ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР "РУССКИЕ РЕМЕСЛА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка ионообменной смолы (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Федеральное государственное унитарное предприятие Центр «Русские ремесла» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГУП Центр «Русские ремесла»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Кобикова Сергея Игоревича, действующего на основании доверенности № 7 от 26.02.2024 г., с одной стороны, и
________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», на основании Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ и п.п.3 пункта 14.2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГУП Центр «Русские ремесла» заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ионообменную смолу (далее - Товар).
Общие характеристики, количество Товара указаны в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющимся его неотъемлемой частью.
Документы на Товар
Товар передается с относящихся к нему документов (Сертификат, лицензия), за исключением случаев, когда передача этих документов предусмотрена законом или иными правовыми актами. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Товаром УПД, который составляется на каждую партию Товара в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем) и счёт.
Качество Товара
Поставщик гарантирует, что передаваемый по Договору Товар не был в употреблении и недостатков не имеет. Предоставляет сертификат.
Качество товара: Продавец обязан передать Покупателю Товар, качество которого соответствует условиям Договора и пригодного для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
Передача Товара ненадлежащего качества
Получив товары ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - безвозмездного устранения недостатков товара в срок, предусмотренный Договором; - возмещения расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; - потребовать замены Товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.
Стороны установили, что существенным нарушением требований к качеству Товара является поставка товара с таким недостатком (существенным недостатком), который имеет хотя бы один из следующих признаков:
является неустранимым;
не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени;
выявляется неоднократно либо проявляется вновь после устранения.
Кроме того, Стороны установили, что существенным нарушением требований к качеству является поставка Товара, бывшего в употреблении.
Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что они возникли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента.
Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков Товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в срок не позднее 7 рабочих дней с момента его получения.
Цена и порядок оплаты
Цена за единицу Товара _____________ Общая стоимость Товара (цена Договора) составляет ____________., в том числе НДС 20% _________ Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до места поставки, расходы на разгрузку Товара в месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата Товара производится в следующем порядке: - после подписания Сторонами Договора – аванс в размере 90% от цены Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставления счета Поставщиком; - оставшуюся сумму в размере 10% от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком надлежаще оформленных оригиналов Товарной накладной (УПД). Датой (днем) оплаты считают дату (день) списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.;
Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.
Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Сроки и условия поставки
Срок поставки: Поставщик обязуется поставить товар в течении 10 (Десять) рабочих дней после внесения оплаты Покупателем. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Малая Октябрьская, д. 6.
Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. Доставка осуществляется за счет Поставщика.
Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент подписания Покупателем УПД.
Тара (упаковка):
Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при транспортировке. Кроме того, каждая единица Товара упаковывается в индивидуальную транспортную упаковку из картона.
Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
Маркировка Товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания Покупателем УПД
Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента приёмки Товара.
Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Покупателя на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков товаров либо доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо до их замены.
Приемка Товара
Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Договора.
Правила приемки
Приемку осуществляют: - со стороны Покупателя - работники центрального склада совместно с инициатором закупки.
В случае доставки товара Поставщиком Покупатель проверяет количество тарных мест. Подписание Покупателем транспортной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр товара и его проверку на соответствие этим условиям Покупатель производит по месту доставки до 2 (двух) рабочих дней с момента доставки товара.
После получения товара от Поставщика осмотр и проверку товара Покупатель осуществляет самостоятельно без привлечения представителя Поставщика.
Покупатель обязан совершить все действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.
О недостатках Товара, выявленных после его приема, Покупатель обязан известить Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней.
Ответственность Сторон
Взыскание неустойки с Поставщика
В случаях просрочки поставки Товара или просрочки устранения недостатков в Товаре Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1% стоимости не поставленной партии Товара за каждый день просрочки.
Взыскание неустойки с Покупателя
В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,1 % (суммы задолженности) за каждый день просрочки.
За нарушения, в отношении которых Договором предусмотрена неустойка, Поставщик не вправе требовать взыскания убытков.
Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Изменение и расторжение договора
Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо в судебном порядке.
Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: - поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; - неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.
Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором предоставлено право на одностороннее изменение или право на отказ от Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором.
Расторжение договора.
При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней после получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны.
Разрешение споров
Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.
Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен.
До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.
Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.
Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Ярославской области.
Заключительные положения
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.
Договор действует до "30" марта 2024 г.
Направление юридически значимых сообщений:
10.3.1 Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться только одним из следующих способов:
нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
заказным письмом с уведомлением о вручении;
по электронной почте по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора.
10.3.2 Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
10.3.3 Если иное не предусмотрено законом или Договором, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.