Описание тендера: | Поставка концентрата минерального галит (с результатом) |
Сумма контракта: | 588 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 16.01.2025 |
Окончание: | 16.01.2025 11:58:31 |
Тендер №: | 289073702 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Нижегородская область / Нижний Новгород |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Нижегородская область / Нижний Новгород |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка концентрата минерального галит
Цена контракта: 588 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Концентрат минеральный галит, тип С сорт высший, фасовка в МКР 1 т, помол №3, ТУ 2111-004-00352851-05 | 588000 | 14 | 42000 | кг |
Проект контракта.doc | 42 КБ | 16.01.25 09:10 | Действующая |
КОНТРАКТ № _________
г.Нижний Новгород «___» _____________ 2025 года
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородский Кремль» (ГБУ НО «Нижегородский Кремль»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности директора Янченко Михаила Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________ (___________________________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам котировочной сессии на Портале поставщиков от ___________г. № _________ и в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
3.1. Конечная дата срока поставки Товара – 31.03.2025 г.; стороны установили, что условия заключенного Контракта применяются к их отношениям, возникшим до заключения Контракта (ч.2 статьи 425 ГК РФ).
Товар поставляется партиями, на основании предварительных заявок Заказчика, в заявке Заказчик указывает дату и ориентировочное время поставки Товара. Заявка направляется Поставщику на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Поставщика. Поставщик гарантирует прием заявок без выходных и праздничных дней (при наличии возможности Поставщика). В случае отсутствия указанной возможности Поставщик своевременно письменно информирует об этом Заказчика.
Срок поставки Товара: в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подачи Заказчиком соответствующей заявки. Срок приемки Товара – не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления Товара.
Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00, по пятницам и предпраздничным дням с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00. Дата поставки заранее согласовывается с Заказчиком.
3.2. Поставляемый Товар должен быть не поврежденным, иметь товарный вид. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке, хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.
3.3. Поставщик своими силами, транспортом, либо с привлечением третьих лиц, а также за свой счёт осуществляет доставку Товара, в которую входят перевозка Товара до места поставки по адресу: г.Нижний Новгород, Кремль, корп.4А, разгрузка и установка Товара в указанное Заказчиком (его представителем) место, подготовка и оформление документации в отношении поставки.
3.4. Поставщик отвечает за безопасную транспортировку, разгрузку и перемещение Товара на территории Заказчика, за соблюдение правил техники безопасности, а также несет ответственность за риски, повлекшие за собой порчу имущества Заказчика, а также третьих лиц, возникшие в момент поставки Товара, за счет собственных средств.
3.5. Не менее чем за 1 (Один) рабочий день до начала поставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика способом, предусмотренным разделом 10 Договора о запланированном времени доставки Товара.
3.6. В уведомлении, предусмотренном п.3.5 Контракта, указывается его номер и дата, общие сведения о поставляемом Товаре, сведения о способе и времени доставки, список автотранспорта (при необходимости), который будет задействован при поставке Товара с указанием типа, марки (модели) транспортного средства и его государственного регистрационного знака, а также список ответственных лиц, участвующих в поставке Товара, с указанием данных документов, удостоверяющих их личность.
3.7. Неполучение, несвоевременное или неполное получение Заказчиком сведений о доставке, предусмотренных п.п.3.5, 3.6 Контракта по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех разумных мер, чтобы уведомить Заказчика и удостовериться в таком уведомлении, исключают право Поставщика ссылаться на препятствия к поставке, связанные с пропускным и внутренним режимом работы Заказчика, а также дают Заказчику право в одностороннем порядке перенести срок приёмки Товара на другое время в пределах 48 часов с момента, когда Заказчику стало известно о запланированной доставке.
При этом Товар, срок доставки которого перенесён в соответствии с настоящим пунктом Контракта, считается непереданным, в связи с чем ответственность за просрочку, а также все риски и расходы, связанные с задержкой поставки данного Товара, возлагаются на Поставщика.
3.8. Поставщик обеспечивает перемещение Товара в указанное Заказчиком (его представителем) место поставки свободным от возвратной тары Поставщика, в целой упаковке, которая соответствует установленным стандартам, характеру Товара, требованиям изготовителя, цели использования и обеспечивает сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и хранении в складском помещении.
3.9. Документация на Товар должна передаваться при доставке. Документация на Товар должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и обычаями делового оборота к документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.
3.10. Приемка Товара Заказчиком по количеству и качеству осуществляется на основании накладной (универсального передаточного документа), в которой указывается наименование, количество Товара и его стоимость.
3.11. При поставке Товара Поставщик предоставляет надлежащим образом оформленные, подписанные со своей стороны и скреплённые печатью (при наличии), либо посредством электронной отчетности Сбис++ (при наличии технической возможности Сторон):
- счет/счет-фактуру (в двух экземплярах) (счет-фактура предоставляется в случае, если Поставщик является плательщиком НДС);
- два экземпляра товарной накладной или универсального передаточного документа;
- если на Товар предоставляется товарная накладная, то два экземпляра акта приёма-передачи Товара по форме, являющейся Приложением №3 к Договору;
- документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика на каждую единицу продукции, (гарантийный талон и др.) с указанием модели и серийных номеров (при их наличии) в случае установления гарантийного срока в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта. При этом условия гарантии, указанные в данных документах не могут противоречить условиям Контракта;
- паспорт (при наличии);
- руководство по эксплуатации на каждую единицу продукции на русском языке (при наличии);
- иные документы, обязательные для данного вида Товара (сертификаты, декларации соответствия и др.).
3.12. Приемка Товара по количеству определяются в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6 (в редакции от 14 ноября 1974 года, с изменениями от 22 октября 1997 года).
Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (в редакции от 14 ноября 1974 года, с изменениями от 22 октября 1997 года).
3.13. Все необходимые для приёмки физические манипуляции с Товаром (его упаковкой и т.д.) по указанию представителя Заказчика осуществляются представителем Поставщика и под ответственность Поставщика.
3.14. Согласованное Поставщиком (его представителем) отступление от положений п.3.13 Договора не влечёт за собой изменение момента перехода прав и рисков.
3.15. В случае расхождения по количеству, комплектности и (или) качеству между Товаром, указанным в накладной, и фактически поставленным Товаром, Заказчиком может быть составлен Акт об установлении расхождений при приемке товарно-материальных ценностей.
3.16. Некомплектный Товар, Товар ненадлежащего качества, Товар с неправильной либо неполной Документацией на Товар считается не поставленным и подлежит замене и (или) доукомплектованию Поставщиком его силами и за его счет.
3.17. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приёмки Товара, отдельных единиц Товара, соответствующих п.3.16 Контракта, Товар будет считаться поставленным в полном объёме в этот день в том случае, если Поставщик осуществит замену данных единиц Товара и представит Заказчику скорректированную после произведённой замены документацию на Товар в этот же день в рабочее время Заказчика, указанное в п.3.1 Договора.
Поставщик может заменить отдельные единицы Товара, соответствующие п.3.16 Контракта, либо весь Товар в пределах срока, указанного в п.3.1 Контракта.
При этом Поставщик несет ответственность, предусмотренную разделом 7 Контракта.
3.18. Наличие в поставке Товара, соответствующего п.3.16 Контракта или невыполнение Поставщиком требований п.3.17. Контракта влечёт право Заказчика направить Поставщику претензию по количеству, комплектности и (или) претензию по качеству.
3.19. Поставщик в полном объёме удовлетворяет претензию по количеству, комплектности и (или) претензию по качеству в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня её получения. Претензия по количеству, комплектности и (или) претензия по качеству считаются удовлетворёнными с момента устранения всех указанных в них нарушений Контракта.
3.20. При возникновении между Поставщиком и Заказчиком спора по поводу недостатков поставки Товара по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет заинтересованная Сторона. В случае установления экспертами факта поставки Товара с недостатками, в независимости от того, какая из Сторон выступила инициатором проведения экспертизы, расходы несет Поставщик.
3.21. После завершения всех необходимых для приемки Товара действий Поставщиком и Заказчиком подписываются товарная накладная (универсальный передаточный документ) и акт приёма-передачи Товара.
В случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Договора) поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены разделом 5 настоящего Договора.
3.22. Момент подписания товарной накладной (универсального передаточного документа) и акта приема-передачи Товара считается датой приемки, моментом перехода от Поставщика к Заказчику права собственности на доставленный Товар, а также рисков повреждения (утраты) Товара.
3.23. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.24. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
3.25. По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
3.26. Приемка результатов поставленного Товара осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом в течение 5 (Пяти) рабочих дней, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа, подтверждающего поставку Товара.
3.27. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы, указанной в п.3.23 настоящего Контракта, экспертов, экспертных организаций приемка Товара может быть осуществлена после получения Заказчиком экспертного заключения. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик должен учитывать результаты экспертизы, а также отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.28. В соответствии с положениями ст.767 ГК РФ при уменьшении соответствующими органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования закупки Товара по Контракту (уменьшении соответствующих бюджетных средств Заказчику, полном или частичном приостановлении операций с выделенными Заказчику бюджетными средствами), Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, - и другие условия поставки Товара посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
4.1. Качество Товара, его характеристики, требования к безопасности Товара, материалы, используемые при изготовлении Товара должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.
При наличии обоснованных претензий Заказчика к качеству Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счёт все необходимые меры по их удовлетворению, в том числе, по урегулированию претензий с производителем.
Товар может быть произведенным Поставщиком самостоятельно или закупаемым у третьих лиц.
Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья пользователей, загрязнения окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.
Поставляемый Товар должен иметь соответствующие документы, подтверждающие его качество и иную документацию, включающую описание, характеристику Товара и т.д. Вышеуказанная документация, относящаяся к поставляемому Товару, должна быть представлена при поставке Товара. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.
4.5. Гарантия на Товар: гарантия на Товар составляет 36 месяцев, с даты подписания акты приема – передачи товара Заказчиком.
4.6. Поставщик обеспечивает:
- надлежащее качество поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями нормативных правовых актов, принятых и действующих в Российской Федерации.
- безопасность поставленного Товара в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых и действующих в Российской Федерации.
4.7. Положения Раздела 4 Контракта реализуются вне зависимости от правоотношений Поставщика с производителем Товара, либо иными лицами, у которых Поставщик приобрел Товар.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Поставщик несет гарантийные обязательства по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Основные права и обязанности Сторон указаны в соответствующих разделах настоящего Контракта. Дополнительно Стороны согласовали права и обязанности, указанные в п.6.2-6.5 настоящего Контракта.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков при поставке Товара.
6.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов.
6.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе, с привлечением для этого третьих лиц, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
6.2.4. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты Товара, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Контракта и если исполнение Поставщиком условий Контракта утратило для Заказчика интерес.
6.2.5. Требовать уплаты убытков, причиненных по вине Поставщика.
6.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. Обеспечить место для разгрузки Товара, при условии надлежащего уведомления о дате и времени его доставки.
6.3.2. Обеспечить приемку Товара, в соответствии с условиями Контракта.
6.3.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
6.3.4. Направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
6.3.5. Нести иные обязанности, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
6.4. Поставщик вправе:
6.4.1. Требовать приемки и оплаты поставленного Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
6.4.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
6.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
6.5. Поставщик обязан:
6.5.1. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.
6.5.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Контракта назначить своих представителей, ответственных за исполнение обязательств по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменной форме с указанием Ф.И.О., должности, контактных данных и предоставленных им полномочий.
6.5.3. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
6.5.4. Устранять за свой счет выявленные в процессе приемки Товара недостатки (дефекты), возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта Поставщиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для исполнения условий Контракта, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.5.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.5.6. Выполнять указания Заказчика, если они не противоречат условиям Контракта, действующему законодательству.
6.5.7. Соответствовать единым требованиям, установленным ч.1 ст.31 Федерального закона (в случае если, эти требования применимы к Поставщику).
6.5.8. Нести иные обязанности, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042) в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены договора.
7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
7.8. Оплата неустойки (пени, штрафа) производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления другой Стороны о ее взыскании на расчетный счет Сторон.
7.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
7.10. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
7.11. Поставщик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество, объем поставленного Товара и сроки его поставки, оговоренные настоящим Контрактом.
Поставщик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности, за нанесенный материальный ущерб, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.
7.12. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного Заказчику или третьим лицам в процессе поставки Товара или его использования в течение срока использования Товара, возникшие по вине производителя Товара, импортера Товара, Поставщика или третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению Контракта, несет Поставщик, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
7.13. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обеспечение исполнения Контракта не предоставляется.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение Сторон, возникшие с 01.01.2025 года, и действует до 31.12.2025 года, а в части взаиморасчетов и обмена документами – до их полного выполнения, в том числе гарантийных (при их установлении).
9.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Федерального закона. Все допустимые дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде, дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством, и в порядке, установленном Федеральным законом.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случае:
9.4.1. Поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
9.4.2. Неоднократного нарушения сроков поставки Товаров
9.5. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:
9.5.1. Неоднократного нарушения сроков оплаты Товара;
9.5.2. Неоднократной невыборки Товара.
9.6. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований ч.ч.9 – 23 ст.95 Федерального закона.
9.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения.
9.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
9.9. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем обязательств по Контракту, исполненных Поставщиком.
9.10. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.11. В случае неоплаты Поставщиком выставленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, расторжение Контракта по соглашению сторон не допускается.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (далее по тексту – Уведомление).
10.2. Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр исходящей корреспонденции, подписывается руководителем либо иным уполномоченным лицом, содержит контактные данные. В случае подписания уведомления не руководителем организации, к уведомлению прикладывается надлежащим образом заверенная копия доверенности или копия иного документа, содержащая соответствующие полномочия.
10.3.Уведомление направляется по электронной почте, указанной в Контракте. Днем получения уведомления считается дата его направления Стороной другой Стороне.
10.4. Не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до начала поставки Товара Поставщик направляет Заказчику по электронной почте или иными доступными средствами связи информацию в свободной форме о запланированном способе и времени доставки Товара, общие сведения о поставляемом Товаре, список автотранспорта (при необходимости), который будет задействован при поставке Товара, с указанием типа, марки (модели) транспортного средства и его государственного регистрационного знака, а также список ответственных лиц, участвующих в поставке Товара, с указанием данных документов, удостоверяющих их личность.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 (Пяти) рабочих дней.
11.2. В случае нарушения одной из Сторон условий Контракта, противоположная Сторона направляет в ее адрес соответствующую претензию в порядке и способом, предусмотренным разделом 10 Контракта.
11.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, споры могут быть переданы на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.
11.4. Недействительность отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Контракта.
ФОРС-МАЖОР
12.1. Если в течение срока действия Контракта обнаруживается невозможность его исполнения Сторонами вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в установленные Контрактом сроки, заинтересованная Сторона обязана в трехдневный срок с момента возникновения для этой Стороны таких обстоятельств, уведомить другую Сторону об их возникновении, в порядке способом, предусмотренным разделом 10 Контракта, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.
12.2. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.2. Все дополнения и изменения к Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.
14.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, местонахождения, юридического, почтового адреса, наименования, руководителя, банковских, иных реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в случае реорганизации (ликвидации) одной из сторон, такая сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующих изменений письменно известить другую Сторону. Данное извещение будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.
14.4. Если иное не установлено настоящим Договором, указанные в тексте Договора дни означают календарные дни.
14.5. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.
14.6. Если какое-либо из положений настоящего Контрактом в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны Контракта договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.
14.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон, а также принимают все разумные меры к сохранению конфиденциальности своих взаимоотношений по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных п.14.8. Контракта, а также случаев обязательного раскрытия информации в отношении Контракта правоохранительным, контролирующим и иным уполномоченным органам власти.
14.8. В отступление от положений п.14.7 Договора Заказчик вправе раскрывать информацию в отношении Контракта в той мере, в которой это будет необходимо для последующего распоряжения Товаром и использования Товара в соответствии с целью его использования
14.9. Любые изменения и дополнения к Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, скреплены печатями (при наличии) и содержат ссылку на Контракт.
14.10. Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
14.11. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Спецификация.
Форма акта приема-передачи товара.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №1
к Контракту от «__» __________ 2025 г. № _______
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора
__________________/_______________ _________________ Янченко М.А.
М.П. (при наличии) М.П.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Приложение №2
к Контракту от «__» __________ 2025 г. № _______
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора
__________________/_______________ _________________ Янченко М.А.
М.П. (при наличии) М.П.
Форма акта приема-передачи товара
(с инструкцией по заполнению акта)
АКТ №____
приема-передачи товара
по Контракту от «__» _____________ 2025 г. № __________
г. Нижний Новгород «____» ___________ 2025 года
не заполнять
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородский Кремль» (ГБУ НО «Нижегородский Кремль»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и _______________________________________ (___________________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, подписали настоящий акт о том, что:
_____________________________________________________________________________________
Инструкция по заполнению акта:
Форма акта не подлежит изменению, за исключением случая заполнения шапки акта и п.1 акта, включая табличную форму.
Ответственное лицо от Заказчика___________________Шкилев Н.В.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#295941692 |
10 дней
09.04.2025 30.04.2025 |
||
Анализ цен
#296046415 |
15 дней
10.04.2025 05.05.2025 |
||
Тендер №296312428
Поставка технических масел и смазок для нужд филиалов АО «НОКК»
|
Запрос котировок
#296312428 |
1 164 125
|
1 день
14.04.2025 22.04.2025 |
Электронный аукцион
#296439554 |
1 011 360
|
3 дня
15.04.2025 23.04.2025 |
|
Электронный аукцион
#296462081 |
1 000 000
|
3 дня
15.04.2025 23.04.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#289073444 |
50 000
|
срок истек
16.01.2025 20.01.2025 |
|
Запрос предложений
#289073440 |
60 000
|
срок истек
16.01.2025 22.01.2025 |
|
Тендер №289073254
Кали едкое
|
Запрос предложений
#289073254 |
3 450
|
срок истек
16.01.2025 31.01.2025 |
Запрос предложений
#289073191 |
150 000
|
срок истек
16.01.2025 20.01.2025 |
|
Запрос предложений
#289073180 |
срок истек
16.01.2025 21.01.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос цен
#289071768 |
срок истек
16.01.2025 22.01.2025 |
||
Анализ цен
#289071226 |
срок истек
16.01.2025 20.01.2025 |
||
Анализ цен
#289071126 |
срок истек
16.01.2025 20.01.2025 |
||
Запрос котировок
#289070924 |
4 044 600
|
срок истек
16.01.2025 07.02.2025 |
|
Тендер №289070393
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
|
Малая закупка
#289070393 |
300 000
Обеспечение заявки:
15 000 |
срок истек
- 16.01.2025 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |