Тендер - Поставка концентрата минерального (соли технической) №294655722

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Тверская облМесто поставки (адрес):В соответствии с Приложением №1 к настоящему извещению
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№_4_обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_форма_заявкиxx

Приложение № 3 к извещению

запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

На бланке организации Заказчику:

ООО «Теплосеть»

ЗАЯВКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку концентрата минерального (соли технической) для нужд Вышневолоцкого филиала ООО «Теплосеть»

Дата:________________

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»

Участник закупки:________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ ФИО руководителя юридического лица либо ФИО физического лица)

в лице ___________________________________________________________________________,

действующего на основании_________________________________________________________

(устав, доверенность, св. гос. регистр.)

Место нахождения: _______________________________________________________________

(место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица)

Телефон/факс_____________________________________________________________________

Электронная почта ________________________________________________________________

Зарегистрированный в: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН/КПП для юридических лиц______________________________________________

Банковские реквизиты:

р/с______________________________ к/с___________________________________________

наименование банка ________________________________________________БИК___________________

Код ОГРН_______________________________

Код ОКПО ___________________________

ИНН учредителей:__________________________________________________________________

ИНН членов коллегиального исполнительного органа: ____________________________________

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа:___________________

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы нижеподписавшиеся,

_____________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица)

сообщаем о согласии исполнить условия Договора, заключаемого по результатам закупки и указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку концентрата минерального (соли технической) для нужд Вышневолоцкого филиала ООО «Теплосеть», и направляем настоящую заявку.

2. Предложение о цене Договора указано с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет ____________________________________________________________________________________________

(указать цифрами и прописью, указать в т.ч. НДС или без учета НДС)

Цена Договора является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных договором.

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристика товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения извещения запроса котировок в электронной форме, регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

Сообщаем, что мы (я) соответствуем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Сообщаем, что в отношении нас (меня) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Сообщаем, что в отношении нас (меня) не проводится процедура приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Сообщаем, что у нас (меня) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Сообщаем об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

4. Срок действия настоящей заявки: до момента заключения Договора.

Приложение_№_2_проект_договораxx

Приложение № 2 к извещению

запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

Договор поставки №___________(Проект)

г. Тверь ______ 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть», в лице _____________________, действующего на основании ________________, именуемый далее «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________, в лице ______________., действующего на основании __________, именуемый далее «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по итогам запроса котировок в электронной форме, на основании Протокола №__________от _________2025 года , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить для нужд Вышневолоцкого филиала поставку концентрата минерального (соли технической) (далее – Товар), согласно спецификации на поставку товара (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется партиями с даты заключения настоящего Договора по 10.06.2025 г.

1.3. Доставка и разгрузка осуществляется за счет и силами Поставщика до склада Заказчика по следующим адресам:

1. Концентрат минеральный – галит (соль техническая) - Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 2;

2. Соль таблетированная ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 - Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 15,

в рабочие дни (понедельник-четверг) с 08.00 ч. до 15.00ч., перерыв с 12.00ч. до 12.45 ч. пятница с 09.00 до 14.00 обед с 12.00 до 12.45. Телефон для связи ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРадченко Алексей Викторович.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска, не бывшем в употреблении.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Товар оплачивается в строгом соответствии с условиями, указанными в протоколе.

2.2. Общая цена договора составляет ________________________________________ рублей ____ коп., с учетом НДС [1] /без НДС.

В цену Товара входят все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе, расходы на упаковку (тару), хранение, перевозку, погрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по Договору осуществляется за счет собственных средств Заказчика по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.4. Оплата Товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Заказчиком Товара в полном объеме и подписания обеими Сторонами товарной накладной или универсального передаточного акта (УПД), счет-фактуры (представляется в зависимости от налогооблажения).

2.5. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего Договора.

3.2. Поставщик предварительно уведомляет Заказчика о готовности Товара к отгрузке.

3.3. Поставщик обязуется одновременно с Товаром передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными нормативными актами, такие как:

-технический паспорт (если предусмотрен для данного вида Товара)

-сертификат / паспорт качества (если предусмотрен для данного вида Товара);

-сертификат соответствия (для Товара иностранного происхождения);
-сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод (для Товара иностранного происхождения);

- инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению Товара (если это требуется исходя из специфики Товара);

-иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их оформление на данный вид Товара).

3.4. Если иное не установлено в Приложении, обязательства по поставке Товара считаются исполненными Поставщиком с момента получения Заказчиком Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами, предусмотренными Договором и Приложением к нему.

3.5. При некомплектной поставке Товара, либо его поставке без документов, указанных в п. 2.4, п. 3.3 настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать Товар либо передать Заказчику все необходимые документы на Товар в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами. В противном случае обязанность Поставщика по передаче Товара будет считаться неисполненной. При этом Заказчик вправе отказаться от полученного Товара, потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

3.6. Поставщик обязуется исполнить обязательства по передаче Товара Заказчику в установленный настоящим Договором срок. В случае нарушения срока поставки Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты просроченного поставкой Товара без объяснения каких-либо причин и возмещения Поставщику каких-либо расходов/убытков и расторгнуть Договор (полностью или частично) с письменным уведомлением об этом Поставщика

3.7. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов, Правил перевозок грузов, правил погрузки и крепления грузов, технических условий или стандартов предприятия-изготовителя, должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке и выгрузке средствами механизации или вручную, транспортировке, перевалке в пути следования, последующем хранении.

В случае несоответствия тары, упаковки или маркировки Товара нормативным документам Поставщик несёт полную материальную ответственность за возникшие вследствие указанного несоответствия убытки путём их возмещения на расчётный счёт Заказчика.

3.8. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Заказчика. В случае досрочной поставки Товара без предварительного согласия Заказчика последний вправе отказаться от его приемки. При этом Поставщик обязуется возместить Заказчику все затраты, понесенные им в связи с нарушением Поставщиком условия о сроке поставки Товара, по письменному требованию Заказчика и в указанный им срок.

В случае принятия досрочно поставленного Товара Заказчиком (независимо от наличия согласия на досрочную поставку) обязанность по его оплате наступает не ранее, чем эта обязанность наступила бы при поставке Товара в установленный Приложением срок, а гарантийный срок на Товар, исчисляемый с даты поставки, увеличивается на срок равный досрочной поставке.

3.9. В случае, если Заказчику был поставлен Товар с нарушениями требований к качеству, количеству и/или комплектности Товара, то Заказчик вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар. В этом случае Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств, уплаченных Заказчиком за Товар, в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

3.10. В случае непоставки и/или недопоставки Товара в сроки, указанные в Договоре и/или заявке, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости не поставленного и/или недопоставленного в срок товара за каждый день просрочки поставки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором и/или заявкой срока исполнения обязательства.

3.11. Товар, поставленный досрочно без согласия Заказчика, либо Товар, не соответствующий условиям Договора/Приложения (в том числе по срокам поставки), Заказчик вправе принять на ответственное хранение с уведомлением Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней посредством факсимильной/телеграфной связи или электронной почты.

Поставщик обязан вывезти или распорядиться Товаром в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) со дня получения уведомления Заказчика. В противном случае Заказчик вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику, который обязан возместить Заказчику все необходимые расходы, понесённые последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику.

3.12. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить качественный Товар, соответствующий требованиям действующего законодательства и Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), в количестве и сроки, установленный Договором, по адресу, указанному в п. 1.4. Договора.

4.1.2. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

4.1.3. Передать Заказчику Товар в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

4.1.5. В день передачи Товара передать Заказчику оригиналы товарной накладной или универсальный передаточный акт (УПД) и сопроводительных документов.

4.1.6. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 Договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять качественный Товар и при соответствии его требованиям Договора подписать товарную накладную или универсальный передаточный акт (УПД) и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку Товара в размере и порядке, предусмотренном Договором.

4.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:

4.3.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.3.2. Поставщик не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору.

4.3.3. За последние два года Поставщик не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Договорам.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. В процессе приемки Товара представитель Заказчика проверяет количество, качество и комплектность Товара и при отсутствии замечаний подписывает товарные накладные или универсальный передаточный акт (УПД).

5.2. Право собственности на Товар, а также риск повреждения и утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной.

5.3. Реквизиты Заказчика для оформления транспортных документов при отгрузке Товара:

- Грузополучатель: Вышневолоцкий филиал ООО «Теплосеть»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Тверская область, Г.О. Вышневолоцкий г. Вышний Волочек, наб. О.Матвеева д.19

Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк г. Тверь

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел.: (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

-Покупатель: ООО «Теплосеть»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юр. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тверская область, г. Тверь, ул. Озёрная, д.16, к.1, помещ.V, каб.19.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Свидетельствование обстоятельств форс-мажора должно быть осуществлено заключением соответствующего территориального отделения торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

6.3. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по Договору.

При нарушении Поставщиком сроков поставки, Заказчик имеет право предъявить, а Поставщик обязан оплатить пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения.

7.3. Заказчик вправе удержать начисленные Поставщику пени, штрафы из сумм, причитающихся Поставщику платежей.

7.4. Штрафные санкции по Договору начисляются при условии выставления письменного требования виновной Стороне. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

7.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, Поставщик имеет право предъявить, а Заказчик обязан оплатить пени в размере 0,1 % от цены подлежащей оплате партии Товара за каждый день просрочки исполнения.

7.6. Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора, решаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. Претензия считается полученной, если она:

• поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
• доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Тверской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Стороны имеют право изменить или расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке в период после вступления Договора в силу с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.2.1. При существенном нарушении условий Договора Поставщиком.

9.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора.

9.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2.5. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаях существенного нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств по Договору, а именно:

- в случае несоблюдения Поставщиком окончательно срока поставки Товара;

- если Поставщик не приступил к устранению недостатков выявленных Заказчиком в поставленном Товаре или не заменил Товар на Товар, соответствующий условиям Договора;

- несоблюдения Поставщиком требований, установленных СНИП, ГОСТ, ТУ нормативно-правовыми и иными документами, к качеству поставляемого Товара;

в следующем порядке:

9.3.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре или посредством факсимильной связи, электронной почты. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения или информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти календарных дней с даты отправки письма.

9.3.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях:

9.4.1. Снижения цены Договора без изменений иных условий Договора.

9.4.2.Увеличения или уменьшения предусмотренного Договором объема поставляемого Товара не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Договора;

9.4.3.Улучшения качественных, функциональных характеристик Товара по сравнению с характеристиками, установленными Договором;

9.5. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменном виде.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего договора, а также в любое время в течение действия настоящего договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том числе, конечных).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщика обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

10.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего договора.

10.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого Товара техническим регламентам, ГОСТ, ТУ, СанПиН и иным требованиям, установленным к данному виду Товара.

11.2. Поставщик предоставляет свою гарантию на Товар вместе с его поставкой. Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать Заказчику с таким расчетом, чтобы Товар мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

11.3. Гарантия распространяется на весь объем поставленного товара. Недостатки, выявленные при приемке товара и обнаруженные в гарантийный срок, Поставщик обязуется устранить: произвести замену некачественного Товара на качественный аналогичный или качественный Товар с лучшими характеристиками в срок, указанный Заказчиком.

11.4. Товар, являющийся предметом настоящего договора, должен быть промаркирован и поставлен в упаковке Поставщика, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и его хранения.

11.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировке до Заказчика,а так же за маркировку не позволяющую определить соответствие товара условиям договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

12.2.1. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

12.3. Настоящий Договор заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки.

12.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору полностью или частично другому лицу, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица.

12.5. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

12.6. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Спецификация.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N1 к Договору поставки №__________от "__"_______ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристика товара:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ↑

Приложение_№_1_ТЗxx

Приложение № 1 к извещению

запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку концентрата минерального (соли технической) для нужд Вышневолоцкого филиала ООО «Теплосеть»

1. Наименование и количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки товара: партиями в период с даты подписания договора по 10.06.2025 г.

Место поставки товара:

1. Концентрат минеральный – галит (соль техническая) - Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Московская, д. 2;

2. Соль таблетированная ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 - Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. М. Горького, д. 15.

Условия поставки товара: при поставке автотранспортом транспортом в связи с ограниченными возможностями разгрузки доставку товара необходимо осуществлять только открытыми полуприцепами.

Доставка и разгрузка Товара осуществляется за счет Поставщика. Транспортные расходы Поставщика входят в стоимость Товара, определенную в Спецификации.

Требования к качеству и безопасности товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.

Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ на данный вид Товара. При наличии обоснованных претензий Заказчика к качеству Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счёт все необходимые меры по их удовлетворению. Гарантия качества распространяется на весь Товар, подлежащий поставке и устанавливается в объемах и сроках, предусмотренных производителем Товара. На весь Товар, подлежащий поставке, должны быть предоставлены сертификаты качества (соответствия) или декларации о соответствии и санитарно-эпидемиологические заключения, обязательные для данного Товара.

6. Характеристика товара:

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными