытков, уплаты пеней в соответствии с разделом 6 Договора;

Заказчик обязуется:

обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора;

Заказчик вправе:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

Качество Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней, штрафов).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере 1/100 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных в срок Поставщиком обязательств.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 15 процентов от суммы неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 рублей.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней.

В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

Общая сумма начисленных неустоек (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

В случае расторжения настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

Основанием для уплаты неустойки является направленное Стороной договора требования об уплате неустойки, которое должно содержать сумму неустойки, ее полный и обоснованный расчет.

Исключительные права

Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025г., а в части осуществления расчетов до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

В случае принятия одной из Сторон договора решения об одностороннем отказе от исполнения договора (далее – Сторона-инициатор), такое решение направляется другой Стороне договора путем электронной связи на электронную почту, предусмотренную настоящим договором для юридически значимых сообщений. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной-инициатором другую Сторону договора.
Датой надлежащего уведомления о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается дата направления такого решения Стороной-инициатором на электронную почту, предусмотренную настоящим договором для юридически значимых сообщений, другой Стороне.
Решение об одностороннем отказе от исполнения договора считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть отменено до истечения вступления такого решения в силу.

Изменение условий Договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

Увеличение количества поставляемого по Договору товара, с соответствующим изменением цены Договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий Договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара.

Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора

Изменение в ходе исполнения Договора тарифов на товары установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.

Изменение условий Договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.

Увеличение срока исполнения обязательств по Договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий Договора.

Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

При невозможности по не зависящим от воли сторон Договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить Договор в соответствии с указанными в нем условиями.

Заключительные положения

Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем.

Все споры, возникающие из настоящего договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Кемеровской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерациипринятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

В претензии должны быть указаны обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего договора и (или) нормативные правовые акты.

В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5-ти (пяти) рабочих днейс даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит, либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет, несет Поставщик.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего договора.

Юридически значимые сообщения, в том числе мотивированный отказ от приемки товара, претензия, требования об уплате неустойки, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Срок рассмотрения мотивированного отказа от приемки товара, претензии, требования об уплате неустойки или иных юридически значимые сообщения не более 5 дней с момента ее получения, если иное не предусмотрено договором.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем электронной связи на электронные почты Сторонам, указанным в настоящем договоре, если иное не предусмотрено договором. Юридически значимые сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.
Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в настоящем пункте договора, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.
Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, требований настоящего пункта договора, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора;
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;
- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено не позднее 2 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
В отношении третьих лиц стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение №1 – Спецификация

Реквизиты и подписи

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ __________ от _________________.

Спецификация

Поставщик поставляет Заказчику следующий Товара - Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется с даты подписания договора до 25.12.2025г., отдельными партиями по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки не более 2х рабочих дней с даты получения заявки.

Заявка Заказчика должна быть выполнена в письменной форме, содержать, наименование Поставщика, номер и дату договора, наименование (ассортимент), количество товара. Заявка подписывается ответственным лицом Заказчика. Заявка подлежат передаче путем электронной связи на электронную почту Поставщика _____________.

В случае отсутствия возможности (по техническим причинам) направить Заявку посредствам электронной почты, Заказчик направляет Заявку телефонограммой на номер Поставщика ___________________, о чем фиксирует в заявке (Ф.И.О. принимающего, дата и время).

Датой получения заявки Поставщиком считается день ее передачи Заказчиком посредствам электронной почты Поставщику, либо телефонограммой Поставщику. Заявка считается принятой Поставщиком к исполнению с момента выполнения Заказчиком обязанности предусмотренной настоящим пунктом.

Заявка считается доставленной и в тех случаях, если она поступила Поставщику, но по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, не была вручена или Поставщик не ознакомился с ней.

- Посмотреть таблицу с данными